Baza orzeczeń sądowych

...z art. 656 §1 k.c., pozwany wskazał, że nie mogła mieć ona zastosowania, ponieważ termin oznaczony w umowie (§6 ust. 3) na zakończenie wszystkich prac upłynął przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, a art. 635 k.c. dotyczy wyłącznie odstąpienia dokonanego jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Niezależnie od powyższej argumentacji pozwany podniósł, że co prawda nie zna rzeczywistych przyczyn odstąpienia od umowy przez powódkę, jednak z całą pewnością nie leżały one po stronie pozwanego. Pozwany wskazał,...

...k.c.) albo po drugie może to wynikać z ogólnych przepisów ustawy (art. 491 k.c. i art. 493 k.c.) oraz po trzecie tak jak w niniejszej sprawie jego podstawa może tkwić w przepisach szczególnych (art 560 § 1 k.c., art. 635 k.c., art. 636 § 1 k.c. i art. 640 k.c.). Realizacja tego uprawnienia następuje poprzez jednostronne oświadczenie złożone drugiej stronie umowy, zgodnie z art. 61 k.c. Z kolei skutki wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy reguluje art. 395 § 2 k.c., który przewiduje m.in., że w takim przypadku umowę uważa się z...

...to uregulować proces powstawania dzieła, w szczególności uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli prawidłowości i terminowości działań przyjmującego zamówienie prowadzących do powstania tego rezu atu (art. 635 i 636 kc). Takie ujęcie dzieła umożliwia odróżnienie umowy o dzieło od sprzedaży i nadanie jej konsensualnego charakteru (por. wyrok SN z 5 marca 2004r., I CK 329 03, LexisNexis nr 2794840). Wśród cech dzieła istotne znaczenie ma wymóg dostatecznie precyzyjnego określenia rezu atu, który przyjmujący zamówienie ma...

...ył w pewien sposób funkcjonalny. Mając powyższe na uwadze, nie wykazał powód przesłanek odstąpienia od umowy w trybie art. 636 § 1 k.c. Powód nie wykazał także przesłanek skuteczności odstąpienia w trybie art. 635 k.c., tj. że pozwana opóźniła się z wykonaniem dzieła w umówionym terminie. Pozwana kwestionowała tę okoliczność, podnosząc, że dzieło w sposób wynikający z pisemnej umowy stron wykonała w terminie umówionym, a ponadto to powód opóźniał się z pzresłaniem materiałów pozwanej , tzw. kontenty na stronę. W...

...a 24 lipca 2012 r. Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad złożył wykonawcy świadczenie o odstąpieniu od kontraktu na podstawie subklauzuli 15.2 (a), (b), (c), (e) Warunków Kontraktu oraz art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. ( wydruk komunikatu ze strony (...) – k. 141, pismo GDDKiA z 24.07.2012 r. – k. 2513-2521). Pismem z dnia 27 lipca 2012 r. powodowie złożyli wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy podwykonawczej na podstawie § 14 ust. 2 pkt a) i § 14 ust. 2 pkt b) umowy, w związku z niewywiązaniem si...

...ocie wykończenia dzieła, realizacja umowy stała się niemożliwa z winy pozwanego. Podał, że także po upływie terminu do wykonania dzieła dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy na podstawie art. 635 k.c. Dowód: oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dowodem doręczenia – k. 40-44 akt. W piśmie z 4 września 2019 r. pozwany – w odpowiedzi na oświadczenie powoda o odstąpieniu od umowy – podtrzymał stanowisko co do tego, że opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi on od...

...odobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W przypadku odstąpienia w trybie art. 635 k.c. zamawiający nie musi wyznaczać przyjmującemu zamówienie jakiegokolwiek dodatkowego terminu. Co więcej, odstąpienie od umowy jest niezależne od tego, czy podstawą braku prawdopodobieństwa ukończenia dzieła w umówionym terminie jest okoliczność, za którą przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność czy te...

...adomości mailowej, że efektem jego pracy miał być materiał pozwalający na złożenie wniosku do księgi wieczystej. Mając powyższe na względzie strona powodowa miała prawo złożyć oświadczenie uregulowane w art. 635 kc, który stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła....

