Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

1 188 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 656 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

1 188 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
III Ca 1337/14 31 października 2017 Sąd Okręgowy w Gliwicach Marcin Rak

Wyrok z 31 października 2017, sygn. III Ca 1337 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 22.024,56 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...powoda w zakresie dotyczącym rozliczenia robót był zatem art. 647 k.c. oraz ogólne przepisy o wykonaniu zobowiązań umownych i zwrocie nienależnego świadczenia, zaś w zakresie stwierdzonych wad prac budowlanych art. 656 k.c. w zw. z art. 637 i 638 k.c. w ich brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy. Z uwagi na przedmiot umowy wyłączone było przy tym odesłanie z art. 627 1 k.c. do przepisów o sprzedaży konsumenckiej. Równoważną podstawą żądania pozwy był art. 471 k.c., w orzecznictwie nie budzi bowiem wątpliwości, że gdy r...
I ACa 318/17 31 października 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Dariusz Limiera

Wyrok z 31 października 2017, sygn. I ACa 318 17

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...tosowanie i przyjęcie, że czynsz najmu był należny pomimo dostarczenia lokali w stanie nieprzydatnym do hotelowego użytku w standardzie 4 gwiazdkowym; 4. naruszenie prawa materialnego tj. art. 558 § 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie polegające na uznaniu, że na podstawie przepisu lex generali jakim jest art. 508 k.c., że pozwana zrzekła się skutecznie w ugodzie z dnia 15 czerwca 2012 roku roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji mogących powstać w przyszłości, podczas gdy zgodnie z art. 558 § 2 k.c. w zw. z art...
I ACa 741/16 30 października 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Suter

Wyrok SA w Białymstoku z 30 października 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 11.434,40 zł Kwota 1.371.252,33 zł · zasądzenie

Teza Przepis art. 637 k.c. określa jakie uprawnienia przysługują zamawiającemu w sytuacji jeżeli dzieło ma wady – tak jak w sprawie niniejszej. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że w takiej sytuacji może zamawiający żądać ich usunięcia wyznaczając przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin. Skorzystanie z tego uprawnienia przez zamawiaj...

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...e z uwagi na opóźnienie w wykonaniu umowy, realizowanie jej przy pomocy podwykonawców, a także wady i usterki budynku odstępuje od zawartej pomiędzy stronami umowy na mocy art. 635 k.c., 636 k.c., 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. oraz postanowień umowy, a w szczególności jej § 10 ust. 2 i 5. Pismo to wpłynęło do powoda w dniu 22.01.2013 r. Pismem z dnia 22.01.2013 r., w tej samej dacie otrzymanym przez pozwanego, powód złożył pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w związku z niewykonaniem przez zamawiającego zobowiązania wskaz...
I ACa 614/16 30 października 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Suter

Wyrok SA w Białymstoku z 30 października 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 10.800 zł Kwota 253.539,00 zł · zasądzenie
opinia biegłego

Teza Z treści 637 § 2 k.c. wynika jednoznacznie, że aby skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy, w nim przewidzianego, należy wezwać wykonawcę do usunięcia precyzyjnie i klarownie wskazanych wad wyznaczając mu odpowiedni termin.

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...e z uwagi na opóźnienie w wykonaniu umowy, realizowanie jej przy pomocy podwykonawców, a także wady i usterki budynku odstępuje od zawartej pomiędzy stronami umowy na mocy art. 635 k.c., 636 k.c., 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c. oraz postanowień umowy, a w szczególności jej § 10 pkt. 10.2 i 5. W dniu 11 lutego 2013 roku pozwany złożył powodowi oświadczenie o potrąceniu kwoty 425.000 zł tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność wykonawca. Inwestycja była realizowana p...
I ACa 321/17 27 października 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 27 października 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 26.466,96 zł
obowiązki inwestora

Teza W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora (odpowiednio – zamawiającego) i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót. Wskazywanie więc na konieczność odbioru „bezusterkowego” statuuje przesłankę,...

