Baza orzeczeń sądowych

...nia 3 lutego 2020 r., k. 217 faktura z dnia 1 czerwca 2020 r., k. 218 Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Jak wynika z oświadczenia o odstąpieniu od umowy powódka wywodziła roszczenie o zwrot zaliczki z przepisu art. 635 k.c. oraz z postanowień umowy. Stan faktyczny sprawy został ustalony w oparciu o dowody z zeznań świadków, przede wszystkim P. G. i J. K., przesłuchanie stron oraz z dokumentów urzędowych i prywatnych przedłożonych do akt sprawy przez powódkę oraz pozwaną. Prawdziwość dokumentów nie została skutecznie zakwestiono...

...podlegać wykonaniu w terminie wyznaczonym przez samego pozwanego (tj. 3 września 2021 roku), pełnomocnik pozwanego zdaje się pomijać, że w sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 491 i nast. k.c., a przepis art. 635 k.c. będący lex specialis względem normy zawartej art. 491 k.c. Jak podnosi się w orzecznictwie i doktrynie, uregulowanie zawarte w art. 635 k.c. ma charakter szczególny w stosunku do ogólnych unormowań dotyczących skutków niewykonania umów wzajemnych (w tym w szczególności wobec art. 491 k.c.), a zatem wyłącza stos...

...po stronie wykonawcy (k.90-91) a to wobec braku wznowienia prac mimo wezwania do kontynuowania robót. W sytuacji, gdy wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem robót, to zamawiający może odstąpić od umowy w oparciu o art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c., a kara umowna w ujęciu art. 483 i 484 k.c. stanowi surogat odszkodowania należnego wierzycielowi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej dłużnika Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2017 r. V CSK 28 17 LEX nr 2447351 . Skuteczne więc było także wezwanie skierowane do strony powodowej...

...– tak co do liczby odzieży, jak i wskazywanych wad, powódka swoje zobowiązanie wykonała nieprawidłowo. Sąd miał na uwadze, że pozwany nie złożył powódce oświadczenia o odstąpieniu od umowy ani na podstawie art. 635 k.c., art. 636 k.c., czy art. 491 k.c. bądź innej. Pozwany niewątpliwie złożył powódce reklamację, a powódka podjęła próbę usunięcia niektórych wad (tłuste plamy), co jednakże ostatecznie nie powiodło się, przy czym wskazać należy, że pozwany odmówił powódce zwrotu pozostałej odzieży tak, by mogła wa...

...ałożenia uzyskania dofinansowania za wystarczający uznany być nie może, gdy się zważy, że po 31 grudnia 2015 r. umowa była kontynuowana, a pozwana nie skorzystała z możliwości odstąpienia od umowy na podst. art. 635 k.c. Można oczywiście przyjąć, że pozwana zakładała możliwość pokrycia środków z utraconej dotacji ze spodziewanego odszkodowania oraz kar umownych, ale takie działanie, wobec co najmniej możliwości przewidzenia niedochowania umówionego terminu z uwagi na jego nierealność, uznać należałoby za sprzeczne z zasa...

...oraz innych obiektów rekreacyjnych w G.. Umowa ta nie wiązała jednak w żadnym zakresie powoda, który swą umowę z pozwanym wykonał. Co więcej pozwany, mimo wad dzieła, od umowy z powodem nie odstąpił w trybie art. 635 k.c. czy też art. 636 k.c., ani nie skorzystał w wykonania zastępczego. Pozwany wyznaczał przy tym powodowi kolejne terminy na poprawienia dzieła w trybie art. 636 § 1 k.c. Ostatecznie doprowadziło to do obciążenia pozwanego karą umowną w wysokości 1050 zł przez (...) i Z. w G.. Pozwany wniósł o obniżenie wynagrod...

...uiszczenia zaliczki upłynęło w dniu 19 maja 2021 roku. Ze strony pozwanego nie było nawet informacji o gotowości materiałów do montażu. Mając powyższe na uwadze, korzystając z uprawnienia wskazanego w treści art. 635 k.c. powód złożył pozwanemu, pismem z dnia 25 maja 2021 roku, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, albowiem już wtedy było jasne, że pozwany nie wykona dzieła w umówionym terminie. Jednocześnie powód wezwał pozwanego do zwrotu zaliczki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Pozwany otrzymał wskazany dokument...

...odstąpienia od nich jeżeli powódka jako (...) opóźnia się w realizacji przedmiotu danej umowy tak dalece, że jest mało prawdopodobne, że wykona go w terminie umownym. Stanowi to w istocie powtórzenie regulacji art. 635 k.c. zgodnie z którym: jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła....

...zł mowa była wyżej), nadpłacił na kwotę 50.976,82 zł netto. Z tej kwoty powód żąda zwrotu w niniejszym postępowaniu kwoty mniejszej bo 42.763 zł i przyjąć należy, że żądanie jest uzasadnione. Zgodnie z art. 635 kc jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W ocenie Sądu przep...

