Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

157 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 486 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

157 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VII AGa 1069/23 11 marca 2026 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Mączkowska

Wyrok z 11 marca 2026, sygn. VII AGa 1069 23

Teza 1. Przy wykonywaniu umowy o roboty budowlane, inwestor powinien zapewnić wykonawcy tak zwany front robót, czyli przekazać mu teren budowy, jak również w zależności od postanowień umownych, uzyskać wszelkie potrzebne zezwolenia na wykonywanie prac. Brak zapewnienia frontu robót oznacza brak współdziałania wierzyciela przy wykonan...

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...brak odpowiedniego współdziałania wierzyciela (w zależności od typu zobowiązania i przewidzianego w nim świadczenia dłużnika) może prowadzić do negatywnych skutków prawnych obciążających wierzyciela (np. art. 486 § 2 k.c.). Do podobnych wniosków doszły: Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. I AGa 102 18, Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 listopada 2018 r., sygn. V ACa 861 17, Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. I ACa 346 16. Biorąc pod uwagę powyższe stwie...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 2664/23 3 marca 2026 Sąd Apelacyjny w Warszawie Roman Dziczek

Wyrok z 3 marca 2026, sygn. I ACa 2664 23

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...zebranego materiału dowodowego – z przyczyn wskzanych w apelacji; 3. naruszenie prawa materialnego – art. 484 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie z przyczyn wskazanych w apelacji, art. 362 k.c., art. 605 k.c. i art. 486 § 1 k.c. w zw. z art. 605 k.c. – z przyczyn szczegółowo opisanych w apelacji. Wniósła o uwzględnienie apelacji i zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki dalszej kwoty 525 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów postępowania za pierwszą i drugą instancj...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XI GC 187/23 16 grudnia 2025 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Kalina Gomuła

Zarządzenie z 16 grudnia 2025, sygn. XI GC 187 23

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...ić zwrot rzeczy (tak Kodeks Cywilny. Komentarz pod red. E. Gniewka, wyd. 2011 r., s. 1422 ). Gdy przedsiębiorca składowy odmawia zwrotu składowanej rzeczy, mamy do czynienia ze zwłoką wierzyciela, o której mowa w art. 486 § 2 k.c., zgodnie z którym wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie. W niniejszej sprawie ust...
#Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie #XI Wydział Gospodarczy #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
I C 52/25 30 października 2025 Sąd Rejonowy w Giżycku Janusz Supiński

Wyrok z 30 października 2025, sygn. I C 52 25

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...le współdziałał w zakresie umożliwiającym naprawienie szkody przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, podmiot zobowiązany do naprawienia szkody może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego (art. 486 KC) bez żadnych przeszkód” [tak: Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. dr hab. K. O., Wydanie 29, 2021, L. El]. Pochylając się jednak głębiej nad zarzutami pozwanego co do braku współdziałania z pozwanym przez poszkodowanych, w efekcie czego miało dojść do niepotrzebnego zwiększenia rozmiarów szkody w drodze od...
#Sąd Rejonowy w Giżycku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III Ca 2366/23 19 września 2025 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 19 września 2025, sygn. III Ca 2366 23

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...a które ten nie odpowiadał; b. art. 480 § 3 k.c. poprzez jego zastosowanie w sytuacji, gdy w niniejszej sprawie nie zachodził przypadek nagły uzasadniający wykonanie przez powoda czynności posadowienia płotu; c. art. 486 k.c. poprzez jego zastosowanie, w sytuacji gdy pozwani nie czynili nieuzasadnionych przeszkód w wykonaniu postanowień ugody zawartej przez strony, nie pozostawali w zwłoce bez nieuzasadnionego powodu, nie odmawiali w sposób nieuzasadniony wykonania umowy W związku ze zgłoszonymi zarzutami strona apelująca wniosła o oddale...
#Sąd Okręgowy w Łodzi #III Wydział Cywilny Odwoławczy #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
I C 459/24 29 lipca 2025 Sąd Rejonowy w Giżycku Janusz Supiński

