Baza orzeczeń sądowych

...2 września 2014 roku nie zostało nigdy skutecznie doręczone powodowi, a zgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie została przez powoda podpisana. Powód wskazał zasadność swego żądania na podstawie art. 644 k.c. Nadto wskazał, że gdyby wykonywał dzieło wadliwie bądź sprzecznie z umową, to inwestor powinien go wezwać do zmiany sposoby wykonywania dzieła i wyznaczyć mu odpowiedni termin zgodnie z art. 636 k.c. Powód wskazał, że wykonał 70 % wszystkich prac. Wskazał, że mimo niezawarcia umowy z podwykonawcą w formie pi...

...oświadczenie to jest skuteczne w sytuacji, gdy zostało podpisane przez osobę nie umocowaną przez pozwanego. Z treści tego pisma nie wynika również, czy odstąpienie następuje na podstawie art. 635 k.c., czy też art. 644 k.c., a jest to niezwykle istotne z punktu widzenia rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, ponieważ kara umowna wchodzi w grę tylko w przypadku odstąpienia na podstawie art. 635 k.c. W świetle powyższego zarzut odstąpienia od umowy oraz naliczenie kary umownej przez pozwanego, w ocenie powoda stanowi wyłącznie element tak...

...podtyp umowy o dzieło i w kwestiach nieuregulowanych w sposób szczegółowy przepisy Kodeksu odsyłają do norm regulujących umowę o dzieło, czyli w szczególności do art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 637 k.c. i art. 644 k.c. (por. Komentarz do art. 656 k.c., Tom II, red. Pietrzykowski 2018, wyd. 9 Brzozowski). Wbrew stanowisku apelacji w sprawie nie znajdzie też zastosowania art. 560 k.c., właściwy dla żądań obniżenia wynagrodzenia, ponieważ strony zawarły przedmiotową umowę dnia 13.11.2012 r. a jej wykonanie nastąpiło do dnia 30.01...

...zamówienie. § 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.” - art. 644 k.c.:” Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.” Przechodząc do rozstrzygnięcia zasadniczej kwestii spor...

...nie skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zależy od wypełnienia ustawowych wymagań przewidzianych w przepisach szczególnych dotyczących określonych umów nazwanych (m.in. art. 635 KC, art. 637 § 2 KC, art. 644 KC, art. 656 KC), albo też w ogólnej regulacji obejmującej wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Z tej perspektywy – nawet jeżeli spełniona byłby przesłanka wykonywania dzieła w sposób wadliwy – to nieprawidłowe było wypowiedzenie pismem dnia 9 października 2016 r., ze względu na połą...

...2 i odpowiedź na pozew karta 41). Co do ilości pozostałych prac wykonanych przez powodów Sąd dał wiarę powodowi. Co prawda to na powodzie spoczywał ciężar wykazania ilości wykonanych prac, jednakże zgodnie z art. 644 k.c. stosowanym przez analogię pozwana spółka obowiązana była odebrać wykonane przez powodów roboty. Uchylanie się od obowiązku odbioru robót stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania przez pozwaną spółkę. Odbiór ma na celu ustalenie rzeczywistego zakresu wykonanych robót. Przy wynagrodzeniu, którego wysokoś...

...jakim trybie, z jakich okoliczności i z czyjej winy nie doszło do wykonania umowy niesporne między stronami jest to, że napawa samochodu powódki faktycznie nie miała miejsca. W tym miejscu należy wskazać przepis art. 644 k.c., z którego wynika, że dopóki dzieło nie zostało ukończone zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić. Ostatecznie należy więc przyjąć, że taka właśnie sytuacja miała miejsce w niniejszym przypadku. Innym zagadnieniem jest zapłata ewentualnego wynagrodzenia za działo lub odszkodowanie za niewykona...

...wany jest zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda kwoty 111.128,04 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu, ewentualnie o orzeczenie na podstawie art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., że pozwany zobowiązany jest do zapłaty na rzecz powoda kwoty 111.128,04zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu (k.307-309v.). W piśmie procesowym z dnia 22 lutego 2018 r. pozwany zgłosił powództwo restytucyjne o zas...

...łowość rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w omawianym tutaj zakresie winna być rozważana na gruncie przepisów o umowie o dzieło (tak zakwalifikowano stosunek prawny łączący strony), w szczególności na gruncie art. 644 k.c. Sam powód, w treści swojej apelacji, żądając podwyższenia zasądzonej w wyroku Sądu Rejonowego kwoty o kwotę niesłusznie pobranego wynagrodzenia, nie wywiódł w tym zakresie żadnego zarzutu naruszenia prawa materialnego. Wskazał jednak, że w jego ocenie, w świetle podniesionych zarzutów dotyczących błędu w...

...ki nie zostały spełnione. Pozwany zeznając wskazał, że okres, jaki zajęłyby powodowi ewentualne poprawki nie kolidowałby mu z remontem domu i nie stanowiłoby to dla niego problemu. Nie mniej jednak, co wynika z art. 644 k.c. oświadczenie pozwanego zdaniem Sądu było skuteczne na tej podstawie. Zgodnie z treścią art. 644 k.c. „Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie...