...wiadczenie woli o odstąpieniu od umowy z dnia 6 maja 2015r. wywołuje nie tylko skutki wyrażone w jego treści, ale również te które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów; art. 635 k.c. oraz art. 636 § 1 k.c. w z. z art. 656 § 1 k.c. i art. 56 k.c. poprzez błędne ich zastosowanie i przyjęcie, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 6 maja 2015r. zostało złożone również w oparciu o art. 635 k.c. oraz art. 636 § 1 k.c. w z. z art. 656 § 1 k.c.; art. 369 k.c. w zw. z art. 864 k.c. przez wa...

...ło do przekroczenia terminów umownych (roboty tynkarskie miały zostać zakończone do 17 lipca 2012 r., a roboty malarskie do 11 sierpnia 2012 r.), a także terminów wskazanych w piśmie z 18 lipca 2012 r. Zgodnie z art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Strony niniejszego...

...ni do art. 640 k.c. Podobny pogląd został wyrażony w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie I ACa 472 13, w którym wskazano, że artykuł 656 § 1 k.c. ogranicza tylko do art. 635 k.c., art. 636 § 1 i 2 k.c., art. 638 k.c. i art. 644 k.c. odpowiednie stosowanie do umów o roboty budowlane przepisów regulujących umowę o dzieło. I choć nowsze orzecznictwo opowiedziało się za dopuszczalnością stosowania w drodze analogii do umowy o roboty budowlane także przepisów art. 629 i 632 § 2 k.c., to za d...

...ana tak dalece opóźniła się z wykonaniem umowy już na etapie wstępnym - projektowym, że powodowi przysługiwało uprawnienie do odstąpienia od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania umowy na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Zgodnie z § 19 ust. 1.1 pkt 3) umowy powódka była uprawniona do żądania od pozwanej kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę 26.109,85 zł. Połowę tej kwoty powódka otrzymał z kaucji gwarancyjnej, tak więc w przedmiotowej sprawie uzasadnione było żądanie z tytu...

...ą problemy z dostarczeniem materiałów potrzebnych do ukończenia dzieła. Nadto, powód kategorycznie odmówił dokończenia dzieła z zamówionych przez pozwaną materiałów. W tym miejscu wskazać także należy na art. 635 k.c., który stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzie...

...wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce (§ 2). Jednocześnie z treści art. 635 k.c. wynika, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W świ...

...kapitałowej, do której pozwany należy; 3) naruszenie art. 395 §1 k.c., pomimo że §6 ust. 6 oraz §9 ust. 9 łączącej strony umowy przewidywał prawo rozwiązania umowy, a nie odstąpienia od umowy; 4) naruszenie art. 635 k.c. i art. 636 §1 k.c. w zw. z art. 656 k.c., pomimo że §6 ust. 6 oraz §9 ust. 9 umowy modyfikowały te dyspozytywne przepisy; 5) naruszenie art. 58 §2 k.c., polegające na uznaniu, że rozwiązanie umowy przez pozwanego na finiszu współpracy z powodu bezspornie zaistniałego i zawinionego - zdaniem Sądu I instancji - pr...

...ślić należy, że nawet gdyby powód miał podstawy odstąpić od umowy, to oświadczenie w tym przedmiocie zawarte w piśmie z dnia 8 czerwca 2021 roku nie może być uznane za ważne i skuteczne. Stosownie do treści art. 635 k.c., jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Literalne brzmie...

...ez Sąd odstąpienia od umowy na podstawie jej postanowień za nieskuteczne, podniosła, że odstąpienie od umowy w warunkach, w których zostało ono zrealizowane przez pozwanego, znajduje oparcie w art. 492 k.c. oraz 635 k.c. Sąd zawraca jednak uwagę na treść art. 353 1 k.c. zgodnie z którym „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. Możliwość odstąpienia od umowy na...

...owódkę do usunięcia wad w wyznaczonym terminie, zignorował żądanie Powódki i w konsekwencji Powódka mogła skorzystać z uprawnienia skutecznego odstąpienia od umowy, co uczyniła pismem z dnia 27.12.2017r.; 6. art. 635 kc poprzez jego niezastosowanie w sytuacji gdy Pozwany mimo ustaleń telefonicznych poczynionych z Powódką a także poczynionych w czasie bezpośredniej rozmowy z Powódką, nie wywiązał się z zobowiązania w terminie do 31.10.2017r., w konsekwencji czego Powódka mogła skutecznie odstąpić od zawartej umowy, co uczyniła...

...lowania kar umownych nie jest wstanie wykonać kontraktu. Pismem z dnia 3 lutego 2015 r. pozwana złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr (...). Jako podstawę odstąpienia wskazała klauzulę(...) umowy oraz art. 635 k.c. W uzasadnieniu swojej decyzji pozwana wskazała, że powódki były zobowiązane do wykonania robót z należytym pośpiechem i bez zwłoki. Według pozwanej, powódki, pomimo wezwań ze strony Inżyniera Kontraktu, nie zaangażowały niezbędnego personelu gwarantującego terminowe wykonanie robót budowlanych, co skutkowa...