...y (zeznania powoda k. 1002, notatka k. 294, zeznania świadków J. S. k. 426, W. B. k. 448). W dniu 29.08.2013 r. inwestor złożył wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i potrąceniu kar umownych w oparciu o art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i § 17 ust. 1 pkt 1.1.3 umowy, wobec niedotrzymania przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych, niskiego stopnia zaawansowania robót, niewystarczającego tempa prac, małą ilość pracowników na budowie, zajęcia komornicze wierzytelności powoda. Okoliczności te miały świadczyć w ocenie p...

...nał ,że pozwana była uprawniona do potrącenia kar umownych z dochodzoną pozwem kwotą , jako naliczonych w związku ze skutecznym odstąpieniem przez pozwaną od łączącej strony umowy o roboty budowlane w trybie art. 635k.c. w zw. z art. 656 k.c. z przyczyn za które pozwana nie odpowiadała.( §7 ust.2c) umowy). Zarzuty apelacji w zakresie naruszenia art. 233§1 k.p.c. koncentrowały się na zakwestionowaniu ustaleń i oceny Sądu Okręgowego wskazującej, iż to powódka ponosiła odpowiedzialność za opóźnienie w wykonaniu umówionych robó...

...„kontrolowanie samego procesu powstawania dzieła pod względem zgodności z kryteriami określonymi w umowie art. 636 k.c. , a także dochowania terminów umożliwiających ukończenie dzieła we właściwym czasie art. 635 k.c. , jest zgodne z charakterem tej umowy". Odnośnie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. odwołujący się wskazał, iż Sąd I instancji dowolnie, na potrzeby z góry przyjętego rozstrzygnięcia, ocenił zeznania świadka M. K. (1)i ubezpieczonego w zakresie dotyczącym nadzoru, niezasadnie rozszerzając jego zakres i cha...

...wania prac, rezu atem czego było stworzenie nowego lub przetworzenie istniejącego przedmiotu, wykluczało uznanie tych czynności faktycznych jako rezu atów kwalifikujących do skutków prawnych umów o dzieło, c) art. 635 k.c. oraz art. 636 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i nieuzasadnione przyjęcie przez Sąd I instancji, że kontrolowanie procesu wykonywania dzieła przez wykonawcę stanowi cechę umowy o świadczenie usług, podczas gdy jest to uprawnienie zamawiającego wynikające stricte z przepisów regulujących umowę o dzieło, d)...

...Sąd Apelacyjny skuteczności umowy stron z k. 6-7 akt sprawy, bowiem umowa z k. 31 w ogóle w sensie prawnym nie istnieje z uwagi na brak podpisu powódki, rażące naruszenie przez Sąd prawa materialnego, mianowicie art. 635 k.c. przez przyjęcie nieskuteczności odstąpienia o umowy przez powódkę pismem z dnia 4 stycznia 2017 roku (k. 13), co stało się za przyczyną niepoddania przez Sąd ocenie faktycznej i prawnej dowodów w postaci bezspornej, bo nie kwestionowanej przez żadną ze stron korespondencji stron, powstałej od daty zwarcia umowy...

...3 lipca 2015 r., do której zastosowanie znajduje art. 627 k.c. Sąd Okręgowy wskazał na cechy umowy o dzieło z powołaniem się na poglądy doktryny i orzecznictwo, przytoczono także treść art. 636 § 1 k.c. oraz art. 635 k.c., który przyznaje zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz stwierdził, że wykonanie prawa odstąpienia następuje przez złożenie przyjmującemu zamówienie jednostronnego oświadczenia woli, którego skuteczność uzależniona jest od dojścia do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jeg...

...ną istotnością, dająca prawo pozwanemu do uchylenia się od odbiory i zapłaty całości wynagrodzenia. Nadto pozwany wskazywał, że odstąpił od umowy z powodem, a u podstaw takiego oświadczenia leżała treść art. 635 kc. - jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W tym miejscu nal...

...ślonych czynności, ale osiągnięcie za ich pomocą określonego rezu atu niezależnie od starań i dołożenia należytej staranności, i w konsekwencji bezpodstawne przyjęcie, że do wykonywania dzieła doszło; b) art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię, polegającą na przyjęciu że oświadczenie pozwanej o odstąpieniu od umowy nr (...) z dnia 28.IV 2016r. z przyczyn leżących po stronie powoda było w pełni skuteczne i uprawniające Pozwaną do naliczania i pobrania kary umownej w kwocie 104.481,58 zł, podczas...

