Baza orzeczeń sądowych

...I. naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na treść orzeczenia: art. art. 233 § 1, 227, 235 2 § 1 pkt 2 w zw. z art. 458 10, 299, 232 [w zw. z art. 6 k.c.], 327 1 § 1 pkt 1 k.p.c.; I. naruszenie przepisu art. 635 k.c. Zarzuty zawarto na kartach 209-211, a ich uzasadnienie na kartach 212-218 akt sprawy. Generalnie zarzuty apelującej sprowadzały się do kontestowania ustaleń Sądu Okręgowego, co do zaistnienia podstaw i skutecznego odstąpienia przez powoda od umowy stron, zwłaszcza wskutek błędnego pominięcia wniosków dowodowych z...

...ązywał się ze swojego zobowiązania, tj. obowiązku terminowej zapłaty kolejnych transz świadczenia określonego w umowie jako zadatek. W świetle poczynionych ustaleń, brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia art. 635 k.c. Wskazać należy, iż powód złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po upływie wskazanego w niej terminu realizacji. Możliwość taka, wprawdzie dopuszczalna, jednak obarczona jest wymogiem, aby przyczyny niewykonania umowy nie znajdowały się po stronie zamawiającego. (Wyrok SA w Katowicach z 15.12.2017 r., V A...

...owi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie. W sprawie nie było sporne, że umowa nie została wykonana w całości i uległa rozwiązaniu z tego powodu, że czas jej wykonania się wydłużał. Zgodnie z art. 635 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Jak wynika z poczy...

...a pandemię koronawirusa, co w ocenie powodów pozbawione było podstaw faktycznych, umownych jak i prawnych. Z racji braku kontynuacji prac powodowie, pismem z dnia 5 maja 2020 r. na podstawie § 8 ust. 2 umowy w zw. z art. 635 k.c. odstąpili od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wskazali, iż w pracach pozwanego uwidocznione zostały wady, które były przedmiotem oceny technicznej, według której wartość prac naprawczych miała wynosić 23.158,83 zł, której domagali się tytułem odszkodowania. Niezależnie od tego wskazano, że p...

...dnia 06 września 2019 roku odstąpił od umowy i wezwał pozwanego do zwrotu zaliczki, jednakże bezskutecznie. Powód wskazał, że jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajduje uzasadnienie nie tylko w treści art. 635 k.c., ale również w ustawie o prawach konsumenta, zwłaszcza że powód nie został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy. Powód wskazał również, że postanowienie umowy wskazujące, że pozwany nie odpowiada za opóźnienia wynikające z opóźnień w dostawach materiałów mają charakter abuzyw...

... zaliczki. Wskazywał przy tym, że poniósł koszty w związku z realizacją zwartej umowy sprzeciw k. 30 – 35 . Pismem z dnia 25 lipca 2023 roku powód wskazał, że odstąpienie od umowy było zgodne z treścią art. 635 k.c. Wyjaśnił nadto, że oświadczenie o uznaniu długu, przerwało bieg przedawnienia pismo k. 76 – 78 . W dalszym toku postępowania, strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska procesowe. Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: Okolicznością bezsporną pozostaje fakt, iż strony zawarły ustną umow...

...złożenie przez powoda oświadczenia o odstąpieniu od umów świadczy o braku chęci współpracy przez powoda; w ocenie Sądu nie jest bowiem niczym więcej, niż skorzystaniem przez powoda z dobrodziejstwa zapisów art. 635 k.c. Wskazać należy, iż ciągłe przesuwanie terminu odbioru prac uniemożliwiało, lub co najmniej w znacznym stopniu utrudniało prowadzenie przez powoda działalności hotelarskiej i restauracyjnej, która to działalność stanowi źródło utrzymania powoda, oraz jego dzieci. Jak zatem ustalił Sąd, ze względu na brak p...

...odstawę prawną nie ma żadnego znaczenia dla oceny skuteczności złożonego przez niego oświadczenia. W niniejszym przypadku podstawę prawną złożonego przez powoda oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowił art. 635 k.c., wedle którego jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Ja...