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ć była wymagalna. Zwrot tej części zabezpieczenia miał nastąpić – według umowy - najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady. Zważywszy, że przepisy art. 568 § 1 k.c. w zw. z art. 637 k.c. i art. 656 § 1 k.c. – w brzmieniu z daty zawarcia umowy – przewidują trzyletni okres rękojmi, stwierdzić trzeba, że termin ten upłynął w dniu 21 grudnia 2016 r. Jednakże – co należy podkreślić – powódka nie dochodziła zwrotu tej części zabezpieczenia (tj. 30% z 5%, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy), co wprost wy...
I ACa 573/17 25 października 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 25 października 2017, sygn. I ACa 573 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 117.403,50 zł · kwota żądania
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...odstawą niniejszego sporu, zatem w chwili zawierania umowy przez strony nie był im znany termin wyznaczony następnie w umowie o dofinansowanie inwestycji. Wprawdzie strona pozwana mogła na podstawie art. 644 w zw. z art. 656 § 1 k.c. odstąpić od umowy w każdym czasie, jednak była wówczas obowiązana do zapłaty umówionego wynagrodzenia, a zatem tym bardziej wynagrodzenia za prace już wykonane. W rezu acie odstąpienie od umowy przez stronę pozwaną było bezskuteczne. Skutecznym okazało się natomiast odstąpienie od umowy przez stronę po...
I C 149/13 20 października 2017 Sąd Okręgowy w Łomży Joanna Rawa

Wyrok z 20 października 2017, sygn. I C 149 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 41.067 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 41.067 zł · kwota żądania

Teza Określenie kryteriów kary umownej a skuteczność jej dochodzenia

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...nu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Tym samym umowy te wyczerpały dyspozycje art. 647 kc przewidziane dla umów o roboty budowlane. W konsekwencji zgodnie z art. 656§ 1 kc w brzmieniu obowiązującym w dacie zawierania umowy, do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonywanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpie...
XIII Ga 646/17 18 października 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi Beata Matysik

Uzasadnienie z 18 października 2017, sygn. XIII Ga 646 17

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...wych materiałów) otrzymał je tylko w wysokości 34.400,00 zł, co stanowi 37,7 % jego wartości. W piśmie z dnia 12 maja 2010 r. E. J. (1) – powołując się na przepisy art. 636 § 1 kc i art. 637 § 1 kc w zw. z art. 656 § 1 kc oraz § 9 umowy zawartej przez strony tego procesu – odstąpiła od umowy o roboty budowlane, wskazując iż przyczyną takiego jej stanowiska są wady obiektu budowlanego sprowadzające się do zaniechania prowadzenia przez P. J. dziennika budowy oraz wadliwego zaprojektowania i wykonania konstrukcji obiektu budowlaneg...
I C 2100/14 17 października 2017 Sąd Rejonowy w Świdnicy Maja Snopczyńska

Wyrok z 17 października 2017, sygn. I C 2100 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 16.000,00 zł Wynik zasądzono świadczenie - 1.842,87 zł
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...mowy o roboty budowlane formę pisemną, jednakże nie pod rygorem nieważności). Dla umowy o roboty budowlane takimi istotnymi elementami są zakres robót, termin wykonania robót i wynagrodzenie. Zgodnie z treścią art. 656 kc do (…) rękojmi za wady wykonanego obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Z art. 637 kc wynika zaś uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy lub żądanie obniżenia wynagrodzenia jeżeli dzieło ma wady. Ponadto zgodnie z art. 471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłe...
III Ca 943/17 10 października 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 10 października 2017, sygn. III Ca 943 17

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną Kwota 10.000 zł · kwota żądania
opinia biegłego odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...a za zaistniałe wady budynku. Przede wszystkim Sąd słusznie uznał, że pozwana mając zastrzeżenia do sposobu wykonania robót budowlanych przez powoda winna zachować się zgodnie z treścią art. 636 § 1 w zw. z art. 656 § 1 k.c., to jest wezwać go do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie którego mogłaby od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo powoda. Niemniej jednak – jak słusznie wskazał Sąd I...
V GC 47/16 5 października 2017 Sąd Rejonowy w Kaliszu Robert Roliński

Wyrok z 5 października 2017, sygn. V GC 47 16

Typ sprawa gospodarcza Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...oty w ujęciu materialnym ( na mocy pełnomocnictwa procesowo-materialnego) i wnosi z tego tytułu zarzut potrącenia do wysokości 16.800 zł. wskazując, iż dochodzone żądanie jest bezzasadne w związku z treścią art. 656§1 k.c. (sprzeciw od nakazu zapłaty k. 16-18 akt) W odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty pełnomocnik powoda podniósł, iż oponuje podniesionemu przez pozwaną żądaniu obniżenia wynagrodzenia, jak również zarzutowi potracenia z uwagi na brak wzajemnej wierzytelności oraz brak wymagalności roszczenia pozwanej. W uza...
V ACa 380/16 5 października 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Anna Daniszewska