Wyrok z 29 lipca 2025, sygn. I C 459 24

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...le współdziałał w zakresie umożliwiającym naprawienie szkody przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, podmiot zobowiązany do naprawienia szkody może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego (art. 486 KC) bez żadnych przeszkód” [tak: Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. dr hab. K. O., Wydanie 29, 2021, L. El]. Pochylając się jednak głębiej nad zarzutami pozwanego co do braku współdziałania z pozwanym przez poszkodowanego, w efekcie czego miało dojść do niepotrzebnego zwiększenia rozmiarów szkody w drodze od...
#Sąd Rejonowy w Giżycku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XXIII Ga 1783/23 14 maja 2025 Sąd Okręgowy w Warszawie Anna Janas

Wyrok z 14 maja 2025, sygn. XXIII Ga 1783 23

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...ął wszelkie działania w celu realizacji umowy i dołożył przy tym należytej staranności, a niewykonanie czynności nastąpiło wskutek okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi. Wskazując na treść art. 486 §2 k.c. Sąd Rejonowy wskazał, że powód wykazał, iż wyrażał gotowość do świadczenia usług. Powód stawił się w siedzibie pozwanej spółki w dniu 21 grudnia 2018 r. celem świadczenia usług (pozwany nie kwestionował tej okoliczności), jednakże nie został do ich wykonywania dopuszczony. Pismami z 3 i 14 stycznia...
#Sąd Okręgowy w Warszawie #XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 450/24 8 maja 2025 Sąd Rejonowy w Giżycku Janusz Supiński

Wyrok z 8 maja 2025, sygn. I C 450 24

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...le współdziałał w zakresie umożliwiającym naprawienie szkody przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, podmiot zobowiązany do naprawienia szkody może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego (art. 486 KC) bez żadnych przeszkód” [tak: Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. dr hab. K. O., Wydanie 29, 2021, L. El]. Pochylając się jednak głębiej nad zarzutami pozwanego co do braku współdziałania z pozwanym przez poszkodowanego, w efekcie czego miało dojść do niepotrzebnego zwiększenia rozmiarów szkody w drodze od...
#Sąd Rejonowy w Giżycku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V AGa 123/23 29 kwietnia 2025 Sąd Apelacyjny w Katowicach Dariusz Chrapoński

Wyrok z 29 kwietnia 2025, sygn. V AGa 123 23

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...y czas naliczenia kary umownej za opóźnienie po tej drugiej dacie. Nieodebranie przedmiotu umowy przez zamawiającego mimo braku ku temu przeszkód jest naruszeniem obowiązku inwestora i stanowi zwłokę wierzyciela (art. 486 § 2 k.c.), której konsekwencją jest przyjęcie, że nastąpiło oddanie dzieła w chwili, w której jego odbiór przez zamawiającego był możliwy. Nie był także zasadny zarzut naruszenia prawa materialnego – art. 484 § 2 k.c., przy czym w tym miejscu reguły miarkowania zostaną omówione z perspektywy wierzyciela. Na w...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 216/22 5 czerwca 2024 Sąd Apelacyjny w Krakowie Kamil Grzesik

Wyrok z 5 czerwca 2024, sygn. I AGa 216 22

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...o za tym, że były one na tyle istotne, że pozwalały na odmowę odbioru. Natomiast w przypadku, gdy inwestor bez uzasadnionego powodu odmawia odebrania obiektu, dopuszcza się zwłoki, której skutki określone są w art. 486 § 1 k.c. Przyjmując zatem, że w niniejszej sprawie doszło do odbioru efektu prac budowlanych, to w przypadku ich wadliwości powódce, wobec uchylenia art. 637 k.c., przysługiwały jedynie uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Zatem mogła dochodzić roszczenia o usunięcie wady albo wykonać jedno z dwóch praw kształtuj...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 106/23 14 marca 2024 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Edyta Buczkowska-Żuk