...go działalność gospodarczą, obciążał obowiązek należytej realizacji dzieła. Opierając się na wnioskach zaprezentowanych w opinii biegłego uznano, że prace zostały wykonane w sposób wadliwy, co w świetle art. 635 i 636 § 1 k.c. uprawniało powodów do odstąpienia od umowy. Ustalając wartość wzajemnych rozliczeń stron Sąd przyjął, że wartość całego zamówienia opiewała na 59 076 zł, z czego: 23 000 zł (powiększone o 8 % podatku Vat) stanowiły koszty drzwi i futryny przejściowej, 29 000 zł (powiększone o 8% podatku Vat)...

...ym zakresie, w ocenie Sądu I instancji, umowa odzwierciedla faktyczny zamiar i cel stron umowy przedwstępnej. Wskazując na treść art. 395 § 1 k.c., art. 492 k.c., art. 491 k.c. i art. 493 k.c., art. 560 § 1 k.c., art. 635 k.c., art. 636 § 1 k.c. i art. 640 k.c., art. 487 k.c., art. 491 k.c., art. 395 § 1 k.c., art. 390 § 1 k.c., art. 394 § 1 k.c. i art. 471 k.c., Sąd Rejonowy podniósł, iż z treści umowy przedwstępnej zawartej przez strony wynika, że nie zostało zastrzeżone prawo odstąpienia od umowy przez powodów. Strony zastrzegły...

...tków opóźnienia się przez wykonawcę z wykończeniem obiektu, jak również co do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu odsyła do przepisów o umowie o dzieło, w szczególności art. 635 k.c. Powód swoje roszczenia wywodzi z faktu odstąpienia od umowy z pozwaną bez wyznaczenia dodatkowego terminu w trybie przewidzianym art. 635 k.c., jako przyczynę odstąpienia wskazując na opóźnienie przez pozwaną z wykonaniem przedmiotu zleconych jej robót budowlanych. Skutkiem odstąpienia od umowy w tym trybie jest w...

...i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu, podnosząc, że złożył oświadczenia o odstąpieniu od obu umów, z tym, że w odniesieniu do jednej umowy było to oświadczenie złożone na podstawie art. 635 k.c. z uwagi na nie wykonanie przez powoda przedmiotu umowy w umówionym terminie, zaś w odniesieniu do drugiej na podstawie art.644 k.c. gdyż w związku z odstąpieniem od pierwszej umowy, wykonanie drugiej stało się bezprzedmiotowe. Sąd Okręgowy ustalił, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z...

...na budowę nie zostanie spełniona do czasu dostosowania projektu budowlanego do założeń (...). Ostatecznie pismem z dnia 15 czerwca 2012 roku Gmina T. odstąpiła od umowy nr (...) na podstawie art. 656 § 1 k.c. i art. 635 k.c. z powodu niedotrzymania terminu wykonania projektu budowlanego zgodnego z prawem budowlanym i programem funkcjonalno-użytkowym. Jednocześnie gmina naliczyła (...) sp. z o.o. karę umowną w wysokości 1.923.458,32 zł, zakreślając 30 dniowy termin do jej zapłaty. Pismem z dnia 25 czerwca 2012 roku (...) sp. z o.o. uzna...

...z powodu braku ustanowienia gwarancji zapłaty w terminie 45 dni i skorzystał z tego uprawnienia. Poza tym podał, że dla kreowania roszczeń odszkodowawczych związanych z odstąpieniem od umowy opartym na regulacji art. 635 k.c. – tak na zasadach ogólnych, jak i z tytułu kary umownej będącej surogatem odszkodowania – niezbędne jest wystąpienie zawiniania po stronie wykonawcy (przyjmującego zamówienie), tak SA w Katowicach w wyroku z dnia 20 września 2012 r., V ACa 286 12, LEX 1223191. Powód nie zaoferował dowodów wskazujących, że z...

