Baza orzeczeń sądowych

...) umowy z dnia 16 lipca 2014 r. przesłanki odstąpienia od umowy przez zamawiającego. Jednocześnie należy stwierdzić zaistnienie drugiej, samodzielnej podstawy odstąpienia od umowy, wynikającej z art. 635 w zw. z art. 656 §1 k.c. W toku postępowania ponad wszelką wątpliwość wykazane zostało wystąpienie opóźnienia po stronie wykonawcy w realizacji zamówienia. Z nieuzasadnionych przyczyn nie wystąpił on do zamawiającego w sprawie protokolarnego przekazania terenu robót, stanowiącego podstawę rozpoczęcia prac (§3 ust. 1 umowy), aż...

...remont budynków, do której na podstawie art. 658 kc stosuje się odpowiednio przepisy normujące umowę o roboty budowlane, to jest art. 647 i następne kc, zaznaczając, że do umowy o roboty budowlane, w związku z art. 656 kc. stosuje się przepisy umowy o dzieło, ale wyłącznie w zakresie wskazanym w art. 656 kc. Zarzut przedawnienia uznano za nieskuteczny, bowiem roszczenia z umowy o roboty budowlane nie przedawniają się z upływem dwuletniego terminu z art. 646 kc, lecz podlegają przedawnieniu na ogólnych zasadach, które wynikają z art....

...za wady przedmiotu umowy o roboty budowlane – nie dochowała bowiem aktów staranności, a przynajmniej tego nie wykazała, także odnośnie do dotrzymania terminu (art. 563 §1 k.c. w zw. z art. 638 §1 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c.). Nie może budzić żadnych wątpliwości, że ciężar dowodzenia w tym zakresie spoczywał na stronie pozwanej (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r., IV CSK 286 17. Zauważyć także wypada, że z zeznań inspektora nadzoru wynika, że wszelkie usterki zostały usunięte, a wady szczeln...

...robót zgodnie z umową, będąc wielokrotnie wzywaną do zachowania tempa prac odpowiadającego harmonogramowi. Oznacza to możliwość odstąpienia od umowy przez zamawiającego na podstawie art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. W konsekwencji Sąd uznał roszczenie powoda o zapłatę wynagrodzenia za roboty niewykonane za bezzasadne także przy ustaleniu skuteczności odstąpienia od umowy przez pozwanego z tej przyczyny, że nie była wykonywana zgodnie z harmonogramem. Sąd podkreślił, że bez znaczenia pozostaje w takiej sytuacji, czy str...

...ób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło (art. 656 k.c.). Sąd wskazał także, że, w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła obiektu (art. 642 § 1 k.c.). Jak ustalił Sąd, powódka zakończyła roboty dnia 30 października 2014 r. i w tym dniu zgłosiła je do odbioru. Sąd wyjaśnił, że zaoferowanie dzieła do o...

...edł z budowy, wobec niedostarczenia przez pozwanych dalszych elementów konstrukcji do montażu. Ostatecznie prace nie zostały dokończone, nawet po wezwaniu przez powoda do ich kontynuacji i zakończenia. Powołując art. 656 § 1 k.c i 635 kc regulujące skutki opóźnienia z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu i uprawnienia do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiekty, wskazał Sąd, że w sytuacji kiedy pozwani nie ukończyli prac w deklarowanym terminie, opuścili budowę nie informując inwestora o przyczynie wstrzymania prac, n...

...tu kolejowego, nasypu kolejowego) do poziomu zerowego. Charakter łączącej strony umowy czynił zbędnym poszukiwanie podstaw do zastępczego wykonania części robót w treści art.480 k.c. Zgodnie bowiem z treścią art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przez ukończeniem obiektu stosuje si...

...pieniu od umowy z dnia 1 czerwca 2012 r. Pismem z dnia 1 czerwca 2012 r. K. G. oświadczył, iż odstępuje od umowy o roboty budowalne z powodu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 30 dni, na podstawie art. 656 k.c. w zw. z art. 653 k.c. oraz § 10 umowy o roboty budowalne z dnia 12 maja 2011 r. (pismo, k. 199) Po odstąpieniu od umowy, w połowie czerwca 2012 r., okazano radcy prawnemu gwarancję bankową. A. M. (1) uznał, iż gwarancja ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczenia z tytułu karu umownej za odstąpienie. Przygotował wezwan...