Wyrok z 14 marca 2024, sygn. I AGa 106 23

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...gdyby, tak było jak twierdzi pozwany to dłużnik w przypadku zwłoki wierzyciela może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego i tym samym uwolnić się od wszystkich związanych z tym uciążliwości (art. 486 § 1 k.c.). Pozwany nie poczynił w tym zakresie żadnych działań, a zatem to on odpowiada za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Marginalnie odnosząc się do kwestii złego adresu mailowego tj. (...) , na który pełnomocnik powoda wysłał projekt aneksu do umowy i wezwanie do wykonania umowy przez pozwanego wskazać nale...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 199/22 27 listopada 2023 Sąd Rejonowy w Kłodzku

Uzasadnienie z 27 listopada 2023, sygn. I C 199 22

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...ć, choć tego nie czyni. Nieodebranie dzieła przez zamawiającego, mimo braku ku temu przeszkód, jest naruszeniem obowiązku zamawiającego (art. 643 kc). Takie zachowanie zamawiającego stanowi zwłokę wierzyciela (art. 486 § 2 kc), której konsekwencją jest przyjęcie, że nastąpiło oddanie dzieła w chwili, w której jego odbiór przez zamawiającego był możliwy. Wierzycielski charakter powinności odebrania dzieła decyduje o tym, że to chwila oddania, a nie odebrania dzieła, została uznana w art. 641 kc za aktualizację obowiązku zapł...
#Sąd Rejonowy w Kłodzku #I Wydział Cywilny #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
I C 1500/22 28 sierpnia 2023 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Beata Grochulska

Uzasadnienie z 28 sierpnia 2023, sygn. I C 1500 22

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...isy prawa materialnego pozwalające dłużnikowi na wystąpienie z wnioskiem o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego znajdują się zarówno w Kodeksie cywilnym (na przykład art. 463 kc, art. 467 kc, art. 486 kc), jak i w ustawach szczególnych. Przepisy te przewidują wypadki, w których to dłużnik jest uprawniony do złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, a realizacja tego uprawnienia łączy się ściśle ze spełnieniem świadczenia w ramach oznaczonego stosunku zobowiązaniowego. Materialnoprawne skutki złoż...
#Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim #I Wydział Cywilny #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
XI GC 332/22 17 lipca 2023 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zarządzenie z 17 lipca 2023, sygn. XI GC 332 22

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...edynie podtrzymała dotychczasowe stanowisko i wezwała pozwaną do wydania lokalu w całości (k. 188). W ocenie sądu orzekającego w sprawie niniejszej powódka w tym zakresie pozostawała w zwłoce, o której mowa w art. 486 k.c., zgodnie z którym wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie. Co istotne, powódka w trakci...
#Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie #XI Wydział Gospodarczy #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
X GC 566/21 5 lipca 2023 Sąd Okręgowy w Łodzi

Zarządzenie z 5 lipca 2023, sygn. X GC 566 21

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...projektu, oraz do odebrania obiektu. Nie stanowią one obowiązków o charakterze dłużniczym, których naruszenie prowadzi do powstania odpowiedzialności z art. 471 k.c., mogą natomiast wywołać skutki wyrażone w art. 486 k.c. Wedle omawianego przepisu, wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, nie zaś do wykonania określonych robót budowlanych. W niniejszej sprawie bezsporne jest, iż pozwana (...) Sp. z o.o. była inwestorem przedsięwzięcia w postaci rozbudowy zakładu produkcji napojów bezalkoholowych, a pozw...
#Sąd Okręgowy w Łodzi #X Wydział Gospodarczy #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
I C 575/22 9 maja 2023 Sąd Rejonowy w Gdyni Tadeusz Kotuk

