Baza orzeczeń sądowych

...eczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Natomiast, w myśl art. 657 k.c. uprawnienie do odstąpienia od umowy przez wykonawcę lub przez inwestora może być ograniczone lub wyłączone przez przepisy szczególne. Przesądziwszy powyższe, w dalszej kolejności należało ustalić jaki wpływ na możliwość domagania się zapłaty kar umownych oraz kosztów wykonania zastępczego miały składan...

...rzeby uczynienia go przedmiotem najmu. Przypomnieć należy, że przecież po to, by zobowiązać się do oddania rzeczy potencjalnemu najemcy do odpłatnego używania, innymi słowy - zawrzeć umowę najmu w rozumieniu art. 657 § 1 kc, podmiot, który zamierza to skutecznie i ważnie uczynić nie musi legitymować się prawem własności do przedmiotu najmu, a winien mieć jedynie uprawnienie do władania tą rzeczą, w tym także to o charakterze obligacyjnym, czy mające swe źródło w sprawowaniu zarządu rzeczą. Chodzi zatem tylko o takie uprawni...

...zy oddał w odpłatne używanie na podstawie innego stosunku prawnego. Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy pokrywa normalne zużycie rzeczy, będące następstwem prawidłowego jej używania, podobnie jak przy najmie (art. 657 § 1 k.c.). Podstawą ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości powinna być kwota, którą posiadacz musiałby zapłacić właścicielowi, gdyby jego posiadanie opierało się na prawie. Wynagrodzenie należne właścicielowi obejmuje cały okres, przez który posiadacz korzystał z rzeczy i nie stanowi świadczeni...

...ucyjnego przez wierzyciela upadłego w 2014 r., które już w związku z otwarciem postępowania upadłościowego dalej się toczyć nie może. Odpowiedzialność pozwanej (...) sp. z o.o. s.k. oparta została na normie art. 657 ( 1 )§ 5 k.c. Wykładnia gramatyczna powyższego przepisu nie pozwala jednak na stwierdzenie, że inwestor odpowiada solidarnie wobec podwykonawcy za należności uboczne w takim stopniu, jak podmiot zobowiązany do tego z umowy. Brak jest podstaw by dokonywać w tym zakresie wykładni rozszerzającej (por. wyrok Sądu Najwyższ...

...instancji wskazał, że zarówno przepisy regulujące umowę o roboty budowlane, jak i przepisy normujące umowę o dzieło nie zawierają ustawowej definicji pojęcia wady, wobec czego należy przyjąć, że zgodnie z art. 657 k.c. w związku z art. 638 k.c. w tym zakresie odpowiednie zastosowanie może mieć przepis art. 556 § 1 k.c., który stanowi, iż sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okolic...

...ił, że strony mimo, że nazwały zawartą umowę umową zlecenia zawarły faktycznie umowę o roboty budowlane na co wskazuje jej charakter oraz cel. Wobec powyższego należy do niej stosować przepisy art. od 647 do 657 kc, zaś w myśl art. 656 kc do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywaniem przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzie...

...pnia 2008r. Na podstawie powyższych ustaleń Sąd Okręgowy uznał powództwo za uzasadnione stwierdzając, że znajduje ono oparcie w art. 647 k.c. w zw. z art. 491 k.c. Wskazał, że stosownie do regulacji zawartej w art. 657 k.c. w zw. z art. 640 k.c. strony mogą zastrzec w umowie prawo odstąpienia, jeżeli do wykonania prac potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienia może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu będzie uprawniony...

...prac budowlanych w postaci nieusunięcia usterek dotyczących budynków (...) wchodzących w skład kompleksu biurowego (...) (...) P. w P. oraz 219.635,13zł z tytułu zapłaty w ramach solidarnej odpowiedzialności z art. 657 ( 1 )§ 5 kc wynagrodzenia na rzecz podwykonawców: (...) Sp. z o.o. - kwota 136.029,14 zł obejmująca kwotę 71.197zł z faktury VAT nr (...), (...) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe (...) - kwota 75.881,59 zł, (...) S.C.– kwota 7.724,40 zł. W świetle powyższego stanu faktycznego Sąd Okręgowy uznał powództwo za zas...

...owy przez wykonawcę robót. Brak przepisu formułującego takie uprawnienie, a w konsekwencji i przesłanki umożliwiające skorzystanie z niego. Uprawnienia takiego nie można w żadnym przypadku poszukiwać w treści art. 657 k.c., albowiem ten dotyczy wyłącznie ograniczenia lub wyłączenia uprawnienia do odstąpienia od umowy samodzielnie nie określając jednak jego podstaw. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że odesłanie do przepisów umowy o dzieło zawarte w art. 656 § 1 k.c. nie dotyczy kwestii uprawnień do odstąpienia od umowy przez...

...odzenia za wykonanie pozostałych umów, zwłaszcza że i ona została wykonana przez powódkę należycie. Norma art. 5 k.c. ma charakter wyjątkowy i brak podstaw do zastosowania jej w tej sprawie. Ponieważ zgodnie z art. 657 1 § 5 k.c. pozwane Miasto B. ponosi razem z pozwaną (...) S.A. solidarną odpowiedzialność względem powódki za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane przez nią wykonane, w sytuacji gdy doszło do opóźnienia w płatności wynagrodzenia odpowiedzialność ta rozciąga się też na odsetki jako należność uboczną. S...

...obniżenie wynagrodzenia z powodu wady powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem wad (art. 560 § 3 kc w zw. z art. 656 § 1 kc i art. 657 § 2 kc). Pozwani podkreślali, nawet na etapie postępowania apelacyjnego, że przedmiotem umowy było wykonanie całości robót w niej określonych oraz dokonanie odbioru końcowego, dlatego też żądanie obniżenia ceny dotyczy tej określonej w § 7 zmienionej późniejszymi aneksami a nie wynikającej z faktur przejściowy...

...żało zastosować - przy poprawnie zebranym materiale dowodowym i stanie faktycznym w sprawie - postanowienia art. 395 k.c. w zw. z art. 636 k.c., art. 637 k.c., art. 639 k.c. art.640 k.c., art.644 k.c., art.649 k.c. i art. 657 k.c., tym bardziej, że powód był uprawniony do żądania więcej, a jego żądanie jest mniejsze, bo liczone od wypłaconego pozwanemu wykonawcy wynagrodzenia 124.400.- zł., jedynie 30% tego wynagrodzenia, zakupionego paliwa - na żądanie pozwanego - w kwocie 39.535.- zł., które na tym etapie prac było niezbędne pozwanem...