...ła się dopłacić do wynagrodzenia , które dalsi podwykonawcy uznawali za zbyt niskie. Ocena dowodów dokonana przez Sąd Okręgowy nie była nielogiczna czy sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z art. 656§1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Jak wyżej wskazano termin do wykonania został przedłużony. Strona powodowa zgłosiła gotowość odbioru w prze...

...dstąpienia od umowy na warunkach określonych w art. 395 § 2 k.c. Dokonane odstąpienie od umowy było jednak dopuszczalne na podstawie uregulowań ustawowych - zarówno w świetle przepisu art. 635 k.c. który z mocy art. 656 k.c. znajduje odpowiednie zastosowanie w umowie o roboty budowane, jak również na podstawie art. 491 k.c. Wykonawcy nie wykonali swojego zobowiązania wzajemnego w terminie określonym w umowie, zmienionym aneksami tj. do 30 września 2012 roku. Nadto nie powołali okoliczności, które przemawiałyby za oceną, że opóźnieni...

...minologii właściwej dla umowy o roboty budowlane. Okoliczności faktyczne sprawy uzasadniały również odstąpienie ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Sąd orzekający wyjaśnił, że regulacja art. 491 § 1 k.c., którą powódka w oświadczeniu o odstąpieniu powołała za podstawę prawną, jako przesłanki skutecznego odstąpienia od umowy wskazuje zwłokę dłużnika oraz wyznaczenie przez wierzyciela odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania świadczenia. Zdanie...

...łączący strony stosunek zobowiązaniowy należałoby zakwalifikować jako umowę o roboty budowlane czy umowę o dzieło, pozwana miała prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k.c., ewentualnie w zw. z art. 656 §1 k.c. Bezsporne było bowiem, że powód nie zakończył prac w umówionym terminie. W tej sytuacji do przesłanek skutecznego odstąpienia od umowy nie należało wyznaczenie wykonawcy dodatkowego terminu do realizacji umowy. Skuteczność odstąpienia od umowy nie oznaczała jednak, że automatycznie zachodziły podstawy do...

...ziła, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie naprawy oraz pismem z dnia 10 listopada 2010 roku złożyła oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia powoda. II. art. 637 § 2 k.c. i art. 560 § 3 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i 638 § 1 k.c. w zw. z art. 328 § 2 k.p.c. poprzez ich błędne zastosowanie polegające na określeniu kwoty obniżenia wynagrodzenia powoda poprzez odjęcie od łącznej kwoty jego wynagrodzenia sumy umownego wynagrodzenia za wykonanie balustrad, płyt elewacyjnych oraz donic, podczas gdy ewentualnie obniżone wynag...

...częściowo pozostaje sprzeczne z treścią zobowiązania. Utożsamienie sytuacji gdy roboty budowlane nie zostały wykonane z sytuacją gdy są one dotknięte wadami czyniłoby zbędną regulację art. 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Ponadto naruszałoby równowagę między inwestorem a wykonawcą, uzależniając odbiór, a tym samym płatność należnego wykonawcy wynagrodzenia od wykluczenia istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania przedmiotu zamówienia, jak i umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy waru...

...rozważanym zakresie odpowiednika art. 694 kc, który zawierałby ogólną delegację do odpowiedniego stosowania przepisów o umowie o dzieło. W szczególności nie ma podstaw do twierdzenia, że takim przepisem jest art. 656 § 1 kc, który wprawdzie przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło, ale jedynie w ściśle wskazanych tam kwestiach. Nie ulega zaś wątpliwości, że art. 656 § 1 kc nie odsyła ani do art. 639 kc, ani do art. 640 kc. Sąd Najwyższy wskazał przy tym, że zarówno w razie skutecznego odstąpienia od umow...