...ia) i zwróciła się o odbiór dokumentacji powykonawczej celem ponownego uzupełnienia. W dniu 23 czerwca 2016 roku Gmina Miasto P. złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 11 grudnia 2014 roku w trybie art. 635 k.c. z wyłącznej winy wykonawcy. W uzasadnieniu pozwana wskazała, że wykonawca nie wywiązał się z umownego terminu realizacji zadania tj. 20 maja 2016 roku. Zamawiający wskazał, że dwukrotnie odmówił odbioru końcowego w dniach 16 czerwca 2016 roku i 21 czerwca 2016 roku ponieważ przedmiot odbioru nie osiągnął got...

...o roboty budowlane, lecz otrzymała tylko częściową zapłatę (art. 647 k.c.). Jeżeli zamawiający odstępuje od umowy w sytuacji, gdy nie zachodzą przesłanki prawne do odstąpienia na podstawach ustawowych jak w art. 635 k.c. lub art. 636 k.c. (w zw. z art. 656 § 1 k.c.), to odstąpienie to nie jest bezskuteczne, lecz w tej sytuacji należy je traktować jako odstąpienie na podstawie art. 644 k.c., gdyż tylko ten przepis pozwala zamawiającemu na odstąpienie od umowy mimo braku ustawowo określonych przyczyn odstąpienia. W takiej sytuacji na...

...od umowy na podstawie umownej i w terminie oznaczonym w umowie (art. 395 § 1 k.c.). Hipotetycznie, gdyby zastrzeżenie odstąpienia umownego było nieważne, odstąpienie powoda było skuteczne na podstawie ustawowej z art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., tj. z tego względu, że wykonawca opóźniał się z wykończeniem robót tak dalece, że nie było prawdopodobne w chwili odstąpienia, aby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. Zastrzeżenie kary umownej pozostawało w mocy po odstąpieniu ze względu na jednoznaczne sformułowanie tej ka...

...ł, że umowa z 5 października 2012 r. jest umową o roboty budowlane w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz że art. 656 k.c. w określonym zakresie odsyła do przepisów regulujących umowę o dzieło, między innymi do art. 635 k.c. Ostatnio wskazany przepis stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu d...

...ań – część szczegółowa” pod red. J. Rajskiego, Warszawa 2001 r., s. 239), a narzędzia kontroli zamawiającego nad sposobem wykonywania dzieła przed jego odbiorem ograniczają się do wykonywania uprawnień z art. 635 k.c. i art. 636 k.c. w trybie ściśle przewidzianym w tych przepisach. Przede wszystkim podnieść jednak trzeba, że istotne przesłanki przemawiają przeciwko uznaniu za wiarygodne wyjaśnień powódki, jakie miałyby być podstawą ustalenia przedmiotowej okoliczności. Bezsprzecznie dowód z przesłuchania strony bezpośredn...

...13 czerwca 2022 r. wyznaczyli pozwanemu dodatkowy termin wykonania umowy do dnia 30 czerwca 2022 r. ( k.26 akt ). Podobnie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie wykonania umowy przewidują przepisy art. 610 k.c. i 635 k.c. Zezwalają one na odstąpienie od umowy nawet przed upływem terminu, jeżeli dostawca ( przyjmujący zamówienie ) opóźnia się z rozpoczęciem i wykonaniem umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne aby zdołał wykonać umowę w terminie. Stosownie do art. 394 § 1 k.c. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwycza...

...entem przedmiotowo istotnym umowy o roboty budowlane jest przejęcie przez podwykonawcę (tutaj powoda) terenu budowy oraz odebranie przez niego projektu; 5. art. 627 k.c. i art. 628 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. oraz art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie i błędne uznanie, że strony umowy uzgodniły przy jej zawarciu zakres zadań oraz rezu at pracy czy dzieło, które z wykorzystaniem sprzętu powoda miał zostać osiągnięty; 6. art. 659 k.c. poprzez jego niezastosowanie i nieprawidłowe uznanie, że zawarta pomię...

