Kodeks Cywilny

Art. 657. Ograniczenie lub wyłączenie odstąpienia od umowy

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Stan aktu: Obowiązuje
Ostatnia zmiana: 25.06.2026
Wejście w życie: 18 maja 1964

Treść przepisu

Art. 657. Ograniczenie lub wyłączenie odstąpienia od umowy

Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez wykonawcę lub przez inwestora może być ograniczone lub wyłączone przez przepisy szczególne.

Orzeczenia do tego przepisu

Najważniejsze powiązane rekordy. Pełna lista jest dostępna osobno.

14

I C 311/20 Wyrok Wyrok · Sąd Rejonowy w Gdyni · 23 czerwca 2023 Wyrok z 23 czerwca 2023, sygn. I C 311/20 II Ca 1993/21 Orzeczenie Orzeczenie · Sąd Okręgowy w Kielcach · 1 marca 2022 Uzasadnienie z 1 marca 2022, sygn. II Ca 1993/21 VI ACa 129/18 Wyrok Wyrok · Sąd Apelacyjny w Warszawie · 5 czerwca 2019 Wyrok z 5 czerwca 2019, sygn. VI ACa 129/18 V ACa 225/17 Wyrok Wyrok · Sąd Apelacyjny w Katowicach · 20 czerwca 2017 Wyrok z 20 czerwca 2017, sygn. V ACa 225/17 V GC 2219/16 Wyrok Wyrok · Sąd Rejonowy w Kaliszu · 10 maja 2017 Wyrok z 10 maja 2017, sygn. V GC 2219/16 I ACa 974/15 Wyrok Wyrok · Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 22 stycznia 2016 Wyrok z 22 stycznia 2016, sygn. I ACa 974/15 V ACa 531/14 Wyrok Wyrok · Sąd Apelacyjny w Gdańsku · 23 października 2014 Wyrok z 23 października 2014, sygn. V ACa 531/14 I ACa 516/12 Wyrok Wyrok · Sąd Apelacyjny w Szczecinie · 25 lipca 2013 Wyrok z 25 lipca 2013, sygn. I ACa 516/12

Pokaż wszystkie orzeczenia (14)

Zobacz także

Pytania z forum

5

Forum Prawo Cywilne · 3 odp. · akt. 29.07.2023 prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Sprzedawca nie zwrócił pieniędzy w ciągu ustawowych 14 dni od daty odebrania przesyłki. Co mogę w takiej sytuacji zrobić... Forum Prawo Cywilne · 14 odp. · akt. 29.05.2025 Rozwiązanie umowy o pracę będąc na L4 Dzień dobry. Czy będąc na L4 jako pracownik mogę złożyć rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Czy zakończeni... Forum Prawo Cywilne · 13 odp. · akt. 27.01.2021 Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron Podpisałam rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Dziś dostałam propozycję zwolnienia z obowiązku świadczenia... Forum Prawo Cywilne · 11 odp. Wypowiedzenie umowy najmu z prawem do lokalu zamiennego Proszę o pomoc. Wypowiedzenie umowy najmu z prawem do lokalu zamiennego (wynajmujący niby chce zamieszkać w wynajmowanym... Forum Prawo Cywilne · 9 odp. · akt. 15.01.2023 Były mąż nie płaci za prąd i wodę. Umowy prądu i wodociągów są na mnie. Co zrobić w... W kwietniu wyprowadziłam się od męża z domu jego matki. W październiku dostaliśmy rozwód. Od kwietnia były już mąż nie p... Zobacz więcej pytań na forum

Wzory pism

3

Wzór pisma Wzór umowy o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane jest umową nazwaną, została bowiem szczegół... Wzór pisma Oświadczenie o odstąpienie od umowy zawartej na odległość Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach z... Wzór pisma Wniosek o podział majątku Podział polega na wyjściu ze współwłasności, która utworzyła się prz... Przejdź do wzorów pism

Warto sprawdzić w tym akcie

Art. 656 KC Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło Art. 656. § 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robó... Art. 658 KC Umowa o remont Art. 658. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio do umowy o wyk... Art. 655 KC Ryzyko zniszczenia obiektu Art. 655. Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wa... Art. 659 KC Umowa najmu Art. 659. § 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy r...

Komentarze