...ntażowe nie mają cech usługi samodzielnej. Rozważania w tej materii, którym powód nadaje w apelacji szczególną rangę, nie mają jednak istotnego znaczenia dla rozpoznania niniejszej sprawy, ponieważ w świetle art. 656 § 1 k.c. umowa o roboty budowlane stanowi podtyp umowy o dzieło i w kwestiach nieuregulowanych w sposób szczegółowy przepisy Kodeksu odsyłają do norm regulujących umowę o dzieło, czyli w szczególności do art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 637 k.c. i art. 644 k.c. (por. Komentarz do art. 656 k.c., Tom II, red. Pietrzyk...

...kreśliły wynagrodzenie ryczałtowo, to okoliczność, że przyjmujący zamówienie nie wykonał wszystkich robót, co zmusiło zmawiającego do powierzenia wykończenia dzieła innej osobie (art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.) nie oznacza przekreślenia ryczałtowości wynagrodzenia. W takiej sytuacji należy od umownego wynagrodzenia ryczałtowego odliczyć to, co zamawiający musiał wydatkować na dokończenie dzieła, nie zaś określać wysokość wynagrodzenia na podstawie rzeczywistej wartości wykonanych robót. Przenosząc powyższe...

...nej posiadanej przez biegłego wymagało ustalenia prawidłowości twierdzenia pozwanego w przedmiocie istnienia wad w wykonanych robotach oraz wartość niezbędna do ich usunięcia; 3) Naruszenie art. 638 k.c. w zw. z art. 656 k.c. poprzez nie zastosowanie w sprawie i uznanie , iż wobec podpisania protokołu końcowego robót pozwanemu nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi wobec upadłego ; 4) Naruszenie art. 91 ust.2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r prawo upadłościowe i naprawcze w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postepowania u...

...w umowie szczegółowej. Pismem z dnia 28 maja 2014 r., doręczonym pozwanemu w dniu 30 maja 2014 r., powód złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy szczegółowej, wskazując jako postawę art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. oraz postanowienia umowne. Po odstąpieniu od umowy powód powierzył wykonanie spornych prac, dotyczących wykonania posadzki, innemu podmiotowi. Pismem z dnia 4 czerwca 2014 r. pozwany wskazał, iż oświadczenie powoda zawarte w piśmie z dnia 28 maja 2014 r. jest bezskuteczne, a umowa nadal wiąże strony. Jednocze...

...m się na art. 491 k.c. należało uznać za nieskuteczne. W dalszej kolejności wskazać należy, iż powód, odstępując od umowy w dniu 30 listopada 2011 r., wskazał, że czyni to na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., wobec opóźnienia w wykonaniu prac w stopniu uniemożliwiającym ich dokończenie w terminie umówionym. W orzecznictwie wskazuje się jednolicie, że odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 k.c., inaczej niż odstąpienie na podstawie art. 491 § 1 k.c., nie wymaga traktowania zaniechania wykonania w ustalonym te...

...237 17). W związku z powyższym nawet okoliczność, że przyjmujący zamówienie nie wykonał wszystkich robót, gdyby zmusiło to zmawiającego do powierzenia wykończenia ich innej osobie (art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.) nie oznacza przekreślenia ryczałtowości wynagrodzenia. W takiej sytuacji możliwe byłoby odliczenie od umownego wynagrodzenia ryczałtowego tego, co zamawiający musiałby wydatkować na dokończenie robót, nie zaś określanie wysokości wynagrodzenia na podstawie rzeczywistej ich wartości (por. wyrok Sądu Najw...

...po myśli 113 u.o.k.s.c. Powyższy wyrok powód zaskarżył apelacją w całości, zarzucając mu: 1. naruszenie przepisów prawa materialnego, a to: a) art. 647 kodeksu cywilnego, poprzez niewłaściwe zastosowanie, b) art. 656 §1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 638 § 1 kodeksu cywilnego i w zw. a art. 556 1 §1 pkt 1 kodeksu cywilnego, poprzez niewłaściwe zastosowanie, c) art. 649 kodeksu cywilnego, przez niezastosowanie w sprawie, 2. naruszenie przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, a to: a) art. 233 §1 kodeksu postępowan...