Wyrok z 9 maja 2023, sygn. I C 575 22

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...a z potencjalnych okoliczności uzasadniających powództwa opozycyjne. Wynik takiej samodzielnej oceny wskazuje, że nie było żadnych podstaw do twierdzeń, że wierzycielka zachowywała się w sposób przewidziany w art. 486 k.c. Omawianie pozostałych spornych zagadnień pomiędzy stronami nie miałoby już żadnego wpływu na rozstrzygnięcie, więc Sąd jest zobligowany do zaniechania rozpatrywania tych kontrowersji w świetle art. 372 1 § 2 k.p.c. Mając powyższe na uwadze powództwo oddalono na mocy art. 840 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. a contrario (...
#Sąd Rejonowy w Gdyni #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XXV C 764/22 24 kwietnia 2023 Sąd Okręgowy w Warszawie Tomasz Gal

Wyrok z 24 kwietnia 2023, sygn. XXV C 764 22

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...wyd. 10 SafjanZ [w] Legalis a także uzasadnienie wyroku SA w Katowicach z 11 stycznia 2018 r., I ACa 726 17, Legalis). Brak współdziałania wierzyciela jest kwalifikowany jako jego zwłoka, ze skutkami określonymi w art. 486 § 2 k.c. Taka sytuacja w ocenie Sądu zaszła na kanwie niniejszego postępowania. Powódka jako dłużnik nie mogła wykonać zaciągniętego zobowiązania (dostawy), bez aktywnych działań ze strony pozwanego jako wierzyciela. W kontekście poczynionych wyżej rozważań, godzi się zauważyć, że przedmiotem Zamówienia I r...
#Sąd Okręgowy w Warszawie #XXV Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VIII GC 1764/22 6 marca 2023 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Przemysław Kociński

Wyrok z 6 marca 2023, sygn. VIII GC 1764 22

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...ć na ustalenie daty ustania stanu opóźnienia wykonawcy, o ile przedstawi on zgodny z umową przedmiot świadczenia. Jeśli w takiej sytuacji nastąpi odmowa odebrania to zleceniodawca popadnie w zwłokę wierzyciela (art. 486 k.c.). Jedynie więc gdy odmowa odebrania przedmiotu nastąpi z przyczyn uzasadnionych w świetle treści stosunku prawnego między stronami, moment zaoferowania przez dłużnika wydania świadczenia nie będzie mógł być uznany za moment spełnienia świadczenia. Zwrócić też należało uwagę na to, że przepisy dotyczące...
#Sąd Rejonowy w Bydgoszczy #VIII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 272/22 17 lutego 2023 Sąd Apelacyjny w Łodzi Bożena Wiklak

Wyrok z 17 lutego 2023, sygn. I AGa 272 22

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...przez którą inwestor przyjmuje część świadczenia. Oznacza to, że w przypadku gdy inwestor bez uzasadnionego powodu odmawia dokonania odbioru częściowego, dopuszcza się zwłoki, której skutki określone są w art. 486 § 1 k.c. (por. P. Drapała, w: Gudowski, Komentarz, 2013, Ks. III, cz. 2, art. 654, Nb 8). Ostatni spośród powołanych wyżej przepisów stanowi jedynie, że w razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody; może również złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. W ocenie...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XVI Ns 596/22 30 stycznia 2023 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Uzasadnienie z 30 stycznia 2023, sygn. XVI Ns 596 22

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...rt. 13 § 2 k.p.c. w zw. z art. 693 1 k.p.c. poprzez przyjęcie, że czynności dotychczas podjęte przez spółkę w celu spełnienia świadczenia do rąk wierzyciela są niewystarczające dla uwzględnienia wniosku, - art. 486 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i oddalenie wniosku spółki o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego wskazując, że nie zaistniała przyczyna uzasadniająca uwzględnienie wniosku, podczas gdy wnioskodawca nie może spełnić świadczenia z przyczyn leżących po stronie wierzyciela,...
#Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie #XVI Wydział Cywilny #uzasadnienie
Czytaj orzeczenie
I C 140/21 26 stycznia 2023 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wioletta Janicka

Wyrok z 26 stycznia 2023, sygn. I C 140 21

Teza Niewykonanie umowy w rozumieniu art. 394§1kc może polegać na niewykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości poprzez świadczenie rzeczy obwarowanej wadą fizyczną, a więc niewłaściwej jakości -oferowanie do sprzedaży nieruchomości niezgodnej z umową przedwstępną.