...zamiarem stron było zrealizowanie przez pozwanego całej inwestycji budowlanej w trakcie trwania jednego sezonu, co w konsekwencji doprowadziło do naruszeń wskazanych poniżej w pkt 2; 2) art. 649 4 § 3 k.c. w zw. z art. 644 k.c. w zw. z art. 656 k.c., poprzez ich niezastosowanie i błędne uznanie, iż umowa łącząca strony dotyczyła świadczenia podzielnego i strony mogły ustalić rozwiązanie umowy o roboty budowlane w trybie wypowiedzenia, w sytuacji, gdy dla robót budowlanych nie mają zastosowania przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy, k...

...było również oświadczenie pozwanej o odstąpieniu od umowy zawartej z W. L. (1), wyrażone w piśmie z dnia 26 marca 2012 r., skoro oświadczenie to zostało złożone już po wykonaniu naprawy (por. art. 635 k.c., art. 644 k.c.). Z tych przyczyn Sąd uznał, iż pozwana zobowiązana była do zapłaty poprzednikowi prawnemu powoda kwoty 6.900 zł najpóźniej w dniu 29 maja 2012 r., a skoro to nie nastąpiło, od dnia następnego, zgodnie z art. 476 k.c. pozostaje w opóźnieniu w zapłacie tej kwoty, co uzasadniało żądanie zasądzenia od pozwane...

...nta od umowy, tudzież zlecenia dalszych prac osobom trzecim, tj. kosztami wynagrodzenia z tytułu już wykonanych prac oraz dodatkowo kosztami kary umownej, niezależnie od jej wysokości. Zgodnie przecież z treścią art. 644 kc dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Toteż gdyby nie treść zakwestionowanego postanowienia konsument...

...podstawie art. 656 k.c., dopuszczalne jest odpowiednie stosowanie tylko następujących przepisów, regulujących umowę o dzieło, do umowy o roboty budowlane: art. 635 k.c., art. 636 § 1 i § 2 k.c., art. 638 k.c. i art. 644 k.c. Stanowisko to zostało potwierdzone również w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r. (IV CKN 1878 00, LEX nr 83835), gdzie wskazano, że przyjęcie, iż przepis art. 656 § 1 k.c. odsyła do art. 646 k.c. w zakresie przedawnienia roszczeń dochodzonych z nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane, jest ni...

...ową regulacją prawną dla określenia skutków wadliwego działania wykonawcy oraz odpowiedzialności związanej z wadami obiektu stanowią na podstawie odesłania z art. 656 k.c. - przepisy art. 635 – 638 k.c. oraz art. 644 – 646 k.c., przy czym art. 637 k.c. (dzielący wady na istotne i nieistotne), pomimo iż został uchylony i stracił moc obowiązującą z dniem 24 grudnia 2014 roku (na podstawie art. 44 pkt 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta) znajduje odpowiednie zastosowanie w niniejszej sprawie. Roszczenia stron powsta...

...wania żądania pozwu i interesu prawnego – pozwana miała prawo do odstąpienia od umowy bez względu na istnienie wskazanych w niej, a powołanych w oświadczeniu o odstąpieniu, podstaw. Stosownie bowiem do treści art. 644 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., pozwana była uprawniona do odstąpienia od umowy w każdym czasie. W takim przypadku powinna była rozliczyć się z powodem stosownie do zasad określonych w powołanym przepisie. W razie zapłaty ewentualnie zaniżonego wynagrodzenia, powodowi przysługiwałoby roszczenie o zapłatę jego pozos...

...stawie której uzyskałby stronę internetową jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego. W świetle bezskuteczności oświadczenia powoda o odstąpieniu od umowy uznać należy, że zastosowanie znajduje przepis art. 644 k.c., który stanowi, że dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. W świetle powyższego niezasadne jest żą...

...pracy, uniemożliwiając pozwanej przedstawienie nowej koncepcji. Pozwana wskazała, że za podstawę prawną złożonego w dniu 3 stycznia 2017 r. oświadczenia o odstąpieniu przez powódkę od umowy należy przyjąć art. 644 k.c., w związku z czym należy jej się wynagrodzenie uiszczone przez powódkę do dnia odstąpienia w kwocie 3.567,00 zł, która jest kwotą adekwatną do zakresu prac wykonanych przez pozwaną. Pozwana wskazała, że po spotkaniu w dniu 20 grudnia 2016 r., na wyraźne życzenie powódki, przystąpiła do dalszych prac mający...

...a miesiąc marzec i kwiecień 2013 r. w łącznej kwocie 6.931,06 zł po czym wobec istnienia i nieusunięcia wady istotnej lokalu zaprzestał płacenia czynszu powołując się na tę wadę. Działanie takie w świetle art. 644 KC było uzasadnione, powód mógł zaprzestać płacenia czynszu do momentu usunięcia tej wady, jak również domagać się zwrotu czynszów już zapłaconych. Skoro zatem powód nie był zobowiązany do zapłaty czynszu, to pozwani nie mogą skutecznie podnosić zarzutu potrącenia na tej podstawie – ich wierzytelność w st...