...pomimo wykonanych prac. (dowód: k. 133-135, 137 – zeznania powoda E. H.) Pismem z dnia 24 stycznia 2022 roku pełnomocnik E. H. złożył wobec (...) Sp. z o.o. w S. oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 635 k.c. Pełnomocnik powoda wskazał, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy, wskutek niezachowania 60-dniowego terminu określonego w § 1 ust. 1 pkt 1.1 Umowy. Nadto, wniósł o zwrot kwoty 19939 zł w terminie 3 dni od dnia odebrania pisma oraz odebranie sprzętu pozostawionego na posesji powoda w terminie 7 dni o...

...04, zeznania świadka Ł. K., płyta CD k. 228, zeznania świadka M. B., płyta CD k. 228) 33. Pismem z dnia 15 czerwca 2020 roku powódka złożyła pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powołaniem się na art. 635 k.c., wskazując, że pomimo znacznego przekroczenia terminu 30 dni na wykonanie robót objętych umową, nie zostały one przez pozwanego wykonane i bezpodstawnie uzależnił on ich realizację od rozliczenia pewnych prac wykonanych w lokalu bezumownie. 34. Powódka podniosła, że żadne postanowienie umowne nie dawało wykonaw...

...ń przedstawiciela powódki – J. M. – wynikało, że powódka (wbrew twierdzeniom pozwu) wypowiedzenia umowę pozwanemu z jego winy, tj. z uwagi na powstałe opóźnienie. W tym zakresie zastosowanie winien znaleźć art. 635 kc jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Skutkiem tego było...

...dłowego wykonania umowy i podała termin, w czasie którego oczekuje na realizację obowiązków wskazanych w wezwaniu. Pozwana nie reagowała na wezwania, stąd powódka odstąpiła od przedmiotowej umowy na podstawie art. 635 k.c. Powódka wyjaśniła, że dochodzona pozwem kwota stanowi różnicę pomiędzy sumą zaliczek uiszczonych na poczet wynagrodzenia pozwanej, a wartością wynagrodzenia pozwanej za faktycznie wykonane prace (łącznie ze zwrotem kosztów materiałów pozostawionych na budowie). Jako a ernatywną podstawę swojego żądania p...

...o odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy stanowi zaś na mocy odesłania z art. 656 k.c., wyłącznie jednostronne uprawnienie inwestora i przysługuje mu po pierwsze z określonych powodów, wskazanych w art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 637 k.c. – i po drugie na podstawie art. 644 k.c., czyli bez konieczności wskazania określonego powodu. We wszystkich przypadkach odstąpienia na podstawie art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 637 k.c., strony zobowiązane są do rozliczenia już wykonanych robót, ale częściowe wynagrodzenie wykonaw...

...ą w lipcu 2019 roku, mimo uprzednich rozmów z mężem powódki o terminie montażu uchwytów (pozwana, między innymi, odwołała montaż uchwytów wyznaczony na listopad 2018 roku, mail pozwanej, karta 18). Zgodnie z art. 635 k.c., jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła, przy czym skuteczne jest odstąpien...

...go), w tym zaniechaniem wyznaczenia realnego, rzeczywistego terminu wykonania brakującej do zamknięcia kontraktu procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Analogiczne wnioski Sąd wyciągnął na gruncie art. 635 k.c., art. 636 k.c. w związku z art. 656 k.c. Podał, że inwestor pozorował przekonanie, że prace pozwanej nie zostały wykonane, mając jednak świadomość odmiennego stanu rzeczy i niedotrzymania reguł reklamacji należytego wykonania robót przed uzgodnionym i po upływie uzgodnionych terminów umownych. Brak współprac...

...ym etapie rozważania w przedmiocie dochowania ze strony pozwanego terminu na tę czynność wskazać należało, że kontekst powyższego dał podstawę do przyjęcia, że pozwany odstąpienie od umowy wywodził z art. art. 635 kc, zgodnie z którym, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła....