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...P. Nazaruk, Warszawa 2019, art. 394). Wierzyciel nie ma obowiązku przyjęcia nieprawidłowo zaoferowanego świadczenia, czyli takiego, które nie odpowiada treści zobowiązania i zasadom słuszności (art. 354 k.c. i 486 k.c.). Niewykonanie umowy, o którym mowa w art. 394 § 1 k.c., oznacza nie tylko definitywny brak świadczenia, ale także zwłokę dłużnika (zob. art. 477 § 2 k.c.), świadczenie niewłaściwej jakości czy tylko częściowo wykonane. Każdorazowe wystąpienie takiego przypadku nienależytego wykonania umowy powoduje, że strona...
#Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XI GC 425/22 11 stycznia 2023 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zarządzenie z 11 stycznia 2023, sygn. XI GC 425 22

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...wskazywano, ładunek był odmienny, niedostatecznie opakowany w stosunku do postanowień umowy, co doprowadziło do odmowy jego przyjęcia. W takim wypadku przewoźnik może domagać się naprawienia poniesionej szkody (art. 486 kc oraz art. 471 kc) – np. kosztów przyjazdu po rzeczy, jeżeli ostatecznie nie zostały mu one przekazane, kosztów przestoju spowodowanego przygotowywaniem rzeczy do przewozu itp. (vide: D. Dąbrowski [w:] D. Ambrożuk, K. Wesołowski, D. Dąbrowski, Prawo przewozowe. Komentarz, wyd. II, LEX el. 2019, art. 42). Wysokość do...
#Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie #XI Wydział Gospodarczy #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
I C 566/21 12 lipca 2022 Sąd Rejonowy w Giżycku Janusz Supiński

Wyrok z 12 lipca 2022, sygn. I C 566 21

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...le współdziałał w zakresie umożliwiającym naprawienie szkody przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, podmiot zobowiązany do naprawienia szkody może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego (art. 486 KC) bez żadnych przeszkód” [tak: Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. dr hab. K. O., Wydanie 29, 2021, L. El]. Pochylając się jednak głębiej nad zarzutami pozwanego co do braku współdziałania z pozwanym przez poszkodowaną, w efekcie czego miało dojść do niepotrzebnego zwiększenia rozmiarów szkody w drodze odr...
#Sąd Rejonowy w Giżycku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I Ns 600/21 8 lipca 2022 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Robert Bełczącki

Zarządzenie z 8 lipca 2022, sygn. I Ns 600 21

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...ązania stwierdzonego w pkt I. ppkt 2. prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 2 lipca 2020 r. o sygn. II Ca 1075 19. Tyle tylko, że usprawiedliwioną podstawę prawną takiego zezwolenia stanowiły art. 486 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, według których w razie zwłoki wierzyciela dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, gdzie wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świa...
#Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie #I Wydział Cywilny #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
I C 97/22 23 czerwca 2022 Sąd Rejonowy w Giżycku Janusz Supiński

Wyrok z 23 czerwca 2022, sygn. I C 97 22

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...le współdziałał w zakresie umożliwiającym naprawienie szkody przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, podmiot zobowiązany do naprawienia szkody może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego (art. 486 KC) bez żadnych przeszkód” [tak: Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. dr hab. K. O., Wydanie 29, 2021, L. El]. Pochylając się jednak głębiej nad zarzutami pozwanego co do braku współdziałania z pozwanym przez poszkodowanego, w efekcie czego miało dojść do niepotrzebnego zwiększenia rozmiarów szkody w drodze od...
#Sąd Rejonowy w Giżycku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
XI GC 886/21 9 maja 2022 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zarządzenie z 9 maja 2022, sygn. XI GC 886 21