...owodów do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczeniem jej w tym celu odpowiedniego terminu. W związku z tym należy stwierdzić, że nie zostały spełnione - przewidziane zarówno w § 7 przedmiotowej umowy jak i w art. 635 i 636 § 1 k. c. – formalne warunki umożliwiające skuteczne odstąpienie przez powodów od łączącej ich z pozwaną Spółką umowy z dnia 16 lutego 2014 r. o roboty budowlane. Tym samym należy uznać, że złożenie przez nich oświadczenia o odstąpieniu od w w umowy, zawartego w piśmie z dnia 08 września 2015 r., był...

...ływali się do umowy pisemnej z dnia 9 lipca 2015r. o roboty budowlane to w istocie odstąpili od rzeczywiście wykonywanej umowy - umowy istnej. Skorzystanie z prawa odstąpienia sąd II instancji ocenił w kontekście art. 635 k.c., tj. przyjął, że było uzasadnione, jako że pozwany - przyjmujący zamówienie opóźniał się z wykończeniem dzieła tak dalece, że nie było prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, jak i w dalszych terminach wyznaczonych pozwanemu, które też minęły (termin 31 grudnia 2015r. w z wezwania...

...(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2016 r., sygn. akt IV CSK 728 15). Ponadto samo wadliwe wskazanie podstawy odstąpienia, w sytuacji gdy jako postawę wskazuje się fakty przemawiające za zastosowaniem art. 635 k.c., nie niweczy skutków odstąpienia (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt I ACa 1435 13). Stosownie do treści art. 635 k.c., mającego w niniejszej sprawie zastosowanie w świetle art. 656 k.c., jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła...

...666,40 zł, wartość szafek należących do powódki, przeznaczonych do innych lokalizacji - 71.600 zł; W ustalonym przez siebie stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał powództwo za uzasadnione w całości, na podst. art. 635 k.c. i art. 494 k.c., a wysokość szkody stanowi różnica pomiędzy wartością mebli umówioną przez powódkę i pozwanych a rzeczywistymi kosztami, jakie poniosła strona powodowa w efekcie niewykonania umowy przez pozwanych. Wyrok powyższy zaskarżył w całości apelacją pozwany, wnosząc o jego zmianę poprzez uwzględn...

...na rozwiązanie przedmiotowej umowy za porozumieniem stron. Rozliczenie wykonanych robót oraz naliczenie ewentualnych kar umownych miało pozostać do negocjacji. Pismem z dnia 14 września 2015 r. pozwana na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. odstąpiła od umowy z uwagi na niewykonanie przez powoda przedmiotu umowy. Ponadto na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 1 umowy nr (...) pozwana naliczyła karę umowną z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy za okres od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 15 lipca 2015 r. w wysokości 714.597,93 z...

...iniejszej sprawie na skuteczne odstąpienie od umowy zawartej z pozwaną spółką i domagała się zwrotu uiszczonego wynagrodzenia. Jako podstawę prawną swoich żądań powódka wskazywała na przepisy art. 491 kc i art. 635 kc, a także a ernatywnie na przepis art. 471 kc. Zgodnie z treścią art. 491 § kc jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie...

...umowy- k. 68-69). W piśmie z dnia 25 maja 2013 r. skierowanym do (...), Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie subklauzuli 15.2 (a), (b), (c) Szczególnych Warunków Kontraktu oraz art. 635 k.c. w związku z art. 656 k.c. odstąpił od kontraktu nr (...) z dnia 1 października 2010 r. pod nazwą „Kontynuacja budowy autostrady płatnej (...), odcinek od węzła (...) (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w G. od km 548 + 987 do km 567 + 223, długości 18,33 km" zawartego z (...) z przyczyn leżąc...

...kwotowej różnicy oraz wykazanie bezpośredniego związku między opóźnieniem powódki a ich powstaniem) ani poparte dalej idącymi dowodami. Nade wszystko zaś pozwana nie skorzystała z uprawnień przewidzianych w art. 635 k.c., co wydawałoby się działaniem ze wszech miar racjonalnym, gdyby rzeczywiście uważała, że powódka wykonuje dzieło nieterminowo i wiązała z tym negatywne dla siebie skutki. Również zarzuty pozwanej co do nienależytego wykonania umowy nie mogły zostać uwzględnione. Przede wszystkim należy wskazać, że oceny t...