...czność złożonego przez powoda oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nawet bowiem wadliwe wskazanie podstawy prawnej odstąpienia w sytuacji, gdy jako postawę wskazuje się fakty przemawiające za zastosowaniem np. art. 635 k.c., lub innej, nie niweczy skutków odstąpienia. Tymczasem z treści ww. oświadczenia jasno wynika, że zamiarem powoda było częściowe odstąpienie od umowy i, że z tego też względu żąda on zwrotu części ceny sprzedaży. Tylko wniosek korzystającego z 28 października 2013 r. wskazuje, że wymienione w nim elementy...

...ń 17 lutego 2019r. W oświadczeniach z dnia 3 kwietnia 2019r r. powodowa Gmina odstąpiła od umowy, jako podstawę wskazując opóźnienie w realizacji umowy skutkujące brakiem możliwości wykonania umowy w terminie (art. 635 k.c.). Artykuł 635 k.c. stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wyk...

...to ustalenia faktyczne, a wola podmiotu (zamawiającego) do rozwiązania umowy miała charakter definitywny (art. 60 k.c., art. 65 k.c.). Przy czym należy zauważyć, że dyspozycja art. 644 k.c. ma zakres szerszy niż art. 635 k.c. W realiach niniejszej sprawy Sąd a quo uznał, że zgodnie z przepisami dotyczącymi umów o dzieło zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy, ale wtedy musi zapłacić swojemu kontrahentowi umówione wynagrodzenie w całości. A. P. odstąpił od umowy nie wskazując żadnych zaniechań po stronie A. K., co...

...ódkę zaliczki w kwocie 12000 zł. Spółka w zakreślonym terminie nie wywiązała się z realizacji całości prac objętych umową, a wykonana część prac nie odpowiada uzgodnieniom stron. Wobec powyższego zgodnie art. 635 k.c. powódka odstąpiła od umowy i zażądała zwrotu uiszczonej kwoty 12000 zł. Ponadto na dochodzone roszczenie składa się kwota 12400 zł stanowiąca czynsz najmu jaki powódka płaciła przez 4 miesiące za zastępcze mieszkanie, które musiała wynajmować ze względu na przedłużającego się montażu mebli. Powódka...

...dzieło. Powyższe oznacza, że jeżeli strony nie uregulowały kwestii odstąpienia od umowy w sposób odrębny - a strony umowy w przedmiotowej sprawie tego nie uczyniły - należy odnieść się do art. 491 k.c. oraz art. 635 k.c., który to przepis stanowi regulację szczególną do art. 491 k.c. Zgodnie z art. 491 § 1 zd. 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznac...

...ieło. Dopiero gdyby te przepisy nie dawałyby odpowiedzi możliwe byłoby przejście do przepisów co do zobowiązań wzajemnych, a następnie części ogólnej zobowiązań. Dlatego też powódka skutecznie, zgodnie z art. 635 kc w zw. z art. 656 kc odstąpiła od umowy (co zresztą nie było kwestionowane przez pozwaną), a tym samym mogła powierzyć dokończenie prac innemu wykonawcy. Powódka nie była ani uprawniona, ani zobowiązana do powierzenia prac wykonawczy zastępczemu na zasadzie art. 484 kc. Stąd też słuszne i rynkowe wynagrodzenie wy...

...esu techniki, który wskazałby na ile w rzeczywistości wprowadzone zmiany unowocześniły maszynę i podnosiły jej cenę, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia art. 471 k.c. Zarzucił również naruszenie: 1) art. 635 kc w zw. z art. 65 kc poprzez uznanie, że powód nie wypowiedział umowy o dzieło, podczas gdy złożenie pewnych oświadczeń woli może nastąpić przez doręczenie pozwu i brak jest zarazem właściwej formy do odstąpienia, toteż odstąpienie od umowy nastąpiło z chwilą doręczenia pozwu pozwanemu, a powodowi przysługi...