Baza orzeczeń sądowych

...ę z wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, ale już wówczas był w niemalże dwumiesięcznym opóźnieniu. Na uwadze należy mieć także przepis art. 644 kc, zgodnie z treścią którego dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Przepis ten przyznaje zamawiającem...

...tecznego oceniać należy złożone przez powódkę oświadczenie o odstąpieniu od zawartej z pozwanym umowy. Możliwość odstąpienia od umowy o dzieło przez zamawiającego przewidują przepisy art. 636 § 1 kc oraz art. 644 kc. Po myśli pierwszego z nich jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzy...

...regulujące kwestię odpowiedzialności wykonawcy za wady realizowanego dzieła oraz kwestie związane z dokonaniem odbioru dzieła, jak również wymagalnością wynagrodzenia. Przepisy zawarte w art. 636 § 1 kc oraz art. 644 kc dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy o dzieło przez zamawiającego. Po myśli przepisu art. 636 § 1 kc jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskuteczny...

...zeznania świadka T. U. k. 375–376, znacznik 00:44:30). Pismem z 8 stycznia 2020 r. pozwany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umów w części obejmującej włączenie kwalifikacji do ZSK, powołując się na art. 644 k.c. oraz wskazując, że przedmiot umów nie został wykonany w pełnym zakresie, w szczególności kwalifikacje nie zostały włączone do systemu w przewidzianym terminie (odstąpienie k. 81–82). W treści tego oświadczenia pozwany wskazał, że wypłata części wynagrodzenia była uzależniona od osiągnięcia rezu atu w...

...Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Natomiast zgodnie z art. 644 k.c. dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. W opisanym przypadku należy przyjąć, że „oszczędnością...

...a są zarówno przepisy ogólne o wykonywaniu zobowiązań umownych (art. 491 k.c., art. 493 k.c., art. 495 § 2 k.c.), jak i odpowiednie przepisy dotyczące umowy o dzieło (art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 637 k.c., art. 644 k.c.), które znajdą zastosowanie na mocy odesłania z art. 656 § 1 k.c. Uprawnienie do wyprzedzającego odstąpienia od umowy jest instrumentem, za pomocą którego inwestor zamawiający może kontrolować terminowość wykonywania czy to robót budowlanych, czy umowy o dzieło i odpowiednio na podstawie art. 635 k.c., może o...

...e do odstąpienia powoda od umowy w sytuacji, gdy termin wykonania dzieła już upłynął zgodnie z ustaleniami sądu i gdy dzieło nie zostało nadal dokończone i miało wady, a więc gdy zastosowanie w sprawie miał art. 644 k.c. do niedokończonego dzieła, a wobec tego gdy na podstawie art. 494 k.c. nie zasądza się zwrotu świadczeń i tym samym wynagrodzenia dla powoda, zwłaszcza gdy ten zachował znaczną część mebli i nie miał zamiaru zwracać ich stosowanie do swojego wezwania, skoro wykorzystał je (m.in. korpusy mebli kuchennych, szafy...

...ywołanego pozwolenia zostało wszczęte dopiero 15 lipca 2019 r., zaś pozwolenie uzyskano dopiero 8 października 2019 r. Jednocześnie wskazał, że w sprawie nie wystąpiły okoliczności uzasadniające zastosowanie art. 644 k.c., a umowa została wypowiedziana z winy powoda, tj. m.in. w związku ze znacznymi opóźnieniami w realizacji zakresu umowy. Po wypowiedzeniu umowy pozwany powierzył prace czerpalne Przedsiębiorstwu Budownictwa (...), które wykonała roboty czerpalne o kubaturze 235705,80 m 3. W projekcie budowlanym będącym podstawą wyk...

...ozważenia wymagało czy powyższe przewidują możliwość ubiegania się przez wykonawcę wypłaty wynagrodzenie pomimo, iż dzieło nie zostało ukończone. Taka konfiguracja została ustanowiona w dwóch normach – art. 644 k.c., na który w treści uzasadnienia pozwu powołał się powód, oraz w art. 639 k.c. Pierwszy z przywołanych przepisów stanowił, iż dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, c...

...ku prawdopodobieństwa ukończenia robót w terminie wskazanym w umowie. Wobec powyższego, jedyną podstawą skutecznego odstąpienia od umowy przez (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej w T. mogło być wynikające z art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. prawo do odstąpienia od umowy o roboty budowlane za zapłatą umówionego wynagrodzenia, możliwe do wykonania w każdej chwili, niezależnie od okoliczności faktycznych oraz przyczyn złożenia przez stronę oświadczenia woli. Skorzystanie przez (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej w T. z pra...

...jest to żądanie częściowe, które zostanie doprecyzowane po przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego z dziedziny budownictwa. Powód sprecyzował, że zasadności swego żądania upatruje w odstąpieniu od umowy i art. 644 kc. Na wypadek nieuwzględnienia tego stanowiska jako podstawę żądania powód wskazał art. 471 kc. Sąd ustalił następujący stan faktyczny. W dniu 06.07.2016 r. R. N. i K. T. zawarli umowę, przez którą powód zlecił, a pozwany przyjął do wykonania kompletne schody z drewna bukowego oraz balustradę w domu powoda. Poz...

...anie przez pozwanego dzieła, a w konsekwencji błędne zastosowanie art. 656 § 1 k. c. regulującego uprawnienie inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu; 2. naruszenie prawa materialnego, to jest art. 644 k. c. w zw. z art. 656 § 1 k. c. poprzez zastosowanie tego przepisu w stanie faktycznym sprawy i przyjęcie, że powód skutecznie odstąpił od umowy łączącej strony wnosząc pozew w niniejszej sprawie, co - z uwagi na treść żądania pozwu - świadczyć miało o woli odstąpienia od umowy zawartej z pozwanym, podczas gdy...

...o upływie terminu wykonania dzieła), a także w oparciu o przepisy ogólne dotyczące umów wzajemnych (492 k.c.), rzeczone oświadczenie pozwanego musi być jeszcze ocenione z punktu widzenia uregulowania zawartego w art. 644 k.c. W tej bowiem sytuacji, pozwany mógłby odstąpić od umowy z powódką tylko na zasadach określonych w wymienionym przepisie, zezwalającym zamawiającemu dzieło na odstąpienie od umowy mimo braku ustawowo określonych przyczyn odstąpienia wskazanych w przepisach szczególnych regulujących umowę o dzieło lub w przepi...

...ło mieć wpływ na wynik sprawy, to jest art. 233 § 1 k.p.c., art. 278 k.p.c. oraz art. 327 1 § 1 pkt 2 k.p.c. Nadto skarżący postawił zarzuty obrazy prawa materialnego w postaci art. 535 § 1 k.c. i art. 627 k.c.; art. 644 k.c.; art. 638 § 1 w zw. z art. 560 § 1 k.c.; art. 65 § 2 k.c.; art. 394 k.c.; art. 394 k.c.; art. 481 k.c. i art. 5 k.c. W konkluzji pozwany wniósł o: 1. zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa co do kwot 60 500 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty; 2. zmianę rozstrzygnięcia o kosztac...

...drębne od umowy najmu) noszące cechy umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane, co uprawniało stronę pozwaną do odstąpienia od zawartych umów na podstawie przepisów art. 656 k.c. w zw. z art. 658 k.c. i w zw. z art. 644 k.c. 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało stronie powodowej przekazane w terminie do zgłoszenia uwag do projektu prac remontowo-adaptacyjnych, co należało uznać za sprzeciw wobec planu prowadzenia prac remontowych, które w tych okolicznościach strona powodowa podjęła na własny koszt i ryzyko. W odpowiedzi na...

....c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. (nie istnieje wiarygodny dowód dla ustalenia, że roboty budowlane wykonywano nienależycie); twierdzenia faktyczne pozwanego nie wskazują również na odstąpienie od umowy na podstawie art. 644 k.c. Twierdzenia faktyczne powoda nie wskazują również na odstąpienie od umowy na podstawie art. 640 k.c. albo art.491 k.c., pozostawiając na uboczu kwestię podzielności świadczenia o roboty budowlane. Zgodnie z przyjętą w zakresie stosunków zobowiązaniowych zasadą swobody umów (art. 353 1 k.c.), strony mogą w drod...

...opóźnienie jest wynikiem okoliczności, za które również ponosi odpowiedzialność, to odstąpienie na podstawie art. 635 k.c. jest bezskuteczne i w tej sytuacji należy je traktować jako odstąpienie na podstawie art. 644 k.c. W takiej sytuacji dopuszczalna jest konwersja podstaw odstąpienia od umowy o dzieło polegająca na uznaniu, że oświadczenie woli zamawiającego wywołuje skutek w postaci rozwiązania umowy o dzieło, ale w oparciu o art. 644 k.c., jeżeli pozwalają na to ustalenia faktyczne, a wola zamawiającego do rozwiązania umowy...

...yroku, w części dotyczącej orzeczenia o kosztach procesu i nieuiszczonych wydatkach, poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa. Zaskarżonemu wyrokowi powód zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 644 k.c. poprzez jego nieprawidłową wykładnię, wyrażającą się w tym, że Sąd błędnie przyjął, iż zakres niewykonania umowy przez powoda jest równoznaczny z oszczędnościami jakie powód miał uzyskać, w związku z odstąpieniem od dalszej realizacji umowy przez pozwanego na koncepcję projektu (...) na osiedlu (...)...

...u, że powodowie podnieśli zarzut rażąco wygórowanej kary umownej, wnosząc o jej obniżenie, zważywszy na okoliczność, że zobowiązanie powodów zostało w znacznej (niemal stu procentowej) części wykonane, - art. 644 k.c. przez jego niezastosowanie i jednocześnie błędne zastosowanie art. 635 k.c. do wadliwie ustalonego stanu faktycznego, wskazującego na wyłączną winę powodów w niezakończeniu inwestycji zgodnie z wymaganiami umowy. Materiał zgromadzony w sprawie świadczy, że pozwana nie wykonywała prawidłowo swojego zobowiązani...

...b 636 k.c. Sąd ustalił jednak, że nie zaszły przesłanki do odstąpienia na tych podstawach, przyjmując, że jedyną właściwą podstawą prawną dla odstąpienia przez pozwanych i oceny skutków odstąpienia był art. 644 k.c., zgodnie z którym podstawą dla rozliczeń było umówione wynagrodzenie. Umówione wynagrodzenie było między stronami bezsporne, a wszelkie ustalenia biegłego co do wad prac nie mogło na to wpłynąć. Tym samym przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego tylko naraziłoby strony (a w szczególności stronę pozwaną) na...

...ak z żadnego z tych sposobów nie skorzystała, ograniczając się do zabronienia wykonawcy dalszego prowadzenia prac objętych umową, co oznacza, że jej zachowanie musi zostać ocenione jako wypełniające hipotezę art. 644 k.c. Rezygnacja w ten sposób przez powódkę z kontynuowania umowy oznacza, że co do zasady pozwany zachował uprawnienie do umownego wynagrodzenia i żądanie zwrotu uiszczonego świadczenia mogłoby się okazać zasadne jedynie w zakresie odpowiadającym ewentualnej kwocie, którą przyjmujący zamówienie oszczędził z powo...

...półdziałania Zamawiającego w celu realizacji umowy, w wyniku czego Wykonawca nie była w stanie wykonać przedmiotu umowy. W treści pisma wskazano, że oświadczenia powoda uznają za odstąpienie od umowy w trybie art. 644 k.c. W związku z rozwiązaniem umowy stron (...) Sp. z o.o. zgłosiła do Banku (...) S.A. interwencyjne zamknięcie finansowania zewnętrznego i zwróciła do banku środki finansowe wpłacone na poczet ceny z kredytu ratalnego, tj. kwotę 12 221,00 zł. (...) Sp. z o.o. w S. złożyła nadto oświadczenie o potrąceniu wierzyt...

...y na podstawie art. 635 kc. Również więc na marginesie, gdyż nie było to podnoszone przez powódkę, należy wskazać, że jej oświadczenie o odstąpieniu można byłoby zakwalifikować jako odstąpienie opisane w art. 644 kc (lecz powód istotnie takiego twierdzenia prawnego i faktycznego nie podnosił) dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykon...