...t celowi, w jaki powyższe oświadczenie zostało złożone, a było nim niewątpliwie zakończenie współpracy stron. W ocenie Sądu w okolicznościach sprawy należało również rozważyć wypełnienia przesłanek z art. 635 k.c., z którego to wynika, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dz...

...anej wezwanie do zapłaty. W dniu 13 listopada 2017 r. pozwana złożyła powodowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr (...) z 24 maja 2017 r. o roboty budowlane, powołując się na art. 656 § 1 k.c. w związku z art. 635 k.c. oraz art. 18.1.1 (ii) umowy, a niezależnie od powyższego na treść art. 656 § 1 k.c. w związku z art. 635 k.c. i art. 18.1.1 (v) umowy. Jednocześnie pozwana zawiadomiła, że w terminie 1 miesiąca powodowi przedłożona zostanie karta rozliczenia robót. Oświadczenie to zostało powodowi doręczone w dniu 14 listopad...

...ły inne okoliczności niż pandemia. Już sam fakt niedotrzymania przez pozwanego realizacji jego zobowiązania do dnia 30 lipca 2020 roku uprawniał powoda do odstąpienia od umowy w oparciu o jej § 7 pkt c) i d) oraz art. 635 k.c. – i to jeszcze przed upływem daty 30 lipca 2020 roku. Powód licząc jednak na to, że pozwany, choć z opóźnieniem, wykona swoje zobowiązanie – wykazał się dużą dozą cierpliwości i wyrozumiałości, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy dopiero w dniu 26 lipca 2021 roku, a więc niemal rok od upł...

...jące na zapłacie wynagrodzenia, z czego wynika odpłatny charakter umowy o dzieło. Umowa o dzieło jest umową o „rezu at usługi". Sąd uznał, że pozwanemu przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy na mocy art. 635 k.c. W myśl tego przepisu, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzie...

...rocesu. Orzeczenie to stało się prawomocne. Sąd Okręgowy zważył w oparciu o powyższe ustalenia faktyczne, że strony łączyła umowa unormowana w art. 647 k.c. Dopuszczalne było odstąpienie od niej w oparciu o art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Pozwana miała podstawy, by skorzystać z tego uprawnienia, bowiem, co potwierdził biegły, stan zaawansowania robót był na tyle niewielki, że niemożliwym było ich zakończenie w terminie umownym. Za poprawnością tej tezy przemawiało i to, że na dzień odstąpienia powód wykonał prace o...

...ąpienia. Ponieważ uprawnienie do odstąpienia zostało przewidziane na wypadek opóźnienia, a nie zwłoki. Stąd odstąpienie od umowy było możliwe i było skuteczne na podstawie art. 635 w zw. z art. 656 § 1 k.c. Art. 635 k.c. uzależnia możliwość skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy w wypadku opóźnienia. Tak więc okoliczność, że do odstąpienia doszło przed upływem terminu wykonania umowy nie miała znaczenia dla sprawy, gdyż takie uprawnienie nie przysługuje jedynie wtedy gdy termin wykonania zobowiązania upłynął....

...to uregulować proces powstawania dzieła, w szczególności uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli prawidłowości i terminowości działań przyjmującego zamówienie prowadzących do powstania tego rezu atu (art. 635 i 636 kc). Takie ujęcie dzieła umożliwia odróżnienie umowy o dzieło od sprzedaży i nadanie jej konsensualnego charakteru (por. wyrok SN z 5 marca 2004r., I CK 329 03, LexisNexis nr 2794840). Wśród cech dzieła istotne znaczenie ma wymóg dostatecznie precyzyjnego określenia rezu atu, który przyjmujący zamówienie ma...

...ył w pewien sposób funkcjonalny. Mając powyższe na uwadze, nie wykazał powód przesłanek odstąpienia od umowy w trybie art. 636 § 1 k.c. Powód nie wykazał także przesłanek skuteczności odstąpienia w trybie art. 635 k.c., tj. że pozwana opóźniła się z wykonaniem dzieła w umówionym terminie. Pozwana kwestionowała tę okoliczność, podnosząc, że dzieło w sposób wynikający z pisemnej umowy stron wykonała w terminie umówionym, a ponadto to powód opóźniał się z pzresłaniem materiałów pozwanej , tzw. kontenty na stronę. W...

...adomości mailowej, że efektem jego pracy miał być materiał pozwalający na złożenie wniosku do księgi wieczystej. Mając powyższe na względzie strona powodowa miała prawo złożyć oświadczenie uregulowane w art. 635 kc, który stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła....

...y (zeznania powoda k. 1002, notatka k. 294, zeznania świadków J. S. k. 426, W. B. k. 448). W dniu 29.08.2013 r. inwestor złożył wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i potrąceniu kar umownych w oparciu o art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i § 17 ust. 1 pkt 1.1.3 umowy, wobec niedotrzymania przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych, niskiego stopnia zaawansowania robót, niewystarczającego tempa prac, małą ilość pracowników na budowie, zajęcia komornicze wierzytelności powoda. Okoliczności te miały świadczyć w ocenie p...