Wyrok z 5 października 2017, sygn. V ACa 380 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 142.195,98 zł Kwota 142.195,98 zł · zasądzenie
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...rudnia 2012 r. Pismem z dnia 30 listopada 2012 r. pozwana złożyła powodowi oświadczenie, że wobec niewykonania przez powoda T. W. (1) umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 na podstawie art. 635 k.c. w związku z art. 656 k.c. odstępuje od umowy nr (...) z dnia 8 sierpnia 2012 r. ze skutkiem na dzień 30 listopada 2012 r. Pozwana wskazała, że oczywistym jest, iż powód T. W. (1) nie wykonana zleconych robót budowlanych w terminie umówionym, zaś dalsze zwlekanie z wykonaniem tych robót powoduje postępujące szkody w mieniu inwestora, w tym...
I ACa 1745/16 4 października 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Małgorzata Stanek

Wyrok z 4 października 2017, sygn. I ACa 1745 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 11.550 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ię z tytułu nienależytego wykonania przez pozwanego zobowiązania wynikającego z zawartej między stronami umowy o roboty budowlane. Jako podstawę prawną roszczenia powód wskazał art. 637 par. 1 i 2 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 19 września 2013 r. w sprawie II Nc 241 13 Sąd Okręgowy uwzględnił żądanie pozwu. W dniu 10 października 2013 r. pozwany wniósł sprzeciw od tego nakazu, wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania....
I ACa 376/17 28 września 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Bożena Wiklak

Wyrok z 28 września 2017, sygn. I ACa 376 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...bót wykonanych przez pozwanego, co narusza dyspozycję art. 647 k.c., jak i zapis łączącej je umowy. Pozwany realizując przedmiotową inwestycję, nie zastosował się także do dyspozycji przepisu art. 634 w zw. z art. 656 § 1 k.c., zgodnie z którym, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. S...
I C 258/16 25 września 2017 Sąd Okręgowy w Toruniu Elżbieta Stępniewicz

Wyrok z 25 września 2017, sygn. I C 258 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 6.500,00 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ytułu pełnienia funkcji kierownika budowy. Wynagrodzenie to, o którym stanowi przepis art. 632 kc, i które znajduje również zastosowanie jako wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych w drodze analogii poprzez art. 656 § 1 kc, może zostać obniżone, jeżeli wykonawca robót nie wykonał wszystkich robót wynikających z umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe, jeżeli roboty nie zostały wykonane w całości lecz w części, winno być określone proporcjonalnie do wykonania (por. wyrok Sądu Najwyższego z 29 stycznia 1985r., II CR 494 84, Lex nr...
I ACa 867/17 22 września 2017 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Adam Jewgraf

Wyrok SA we Wrocławiu z 22 września 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację

Teza Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Kupujący może też żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...żył: Apelacja pozwanej spółki (...) nie zasługuje na uwzględnienie. Przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady dzieła w ich brzmieniu sprzed 25.12.2014 r., znajdujące zastosowanie do umowy o roboty budowlane (art. 656 § 1 k.c.) nie wskazują kryteriów ani tym bardziej szczegółowych zasad ustalenia właściwego zakresu obniżenia wynagrodzenia za wadliwe dzieło (roboty budowlane). W art. 637 § 1 jest mowa jedynie o obniżeniu wynagrodzenia w stosunku, w jakim wartość dzieła wadliwego pozostaje do wartości dzieła wolnego od wad, co na...
I ACa 906/16 21 września 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Paulina Asłanowicz

Wyrok z 21 września 2017, sygn. I ACa 906 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 70.095 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...niają się w terminach określonych w art. 118 k.c., tj. w terminie 3 lat, jeżeli roszczenie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w pozostałych przypadkach w terminie 10 lat, przy czym przepis art. 656 § 1 k.c. nie stanowi podstawy prawnej dla odpowiedniego stosowania do roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane art. 646 k.c. ( tak SN w uchwale z dnia 11 stycznia 2002 r., III CZP 63 01, LEX nr 50044). Zdaniem Sądu Okręgowego należy przyjąć, że określenie w umowie z 31 maja 2010 r. terminu zapłaty należnego po...
I ACa 285/17 20 września 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Małgorzata Stanek

