Baza orzeczeń sądowych

...ływu dodatkowego terminu do wykonania dzieła. Zgodnie z art. 644 k.c. dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie. Z kolei w myśl art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Nie można jednak...

...roku, wezwała P. P. do zapłaty kwoty 20.000 zł tytułem zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Powyższe wezwanie do zapłaty należy zatem potraktować jako jednoczesne odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w art. 635 kc. Z ostrożności procesowej, na wypadek nieuznania argumentacji dotyczącej zadatku, powódka wnosiła o zasądzenie kwoty wskazanej w pozwie jako odszkodowania za niezachowanie należytej staranności na podstawie art. 471 k.c. Zgodnie z ww. przepisem, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania...

...iej - zakres prac objętych umową nie został zrealizowany, wobec czego pozwany był uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które winno być oceniane jako skuteczne. Zgodnie bowiem z treścią art. 635 kc jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Podkreślić przy ty...

...minie. Pozwany pomimo odebrania wezwania, nie podjął się dalszej realizacji umówionych prac. Tym samym odstąpienie od umów przez powódkę dokonane w dniu 10 listopada 2021r. na podstawie art. 656§ 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. było w ocenie Sądu skuteczne i pociąga za sobą konieczność zwrotu przez pozwanego uiszczonej kwoty ponad wartość wykonanych prac, ograniczonych do żądania powódki wyrażonego w pozwie. Pozwany bowiem zgodnie z umową z dnia 24 lutego 2021r. miał 35 dni na wykonanie robót, zaś zgodnie z umową z dnia 12 marca 20...

...k.c.), jeśli strony zastrzegły je w umowie, a w razie potrzeby także to, czy jest ono skuteczne przy uwzględnieniu unormowań ustawowych przewidujących w określonych sytuacjach prawo odstąpienia (np. art. 491 lub art. 635 k.c.). Kwalifikacja i ocena prawna danego oświadczenia woli jako oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy do sądu, który musi przesądzić, czy oświadczenie jest skuteczne i czy doprowadziło do skutków prawnych związanych z odstąpieniem od umowy. Strona składająca oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy nie ma b...

...tków opóźnienia się przez wykonawcę z wykończeniem obiektu, jak również co do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu odsyła do przepisów o umowie o dzieło, w szczególności art. 635 k.c. Sprzeciwiając się żądaniu pozwu, pozwana podniosła, iż nie została skutecznie wezwana do dokonania prac naprawczych, albowiem pismo z dnia 22 kwietnia 2022 r. zostało podpisane przez adwokata L. C., który nie załączył do pisma pełnomocnictwa. Nadto wskazała, iż w umowie z dnia 6.09.2021 r. strony umowy wskaza...

...do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyła mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu odstąpiła od umowy. Nadto powódka miałaby prawo odstąpić od umowy również na podstawie art. 635 k.c. problemu nie stanowi fakt, że oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone po przewidzianym w umowie terminie wykonania dzieła. Zarówno w doktrynie (por. np. komentarz do art. 635 k.c., Tom II, red. Pietrzykowski 2021, wyd. 10 Brzozowski), jak i orzecznictwie (por. wyrok SN z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt IV CSK...

...e się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Powódka swoje roszczenie wywodziła z faktu odstąpienie od umowy z pozwanym bez wyznaczenia dodatkowego terminu w trybie przewidzianym art. 635 k.c. jako przyczynę odstąpienie wskazując na wielomiesięczne opóźnienie przez pozwanego w wykonaniu dzieła, podczas gdy termin zakończenia prac został określony na 31 grudnia 2021 roku. Nadto zdaniem powódki pozwany wykonał jedynie część oprogramowania, która z uwagi na liczne wadliwości nie mała szansy samodzie...

...ąd Okręgowy zważył, co następuje: Stosownie do art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Na podstawie art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Natomiast zgodnie...

...i wyniosły 24.500,00 zł. 3. Nadpłata między zaliczkami a faktycznie wykonanymi pracami wynosiła 11.340,20 zł i takiej kwoty domagał się powód. Ponadto powód pismem z dnia 23 czerwca 2022 roku ponownie w trybie art. 635 k.c. w zw. z art. 491 § 2 zd. 1 k.c. złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dostawę i montaż schodów według ww. zamówienia (z winy pozwanego) w części, tj. w zakresie niespełnionego do dnia odstąpienia świadczenia. Oświadczenie ponowiono e-mailem z dnia 5 września 2022 roku. Pismem z dnia 5 września 2022...

...opóźnienie, albowiem swoim działaniem przyczynił się do tego, że pozwany nie był w stanie oddać dzieła w terminie; Sąd uznał, że nie powstało uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k.c. i dlatego nie powstało uprawnienie do nałożenia na wykonawcę kary umownej; wyrok powyższy stał się prawomocny na skutek oddalenia apelacji wyrokiem Sądu Okręgowego w K.z 25 czerwca 2021 r. sygn. akt (...), który podzielił ustalenia faktyczne i ocenę prawną Sądu Rejonowego; - 24 października 2016 r. powód zło...