...k.c., tj. do zwrotu świadczeń spełnionych wzajemnie przez strony. W tym miejscu można dodać, że materiał dowodowy nie dawał też podstaw do przyjęcia, że wolą powódki było odstąpienie od umowy na podstawie art. 644 k.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 18.09.2019 r., IV CSK 498 18). W takiej sytuacji, w ocenie Sądu, zastosowanie ma art. 649 4 § 3 k.c. w myśl którego inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je wykonać, lecz doznał przes...

...ocy odesłania z art. 656 k.c., wyłącznie jednostronne uprawnienie inwestora i przysługuje mu po pierwsze z określonych powodów, wskazanych w art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 637 k.c. – i po drugie na podstawie art. 644 k.c., czyli bez konieczności wskazania określonego powodu. We wszystkich przypadkach odstąpienia na podstawie art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 637 k.c., strony zobowiązane są do rozliczenia już wykonanych robót, ale częściowe wynagrodzenie wykonawcy będzie zwykle umniejszone z tytułu szkód, jakie poniósł inwestor...

...nym byłoby ze strony Sądu przyjęcie, że wobec nie spełnienia przesłanek odstąpienia od umowy przez pozwanego na podstawie art. 635 kc, jego oświadczenie należałoby zakwalifikować jako odstąpienie wywodzone z art. 644 kc. Wola strony nie może być bowiem naginana do przesłanek skuteczności oświadczenia, a reguła favor negotii ani konwersja nie mogą prowadzić do przypisania oświadczającemu woli wywołania skutków prawnych, które są zasadniczo mniej korzystne od przez niego zamierzonych. Z tego względu konsekwencją zamierzonego, ch...

...późnienie jest wynikiem okoliczności, za które również ponosi odpowiedzialność, to odstąpienie na podstawie art. 635 k.c. jest bezskuteczne i w tej sytuacji należy je traktować, jako odstąpienie na podstawie art. 644 k.c. W takiej sytuacji dopuszczalna jest bowiem konwersja podstaw odstąpienia od umowy o dzieło, polegająca na uznaniu, że oświadczenie woli zamawiającego wywołuje skutek w postaci rozwiązania umowy o dzieło, ale w oparciu o art. 644 k.c., jeżeli pozwalają na to ustalenia faktyczne, a wola zamawiającego do rozwiązani...

...wy – a przynajmniej takich strona pozwana nie wskazała. Sąd I instancji uznał, że w przedmiotowej sprawie w istocie doszło do wypowiedzenia umowy, nie z przyczyn leżących po stronie powodowej, lecz na podstawie art. 644 k.c., czyli bez podania powodów, przy czym wówczas zamawiający może odliczyć od należnego wynagrodzenia to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewykonania dzieła. Podkreślił, że w orzecznictwie nie wyklucza się konwersji (transformacji) podstaw odstąpienia od umowy o dzieło, jeżeli pozwalają na to...

...każdy etap realizacji prac był przez pozwanego akceptowany, że wszelkie zgłoszone uwagi zostały wstępnie omówione telefonicznie, zaś on zobowiązał się do ich wyeliminowania. Wyjaśnił ponadto, że zgodnie z art. 644 k.c. przysługuje mu stosowne wynagrodzenie z odliczeniem kosztów materiałów, które zaoszczędził w związku z niedokończeniem dzieła. W tym kontekście poinformował, że przesyła w załączeniu poprawiony kosztorys. W przesłanym poprawionym kosztorysie wartość prac została ustalona na kwotę 5.280 zł, a po rabacie...

...owanej technologii, na którą wskazywała świadek E. W.. Skoro powód nie sprostał temu obowiązkowi, po myśli art. 6 k.c., słusznie Sąd Rejonowy uznał, że w przedmiotowej sprawie miała zastosowanie regulacja z art. 644 k.c., zgodnie z którą, dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy, ale płacąc umówione wynagrodzenie. Zarzut naruszenia art 113 ust. 1 u.k.s.c. nie jest uzasadniony. Sąd Rejonowy prawidłowo zastosował powyższy przepis do kosztów nieuiszczonych. Zgodnie bowiem z jego...