...ez powoda na placu budowy, stanowią cześć etapu II i tym samym powód powinien otrzymać za nie wynagrodzenie równowartości zapłaconej za nie ceny; - art. 65 ust. 1 k.c., art. 647 k.c. oraz art. 628 ust. 1 w zw. z art. 656 k.c. – poprzez nieprzyjęcie, że materiały budowlane, których dotyczy faktura VAT nr (...) z 30.06.2006 r., pozostawione przez powoda na placu budowy stanowią cześć etapu II i tym samym powód powinien otrzymać za nie wynagrodzenie równowartości zapłaconej za nie ceny; - art. 369 k.c. oraz art. 370 k.c. poprzez niezas...

...wiska w tym przedmiocie, Sąd I instancji roszczenie pozwu analizował zarówno w zakresie w jakim powód mógłby żądać zwrotu kosztów zastępczego na podstawie art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 494 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c, jak również w kontekście spełnienia warunków z art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. do powierzenia poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie, a także art. 480 § 3 k.c., a także art. 471 k.c. Poddając ocenie zasadność roszczenia powoda w kontekście roszczeń rękojmianych oceniał, czy...

...wień dowodowych Sądu Okręgowego i przeprowadzenie tych dowodów przed Sądem II instancji. - naruszenia prawa materialnego poprzez nieprawidłowe zastosowanie art. 6 kc w zw z art. 627, art. 643, 646, 637, 638 w zw z art. 656kc wobec przyjęcia przez Sąd Okręgowy , że o braku wadliwości rusztowań przesądza ich odebranie przez użytkownika , mimo , że odbiór stanowi tylko domniemanie takiego stanu rusztowania , które może zostać obalone , art. 483§1 w zw z art. 485 §1 i 455 kc wobec oddalenia powództwa w zakresie żądania zasądzenia kar...

...płatności z upływem 21 dni od daty jej wystawienia. Spółka (...) sp. z o. o. nie zapłaciła powodowi powyższych należności. W dniu 18 października 2011r. pozwany, działając na podstawie art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych odstąpił od umowy nr IZ.342-4 10 z dnia 12 sierpnia 2010r. w odniesieniu do pozostałej do wykonania części przedmiotu umowy. Jako przyczynę odstąpienia inwestor wskazał znaczne opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy powodujące niemożno...

...mie prawnym przepisów o zamówieniach publicznych. Zważył, że dla oceny roszczenia znaczenie miały zatem zarówno postanowienia zawartej umowy, jak i przepisy art. 647 i nast. k.c. (w tym również – na podstawie art. 656 § 1 k.c. – odpowiednio stosowane przepisy o umowie o dzieło, tj. art. 627 i nast. k.c.) oraz przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.; dalej: p.z.p.). Sąd zauważył, że okoliczności faktyczne leżące u podstaw niniejszego procesu w dużej mierze pozost...

...utów naruszenia całych tytułów Kodeksu cywilnego (na marginesie umowa o roboty budowlane jest uregulowana w tytule XVI Kodeksu cywilnego, a nie w tytule XI tejże ustawy). Kwestią zasadniczą jest to, że zgodnie z art. 656 § 1 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywaniem przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnień inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje si...

...realizowanie przez pozwanego całej inwestycji budowlanej w trakcie trwania jednego sezonu, co w konsekwencji doprowadziło do naruszeń wskazanych poniżej w pkt 2; 2) art. 649 4 § 3 k.c. w zw. z art. 644 k.c. w zw. z art. 656 k.c., poprzez ich niezastosowanie i błędne uznanie, iż umowa łącząca strony dotyczyła świadczenia podzielnego i strony mogły ustalić rozwiązanie umowy o roboty budowlane w trybie wypowiedzenia, w sytuacji, gdy dla robót budowlanych nie mają zastosowania przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy, konsekwencją czego jes...

...ów regulujących umowę o roboty budowlane. Podstawową regulacją prawną dla określenia skutków wadliwego działania wykonawcy oraz odpowiedzialności związanej z wadami obiektu stanowią na podstawie odesłania z art. 656 k.c. - przepisy art. 635 – 638 k.c. oraz art. 644 – 646 k.c., przy czym art. 637 k.c. (dzielący wady na istotne i nieistotne), pomimo iż został uchylony i stracił moc obowiązującą z dniem 24 grudnia 2014 roku (na podstawie art. 44 pkt 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta) znajduje odpowiednie zastoso...