...lona w umowie, co może ograniczać przydatność rzeczy do celów określonych w umowie (tak wyr. SA we Wrocławiu z 8.2.2012 r., I ACa 8 12, L.; wyr. SA w Krakowie z 22.2.2013 r., I ACa 33 13, L.). Zgodnie z treścią art. 644 §1 k.c. jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. §3 stanowi natomiast, że roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wady rzeczy najętej, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najm...

...tały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia (art. 644 § 1 k.c.) Ponadto zgodnie z przepisem art. 644 § 3 k.c. roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad rzeczy najętej, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najmu nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że nie zasługują na uwzględ...

...cji, gdy opóźnienie jest wynikiem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, to odstąpienie na podstawie art. 635 k.c. jest bezskuteczne i w tej sytuacji należy je traktować, jako odstąpienie na podstawie art. 644 k.c. Konsekwencją tego jest, że wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia (stosownie pomniejszonego). W okolicznościach sprawy zasadniczą przyczyną przerwania przez strony dalszej współpracy było niedojście do porozumienia w kwestii wynagrodzenia Konsorcjum za prace dodatkowe i zamienne, które wynikły z konieczności...

...ntekście powołanego następnie przez powodów odstąpienia od umowy i odpowiedzialności z tytułu rękojmi jako znajdujące zastosowanie w przypadku umowy o dzieło, Sąd przywołał regulacje zawarte w art. 635 k.c. art. 644 k.c., art. 638 k.c. i art. 560 § 1 k.c. (w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umów). Dalej wskazując na kontradyktoryjny charakter postępowania cywilnego (art. 232 k.p.c.) oraz ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie spoczywający na stronie, która z faktów tych wywodzi...

...owoda. W toku prowadzonych przez pozwanego prac, powód uiścił część wynagrodzenia umówionego między stronami. Następnie przed ukończeniem prac złożył pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie art. 644 k.c. W oparciu o opinie biegłych z zakresu budownictwa Sąd Rejonowy ustalił m. in. wadliwość wykonanych przez pozwanego do czasu rozwiązania umowy prac, procentowy stopień wykonania prac objętych umową, jak i ich wartość, jak również wartość kosztów prac polegających na usunięciu usterek wykonanych prac. Sąd Re...

...prawnych, zwłaszcza, że nie było ono możliwe na podstawie art. 635 k.c. ponieważ jego zastosowanie było wyłączone przez art. 54 prawa autorskiego. W ocenie strony powodowej odstąpienie nastąpiło na podstawie art. 644 k.c., co czyni jej powództwo zasadnym. Sąd Rejonowy na podstawie zaoferowanych dowodów ustalił, iż przedmiotowa umowa była finansowana ze środków unijnych w 85 %, a resztę pokrywał fundusz leśny. Warunkiem otrzymania finansowania pozostawało zakończenie prac w terminie bowiem sama inwestycja musiała zostać zakończ...

...jęcie, iż pozwana nie udowodniła wysokości i zasadności utraconych korzyści podczas, gdy pozwana przedstawiła własne kalkulacje i podparte deklaracjami podatkowymi jednego ze wspólników pozwanej, 7. naruszenie art. 644 § 3 k.c. poprzez przyjęcie, iż pozwana wiedziała o wadach lokalu w chwili zawierania umowy z powódką podczas, gdy nie doszło do zawarcia nowej umowy, a jedynie do wstąpienia powódki w prawa i obowiązki (...) Centrum (...), 8. błędne ustalenie okoliczności faktycznych poprzez uznanie, iż podlicznik zamontowany w kot...

...2 k.c (wynagrodzenie ryczałtowe a niemożność przewidzenia rozmiaru lub kosztów prac), art. 635 k.c. (opóźnienie robót), art. 636 § 1 i 2 k.c. (wadliwość wykonania), art. 637 – 638 k.c. (rękojmia za wady) i art. 644 k.c. (odstąpienie). Ponadto do umowy o roboty budowlane stosuje się przepisy ogólne o zobowiązaniach – art. 355 – 498 k.c. dotyczących m.in. odpowiedzialności stron, przy czym strony odpowiedzialność tę mogą zawsze modyfikować w umowie, do skutków zaś dotyczących wykonania i niewykonania umów wzajemnych stosuje...

...niższej ( art.498§2 kc).Stanowisko powodów zawarte w pozwie o obowiązku zwrotu wszystkiego co pozwany otrzymał w związku z zawarciem umowy wzajemnej na podstawie art.494 kc, a nadto rozliczenia umowy na podstawie art.644 kc w zw. z art.656§l kc, w sytuacji gdy Wykonawca nie wykonał praktycznie żadnych robót przewidzianych umową i naraził Inwestora na utratę pieniędzy na realizację zadania jest bezpodstawne. Jednocześnie pozwany wskazał, że w wyniku ponownego przetargu, przetarg na wykonanie dzieła wygrała firma (...) Sp. z o.o. z sie...

...ieła. § 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. W myśl art. 644 kc dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w r każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to. co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Zgodnie z treścią § 15 ust. 7 spornej umowy z dnia 24 lipca 2...