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...też chociażby aby w ogóle zajmował się odpłatnym przechowaniem pojazdów. Naliczona przez niego opłata za przechowanie nie stanowiła więc „wydatku”, a miała stanowić dodatkowe wynagrodzenie. Stosowanie do art. 486 kc w razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody; może również złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. Podobnie więc w tym przypadku powód mógł domagać się naprawienia powstałej szkody tj. strat lub utraconych korzyści. Powód nie wykazał jednak, aby opłata za...
#Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie #XI Wydział Gospodarczy #zarządzenie
Czytaj orzeczenie
VIII Ga 432/21 22 kwietnia 2022 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Marcin Winczewski

Wyrok z 22 kwietnia 2022, sygn. VIII Ga 432 21

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...ędą wpływać na ustalenie daty ustania stanu opóźnienia wykonawcy, o ile przedstawi on zgodny z umową przedmiot świadczenia. Jeśli w takiej sytuacji inwestor odmówi odebrania to popadnie w zwłokę wierzyciela (art. 486 k.c.). Jedynie więc gdy odmowa odebrania przedmiotu nastąpi z przyczyn uzasadnionych w świetle treści stosunku prawnego między stronami, moment zaoferowania przez dłużnika wydania świadczenia nie będzie mógł być uznany za moment spełnienia świadczenia. Zwrócić też należy uwagę na to, że przepisy dotyczące wyd...
#Sąd Okręgowy w Bydgoszczy #VIII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
III Ca 1140/20 24 marca 2022 Sąd Okręgowy w Gliwicach Roman Troll

Wyrok z 24 marca 2022, sygn. III Ca 1140 20

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...Rejonowy przywołał regulacje art. 18 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ar. 224 k.c. i art. 225 k.c., art. 675 § 1 k.c., art. 677 k.c. i art. 486 § 2 k.c., gdyż powód odmówił przyjęcia lokalu od pozwanych i piętrzył trudności w jego odebraniu (żądania kolejnych poprawek), choć mógł odebrać lokal jeszcze przed nadejściem 2017 roku, a zgodnie z umową było 7 dni na zdanie lokalu; powód od czasu rozwiązania stosunku umownego (od 5 grudnia 2016 r.) miał pe...
#Sąd Okręgowy w Gliwicach #III Wydział Cywilny Odwoławczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
II Ca 123/22 8 marca 2022 Sąd Okręgowy w Poznaniu Agnieszka Śliwa

Postanowienie z 8 marca 2022, sygn. II Ca 123 22

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...łożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione, co też uczynił, szczegółowo wyjaśniając podstawy uwzględnienia wniosku na stronie od 7 do 9 uzasadnienia. Sąd Rejonowy uznał wniosek za zasadny odwołując się do art. 486§1 k.c. Rozważania te Sąd Okręgowy podziela, odsyłając do nich, co czyni zbędnym ich powtórzenie. W tej sytuacji, apelacja jako bezzasadna, została na podstawie art. 385 w zw. z art. 13§2 k.p.c. oddalona. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 520§1 w zw. z art. 391§1 i art. 13§2 k.p.c., ni...
#Sąd Okręgowy w Poznaniu #II Wydział Cywilny Odwoławczy #postanowienie
Czytaj orzeczenie
VIII GC 454/21 10 grudnia 2021 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Przemysław Kociński

Wyrok z 10 grudnia 2021, sygn. VIII GC 454 21

Podstawa prawna
art. 486 kc Zwłoka wierzyciela
...„U podstaw pierwszego podziału leży obiektywna możliwość lub niemożliwość usunięcia wady. Drugi natomiast podział pokrywa się, jak się przyjmuje w piśmiennictwie i orzecznictwie, z uprzednio przyjętym w art. 486 § 1 k.c. rozróżnieniem na wady, które czynią dzieło niezdatnym do zwykłego użytku, albo które sprzeciwiają się wyraźnej umowie – z jednej strony oraz wszystkie inne – z drugiej strony. Za istotne uważa się te pierwsze (wady, które czynią dzieło niezdatnym do zwykłego użytku, albo które sprzeciwiają się w...
#Sąd Rejonowy w Bydgoszczy #VIII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie