Baza orzeczeń sądowych

...prace odebrane do 21 października 2014r., tj. przed złożeniem ww. oświadczenia, co czyni je pozbawionym znaczenia dla oceny istnienia i wymagalności wierzytelności powódki w stosunku do pozwanej, objętej pozwem (art. 644 k.c. w zw. z art. 656 k.c.). Sąd Okręgowy zaznaczył, że powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który m. in. w wyroku z 24 stycznia 2017r., V CSK 219 16 uznał, że: 1. Odstąpienie od umowy przewidziane w art. 644 k.c. odbiega od klasycznej konstrukcji, według której w razie wykona...

...z dnia 19 września 2018 r. w sprawie I CSK 587 17 (Legalis) w razie odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 KC, do rozliczeń pomiędzy zamawiającym i przyjmującym zamówienie nie odnosi się reguła wyrażona w art. 644 KC. Rozwiązań w tym przedmiocie należy poszukiwać na gruncie ogólnych przepisów regulujących odstąpienie od umów wzajemnych (art. 494 KC, względnie art. 491 § 2 KC, w kontekście podzielności świadczenia w rozumieniu art. 379 § 1 KC). W związku z czym, odstąpienie od umowy o dzieło, w okolicznościach konkretnej...

...tawową regulacją prawną dla określenia skutków wadliwego działania wykonawcy i odpowiedzialności związanej z wadami obiektu stanowią na podstawie odesłania z art. 656 k.c. - przepisy art. 635 – 638 k.c. oraz art. 644 – 646 k.c., przy czym art. 637 k.c. (dzielący wady na istotne i nieistotne), pomimo iż został uchylony i stracił moc obowiązującą z dniem 24 grudnia 2014 r. (na podstawie art. 44 pkt 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) znajduje odpowiednie zastosowanie w niniejszej sprawie. Roszczenie powódki powstał...

...zenia: ‒ kwota 937.889,21 zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane przez powódkę dzieło, pomniejszone o oszczędności powódki z powodu niewykonania dzieła (jako podstawę prawną tego roszczenia powódka wskazuje art. 644 k.c.); ‒ kwota 54.500 zł z tytułu zwrotu świadczenia nienależnego (podstawą prawną tego roszczenia jest art. 410 §1 k.c. w zw. z art. 405 k.c.). W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że zawarła z pozwaną umowę, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa torowisk tramwajowych w S....

...teczne. Niezależnie od powyższego należy wskazać, że w orzecznictwie słusznie przyjmuje się, że strony w umowie mogą rozszerzyć, jak i ograniczyć, stosowanie uprawnień wynikających z art. 635 KC (podobnie z art. 644 KC). Przepis ten ma charakter ius dispositivi i jako taki może ulegać zmianie stosownie do woli stron. Nie budzi wątpliwości dopuszczalność uzgodnienia w umowie przesłanek i skutków wykonania prawa odstąpienia w przypadku opóźnienia z rozpoczęciem lub ukończeniem dzieła, co wynika z faktu, że przepis art. 635 k.c....

...w oraz wymiany przeglądowej. Oświadczenie zaś powoda z dnia 28 sierpnia 2020r. o odstąpieniu od umowy pozwanym, jest nieskuteczne wobec wykonania umowy o dzieło - w ramach wykonania zastępczego w innym warsztacie (art. 644 zd.1 k.c. a contrario w zw. z art. 636 § 1 zd. 2 k.c.). Odstąpienie od umowy o dzieło możliwe jest bowiem zgodnie z art. 644 zd. 1 k.c. dopóki dzieło nie zostało ukończone. Pierwsza naprawa została wykonana w warsztacie pozwanego już w grudniu 2016r., następnie w styczniu 2017r. miała miejsce naprawa reklamacyjna. Do...

...4 r. na podstawie tych przepisów przez błędne uznanie, że Województwo (...) nie współdziałało z pozwanym i nie można było mówić o opóźnieniu warunkującym możliwość odstąpienia od umowy; 7. naruszenia art. 644 k.c. w związku z art. 656 § 1 k.c. przez jego niezastosowanie, z uwagi na nieprzyjęcie, że Województwo (...) mocą swojego oświadczenia z dnia 27 czerwca 2014 r. odstąpiło skutecznie od umowy nr (...) z dnia 30 maja 2014 r. na podstawie tych przepisów, pomimo ustalenia przez Sąd I instancji, że odstąpienie od tej umow...

...a 2013 r. powód wystawił końcową fakturę VAT na kwotę 58.807,33 zł z terminem zapłaty na dzień 29 listopada 2013 r. Pomimo upływu tego terminu faktura nie została przez pozwanego opłacona. Powód powołując art. 644 kc wskazał, iż w czasie wykonywania dzieła zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy, jednak za obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia, które staje się wymagalne z chwilą złożenia przez zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu powód nie uiścił przys...

...miany w tym projekcie. Sąd Rejonowy ocenił również, że złożone przez pozwaną w dniu 9 lipca 2013 roku na piśmie odstąpienie od umowy nie może być uznane za skuteczne wobec faktu ukończenia dzieła zgodnie z art.644 k.c. Sąd na podstawie opinii ustalił wartość wykonanej zabudowy kuchennej na kwotę 13.606,33 zł, a schodów 11.589,80 zł. Ponieważ pozwana zapłaciła powodowi kwotę 12.400zł tytułem mebli kuchennych do zapłaty pozostała kwota 1.206,33 zł (13.606,33-12.400). Natomiast tytułem schodów pozwana zapłaciła powodowi kw...

...az dokumentów w postaci umowy, faktury VAT nr (...) z dnia 5 grudnia 2017 r, faktury na zakup kotła nr (...) z dnia 16 paźdizernika 2017 r oraz zeznań świadka R. L., 2) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 644 k.c. poprzez niego nieuzasadnione niezastosowanie i oddalenie powództwa podczas gdy na podstawie tego przepisu strona powodowa była uprawniona domagać się wynagrodzenia umownego w całości. W oparciu o powyższe zarzuty skarżąca wniosła o: 1) zmianę zaskarżonego wyroku w pkt I poprzez uwzględnienie powództwa w całoś...

...ł na art. 98 kpc. Apelację od tego rozstrzygnięcia wniosła pozwana, zaskarżając wyrok w części uwzględniającej powództwo. Zarzucił naruszenie prawa materialnego a to art. 491§2 w zw. z art. 379§2kc w zw. z art. 644kc w zw. z art. 65§2kc poprzez ich niezastosowanie i dorozumiane przyjęcie, że przedmiot umowy nie był podzielny, a odstąpienie dotyczyło całego przedmiotu umowy pomimo że przedmiot umowy był podzielny a powód nie zwrócił pozwanej przedmiotu, wykorzystał wykonane projekty w toku procesu budowlanego oraz potwierdził,...

...być skutecznie dochodzone przed Sądem. Za bezskuteczne zatem należy również uznać oświadczenie powoda o odstąpieniu od umowy. Tym bardziej, że zamówione przez powoda dzieło zostało przez pozwaną ukończone (art. 644 kc). Na marginesie tylko trzeba wskazać, że powód nie wykazał, by renowacja fortepianu została przez pozwaną wykonana wadliwie. Nie wykazał również zasadności kwoty, o którą obniżenia wynagrodzenia pozwanej się domagał. Zaś zgodnie z ogólną regułą art. 6 kc fakt istnienia wad oraz kwotę o którą należy obni...

...dstawnie o tę kwotę wzbogacony (świadczenie nienależne). W razie odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 k.c. do rozliczeń pomiędzy zamawiającym i przyjmującym zamówienie nie odnosi się reguła wyrażona w art. 644 k.c. Rozwiązań w tym przedmiocie należy poszukiwać więc na gruncie ogólnych przepisów regulujących odstąpienie od umów wzajemnych (art. 494 k.c., względnie art. 491 § 2 k.c. w kontekście podzielności świadczenia w rozumieniu art. 379 § 1 k.c., tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 wrześnie 2018 roku...

...zności oświadczenia o odstąpieniu pozwanego od umowy w oparciu o zapisy umowy, oświadczenie to wywołało skutek przewidziany w treści w w przepisu, bowiem, kodeks cywilny w przypadku umowy o dzieło przewidział w art. 644 k.c. możliwość odstąpienia przez zamawiającego bez podania jakichkolwiek przyczyn (a więc także w sytuacji przez siebie zawinionej) i jeśli dzieło nie zostało ukończone zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy o dzieło, płacąc jednak umówione wynagrodzenie z prawem odliczenia tego, co przyjmujący za...

...od zawartej z powodem umowy na wykonanie prac reku ywacyjnych z uwagi na niewykonanie umowy w ustalonym terminie. Jednocześnie zażądał zwrotu wszystkich wypłaconych tytułem wynagrodzenia kwot Zgodnie z treścią art. 644 kc dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Reguła ta dotyczy odstąpienia od umowy, która jest wykonywana prawidłowo. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż dzieło objęte fakturą załączoną do pozwu zostało uk...

...iem się na własne zawinione działanie lub zaniechanie. Wykładnia uprawnienia zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 KC musi uwzględniać ograniczenie uprawnień zamawiającego wynikających z art. 644 KC. Jeżeli zatem realizacja umowy w ustalonym terminie napotyka trudności z przyczyn zawinionych przez zamawiającego, zamawiający nie może skutecznie odstąpić od umowy w trybie art. 635 k.c. Pozostaje mu wyłącznie uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie art. 644 KC. Podobnie, z braku podstaw do żądania wobec...

...u, że powodowie podnieśli zarzut rażąco wygórowanej kary umownej, wnosząc o jej obniżenie, zważywszy na okoliczność, że zobowiązanie powodów zostało w znacznej (niemal stu procentowej) części wykonane, - art. 644 k.c. przez jego niezastosowanie i jednocześnie błędne zastosowanie art. 635 k.c. do wadliwie ustalonego stanu faktycznego, wskazującego na wyłączną winę powodów w niezakończeniu inwestycji zgodnie z wymaganiami umowy. Materiał zgromadzony w sprawie świadczy, że pozwana nie wykonywała prawidłowo swojego zobowiązani...

...ąpienie od umowy nastąpiło na skutek przyczyn niezależnych od wykonawcy; - brak prawidłowej oceny treści oświadczenia powoda o odstąpieniu i powołanej w tym oświadczeniu podstawy prawnej odstąpienia w postaci art. 644 k.c. oraz skutków jej powołania przez powoda dla oceny prawnej skutków odstąpienia, a w szczególności wpływu odstąpienia tej treści na wymagalność kary umownej i wynagrodzenia pozwanego ad. 1, 2 naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez: a zastosowanie art. 518 § 1 pkt 1 k.c. w sytuacji, gdy w ustalonym przez...

...ową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Powodowi na podstawie art. 644 kc przysługiwało prawo do rozliczenia kosztów które poniósł w związku z wykonaniem umowy. W ocenie Sądu powód nie wykazał by takie koszty w rzeczywistości poniósł. Powód nie przedstawił na to żadnych rachunków i faktur oraz dowodów ich poniesienia. Nie jest wystarczające jedynie wskazanie, że kwoty te stanowi...

...zamówienie. § 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.” - art. 644 k.c.:” Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.” Przechodząc do rozstrzygnięcia zasadniczej kwestii spor...

...amawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła (art. 644 k.c.). Prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 644 zdanie pierwsze k.c. przysługuje zamawiającemu w każdym czasie aż do momentu ukończenia dzieła. Zamawiający realizuje wskazane prawo przez złożenie jednostronnego oświadczenia woli. Za nieukończone w rozumieniu tego przepisu należy traktować dzieło, które...

...zamawiający odmówił tego odbioru. Jednocześnie Sąd uznał, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu wad dzieła nie może być kwalifikowane jako oświadczenie o odstąpieniu na gruncie art. 635 k.c. czy art. 644 k.c., skoro pozwana wyraźnie wskazała podstawę umowną złożonego oświadczenia. Ponadto nie sposób przyjąć, że intencją strony pozwanej było złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez względu na to, czy zgłoszone przez pozwaną wady znajdą pokrycie w rzeczywistości. Nie sposób kwalifikować oświadczenia...

...iczności dotyczące wysokości roszczenia). Istotą sporu w niniejszym procesie niewątpliwie była zasadność żądania świadczenia pieniężnego (żądania zasądzenia utraconego) w kontekście norm art. 639 k.c. i art. 644 k.c. oraz zarzutów podnoszonych w tym zakresie. Odnosząc te uwagi do wzorca oceny stanu sprawy w płaszczyźnie normy art. 386 § 4 k.p.c. stwierdzić należy, że ocena wyników postępowania dowodowego w całości przez Sąd odwoławczy, a następnie ocena materiału w kontekście twierdzeń faktycznych przedstawionych przez...

...zamówienie. § 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.” - art. 644 k.c.:” Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.” Przechodząc do rozstrzygnięcia zasadniczej kwestii spor...

...o dzieło w sytuacji, gdy opóźnienie jest wynikiem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, to odstąpienie na podstawie art. 635 k.c. jest bezskuteczne i traktować je można jako odstąpienie na podstawie art. 644 k.c., konsekwencją czego jest to, że wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia, albowiem zgodnie z tym przepisem, dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówie...

...lubnych pakiet exclusive, podczas gdy pozwana w terminie wykonała powołane dzieło zgodnie z warunkami umowy, a gdyby nawet przyjąć, że powodowie skutecznie odstąpili od zawartych umów, winien zostać zastosowany art. 644 k.c., 6. naruszenie przepisów § 10 umowy z 22.04.2015 r. oraz § 10 umowy z 4.04.2015 r. poprzez ich niewłaściwą wykładnię, polegającą na przyjęciu, iż powodowie pozostają wolni od obowiązku zapłaty za wykonane dzieła, 7. naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 222 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwą...

...ązkiem zapłaty na rzecz powódki umówionego przez strony wynagrodzenia. Na objęte pozwem żądanie składa się: - kwota 100.000 zł dochodzona tytułem części wynagrodzenia przysługującego powódce na podstawie art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., wobec odstąpienia przez pozwaną od umowy o roboty budowlane przed ukończeniem obiektu; - kwota 1.145,15 zł dochodzona tytułem nierozliczonych kosztów administracyjnych związanych z projektem budowlanym poniesionych przez powódkę, w tym: a) uzgodnienie projektu (...) 145 zł, b) opłata sk...

...ęcej, w oparciu o stanowisko jednego z sądów apelacyjnych uznać należy, że we wskazanej wyżej sytuacji, odstąpienie w oparciu o art. 635 k.c. jest nieskuteczne i należy je traktować jako odstąpienie na gruncie art. 644 k.c., w myśl którego dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili odstąpić od urnowy, płacąc jednocześnie umówione wynagrodzenie. To powódka zobowiązana jest zatem udowodnić istnienie opóźnienia w wykonywaniu dzieła w myśl art. 6 k.c. Ponadto, przyjmując, że powódka odstąpiła o...

...ł, że należy bazować na sposobie montażu przyjętym zgodnie przez strony w umowie. Jednocześnie Sąd Rejonowy uznał za nieskuteczne i nieuzasadnione oświadczenie W. G. z 25 lutego 2013 r. o odstąpieniu od umowy. Art. 644 k.c. stanowi bowiem, że dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Tymczasem pozwana złożyła przedmiotowe o...

...przez pozwaną, jej syna i inspektora J. D.. Ponadto powód wskazał, że pozwana nie zgłaszała żadnych usterek do czasu wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie. Nadto powód wskazał, że zgodnie z brzmieniem art. 644 Kc niemożliwym jest odstąpienie przez pozwaną od umowy w sytuacji, gdy dzieło zostało ukończone i odebrane. Pozwana w okresie od listopada 2016r. do czerwca 2017r. nie zgłaszała powodowi żadnych usterek oraz ewentualnych wad. Dopiero gdy powód wystąpił z roszczeniem w niniejszej sprawie, pozwana postanowiła zakwestio...