...y budowlane podstawą prawną dla odstąpienia są zarówno przepisy ogólne o wykonywaniu zobowiązań umownych (art. 491 k.c., art. 493 k.c., art. 495 § 2 k.c.), jak i odpowiednie przepisy dotyczące umowy o dzieło (art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 637 k.c., art. 644 k.c.), które znajdą zastosowanie na mocy odesłania z art. 656 § 1 k.c. Uprawnienie do wyprzedzającego odstąpienia od umowy jest instrumentem, za pomocą którego inwestor zamawiający może kontrolować terminowość wykonywania czy to robót budowlanych, czy umowy o dzieło i od...

...nie opłaca czynszu za najem biura. Nadto, od M. K. uzyskali wiedzę, że pozwana dotąd nie złożyła zamówienia. (dowód: przesłuchanie powoda S. S., płyta CD k. 492) Pismem z dnia 22 marca 2022 roku na podstawie art. 635 k.c. powodowie odstąpili od ww. trzech umów zawartych z pozwaną, wskazując, że ostateczny termin realizacji umów upłynął najdalej w styczniu 2022 roku, a według poczynionych przez powodów ustaleń nawet nie rozpoczęły się prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym pozwana pozostaje w zwłoce w...

...statniej sprawie wypada zauważyć, że nastąpiło to na podstawie oświadczenia powoda z 15 lipca 2014 r., w którym powołując się na zwłokę w wykonaniu zobowiązania przez pozwanych, w oparciu o art. 491 w zw. z art. 635 k.c. odstąpił od umowy. Pozwani nie zakwestionowali tego odstąpienia od umowy, a w piśmie z 30 lipca 2014 r. Z. W. zaproponował przekazanie placu budowy 6 sierpnia 2014 r. Uznał zatem czynność prawną powoda i zaproponował przeprowadzenie czynności zdawczo-odbiorczych. Późniejsze kontestowanie skuteczności odstąpien...

...m wydatków na opinie biegłego. Apelację od powyższego wyroku wniósł pozwany. Apelujący reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika zaskarżył wyrok w całości. Sądowi Rejonowemu zarzucił naruszenie: 1. art. 635 k.c. i art. 636 k.c. oraz art. 494 k.c. poprzez ich zastosowanie do odstąpienia powoda od umowy w sytuacji, gdy termin wykonania dzieła już upłynął zgodnie z ustaleniami sądu i gdy dzieło nie zostało nadal dokończone i miało wady, a więc gdy zastosowanie w sprawie miał art. 644 k.c. do niedokończonego dzieła, a wob...

...rozpoznania kolejnego zarzutu apelacji należy pokrótce ustalić, jakie są przesłanki odstąpienia od umowy o dzieło – tak bowiem należy kwalifikować umowę stron, co nie było przedmiotem sporu – na podstawie art. 635 k.c. Przepis ten stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dz...

...cince przez ich wywóz lub zrębkowanie, usunięciu karp po ściętych drzewach oraz wykonaniu orki po wycince na oznaczonych działkach, które miały zostać wykonane do 31 marca 2014 r. Powód wskazał, iż zgodnie z art. 635 k.c. odstąpił od umowy przed upływem terminu do wykonania dzieła. Mimo że wezwał pozwanego do zapłaty oraz ukończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie podjął się on dokończenia umówionych prac i w związku z tym odstąpił od umowy, co według powoda rodziło obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń w myśl art. 494...

...stała przez niego skutecznie wypowiedziana z powodu opóźnień po stronie wykonawcy, w tym braku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jako podstawę złożonego oświadczenia o wypowiedzeniu wskazano zapisy umowne oraz art. 635 k.c. Sąd pierwszej instancji ustalił, że 22 listopada 2018 r. między powodem (...), działający za pośrednictwem (...), jako wykonawcą, a pozwanym (...) Sp. z o.o. w S., jako zamawiającym, została zawarta umowa o roboty budowlane w ramach której powód zobowiązał się do wykonania robót budowlanych nadbrzeża przeła...

...ektów inżynieryjnych (pismo (...) z dn. 22.08.2016 r. - k. 156-157). W związku z tym, że Pozwany pozostawał w znacznym opóźnieniu z realizacją Umowy, Powód w dniu 15 grudnia 2016 r., powołując się na przepis art. 635 KC złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w części wykraczającej poza zakres Etapu I - Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej. Oświadczenie o odstąpieniu zostało odebrane przez Pozwanego w dniu 21 grudnia 2016 r. Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - Pozwany wykonał wyłącznie pier...

...czerwca 2020 r.) powodowie złożyli pozwanej oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z powodu nieukończenia prac mimo znacznego przekroczenia terminu na podstawie art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. Powodowie jako przyczynę wskazali też nieprawidłowe wykonywanie umowy co również stanowiło podstawę odstąpienia w myśl art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 636 § 1 k.c. Nadto w piśmie tym powodowie wskazali na bezskuteczność wypowiedzenia umowy przez pozwaną i brak jakichkolwiek podstaw do wypowiedzenia umowy przez...

..., iż w ocenie Sądu okoliczności sprawy w pełni uprawniały do przyjęcia, iż strona pozwana w sposób skuteczny odstąpiła od umowy z powodem, a jej oświadczenie w tym przedmiocie należało ocenić przez pryzmat art. 635 k.c. Oczywiście, jak zostało to już wyżej omówione, sama treść oświadczenia nie zawierała w tym zakresie jednoznacznego wskazania, jednakże powyższe możliwe było do ustalenia na podstawie okoliczności jemu towarzyszących. Nie powtarzając w tym zakresie uprzednio poczynionych rozważań związanych z interpretacją...

...wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę decyzji (...) z klauzulą ostateczności, zgłoszeniem robót budowlanych dla robót z każdej branży (§ 9 umowy); 10) art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 6 k.c. poprzez bezpodstawne przyjęcie, iż pozwany nie opóźnił się z wykonaniem przedmiotu umowy jakim było kompleksowe wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych polegających na budowie parkingu wielopoziomowego tak dalece, że prawdopodobnym było, iż nie zdoła go u...

...zania. Sąd nie podziela także stanowiska strony powodowej, iż oświadczenie (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej w T. realizowało szczególne ustawowe prawo odstąpienia przewidziane dla umów o roboty budowlane w art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Zgodnie z art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływ...

...adczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 6 października 2017 r. wraz z wezwaniem do wydania auta oraz wezwaniem do zwrotu uiszczonych zaliczek w łącznej wysokości 175.000 zł. W piśmie A. Z. (1), powołując się na art. 635 k.c., wskazał, że G. S. nie wywiązał się z zawartej umowy i nie wydał ukończonego dzieła w zakreślonym w uprzednim wezwaniu terminie (oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z wezwaniem do wydania auta i wezwaniem do zwrotu uiszczonych zaliczek, k. 130-131). Oświadczenie zostało skierowane do G. S. w dniu 15 lipca 2...

...rciu o treść aneksu nr (...) oraz aneksu nr (...), którymi to aneksami wynagrodzenie pierwotne strony powodowej został podwyższone o kwotę 375.709,83 zł netto (462.123,09 zł brutto), - art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. w zw. z art. 498 § 1 i 2 k.c. polegającą na braku zastosowania ww. przepisów i pominięciu przez Sąd I instancji, iż strona powodowa opóźniała się z ukończeniem przedmiotu umowy tak dalece, iż nie było prawdopodobne aby zdołał ukończyć zobowiązanie w terminie (Sąd Okręgowy ustalił, że strona powodowa w...

...órych roszczenie może powstać w związku z oddaniem dzieła, tj. za niewykonanie dzieła, wykonanie wadliwe albo z opóźnieniem, albo niezwrócenie zamawiającemu materiałów lub nieodebranie dzieła (art. 633 k.c., art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 637 § 2 k.c., art. 643 k.c. w zw. z art. 471 k.c., tak też Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 11 kwietnia 2003 roku, sygn. akt III CZP 61 03). Tylko w takich przypadkach możliwe jest ustalenie początku wymagalności roszczeń odszkodowawczych wynikających z umowy o dzieło p...

...żył, co następuje. Strona powodowa ostatecznie wskazała dwie podstawy swoich żądań – art. 644 kc i art. 471 kc. W piśmie z dnia 26.01.2022 r. strona powodowa sprecyzowała, że pomimo wcześniejszego powołania art. 635 kc, jej wolą nie jest wywołanie skutków ex tunc i wzajemny zwrot świadczeń, natomiast wolą powoda jest zwrot zapłaconych pieniędzy (zgodnie z art. 635 kc jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie...

...w oparciu o art. 492 k.c. w kontekście przewidzianego przez § 8 ust. 2 Umowy termin pozostawania przez powódkę w zwłoce ponad 14 dni. Ewentualnie jako podstawę podstawy oświadczenia pozwanego należy upatrywać w art. 635 k.c. ( odpowiedź na pozew – k. 163-177v). Do czasu zamknięcia rozprawy stanowiska stron nie uległy zmianie ( protokół – k. 843-844). Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 25 listopada 2016 r. Skarb Państwa – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej („Zamawiający”) zawarł z (....

...mową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło ”, w tym także regulację art. 635 k.c., stosownie do której „Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dz...

...k.c.), jeśli strony zastrzegły je w umowie, a w razie potrzeby także to, czy jest ono skuteczne przy uwzględnieniu unormowań ustawowych przewidujących w określonych sytuacjach prawo odstąpienia (np. art. 491 lub art. 635 k.c.). Kwalifikacja i ocena prawna danego oświadczenia woli jako oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy do sądu, który musi przesądzić, czy oświadczenie jest skuteczne i czy doprowadziło do skutków prawnych związanych z odstąpieniem od umowy. Strona składająca oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy nie ma b...