Wyrok z 20 września 2017, sygn. I ACa 285 17

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 205.385,78 zł · składnik roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ak jest podstaw do obniżenia wynagrodzenia. Tym bardziej, że pozwana nawet takiego żądania nie sformułowała, ani złożyła oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia (art. 560 § 1 k.c. w zw. z art. 638 § 1 k.c. i art. 656 § 1 k.c., a także art. 637 § 2 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia umowy) Należało zatem zasądzić od pozwanej na rzecz powódki kwotę 205.385,78 zł z tytułu niewypłaconej części wynagrodzenia za wykonane roboty remontowe, na podstawie umowy stron i na podstawie art. 647 k.c. O...
I ACa 340/17 14 września 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Roman Sugier

Wyrok z 14 września 2017, sygn. I ACa 340 17

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 215.385,68 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...rozbiórki nawierzchni betonowej skutkującej obniżeniem wartości kosztorysowej prac rozbiórkowych. Skarżący podniósł także naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. a.) przepisów art. 644 k.c. w związku z art. 656§1 k.c. poprzez błędne zastosowanie i uznanie, ze pozwana poprzez wstrzymanie robót i odmowę dopuszczenia powoda do ich kontynuacji odstąpiła od umowy za zapłatą umówionego wynagrodzenia; b.) przepisu art. 639 k.c. w związku z art. 656§1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji pominięcie, że powód gotowy...
I C 2672/16 6 września 2017 Sąd Rejonowy w Świdnicy Wojciech Zatorski

Wyrok z 6 września 2017, sygn. I C 2672 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło (art. 656 k.c.). W sprawie poza sporem było, że jakkolwiek umowa stron nie nosi daty, została zawarta już w 2015r.,a zatem po uchyleniu art. 637 k.c. Zgodnie z art. 636 § 1 k.c. jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyzn...
I ACa 128/17 5 września 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Alicja Myszkowska

Wyrok z 5 września 2017, sygn. I ACa 128 17

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...e w całości. Sąd pierwszej instancji uznał, iż pozwana nie wykazała, by w sprawie zachodziły przesłanki do odstąpienia od umowy z dnia 12 lipca 2012 roku, wymienione w art. 635 k.c. i art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., na które pozwana powołała się w piśmie z dnia 28 listopada 2012 roku. Jednocześnie wskazał, że kwestia ta nie ma decydującego znaczenia dla rozstrzygnięcia. Niezależnie bowiem od tego, czy do zakończenia stosunku zobowiązaniowego doszło na skutek rozwiązania umowy (choćby w sposób dorozumiany przez fak...
XVIII C 663/15 25 sierpnia 2017 Sąd Okręgowy w Poznaniu Iwona Godlewska

Wyrok z 25 sierpnia 2017, sygn. XVIII C 663 15

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 902.708,92 zł · kwota roszczenia z pożyczki
samorząd terytorialny
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...nień z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego może na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. k.c.) dochodzić od wykonawcy odszkodowania z powodu nienależytego wykonania zobowiązania (art. 568 w zw. z art. 638 i art. 656 § 1 k.c.; por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 1970 r., III CZP 102 69). O zakwalifikowaniu umowy jako umowy o roboty budowlane, o jakiej mowa w art. 647 i następnych kodeksu cywilnego decydują cechy przedmiotowe umowy. Jeżeli zatem jej przedmiotem jest przedsięwzięcie o większych rozmiarach, a w umowie nadt...
XXV C 381/15 25 sierpnia 2017 Sąd Okręgowy w Warszawie Paweł Duda

Wyrok z 25 sierpnia 2017, sygn. XXV C 381 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o ustalenie Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...wy strat, jakie wyniknęły z opóźnień w wykonaniu umowy. Odstąpienie dokonane przez pozwanego spełniło więc przesłanki ustawowego odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 491 k.c. oraz art. 636 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i taki miało charakter. Pozwany wskazał również z ostrożności procesowej, że imperatywny charakter odstąpienia umownego uregulowanego w art. 395 k.c. jest wątpliwy, a zasada swobody umów pozwala na konstruowanie przez strony umów z prawem odstąpienia bez oznaczania terminu końcowego wykonania tego prawa. Powód...
I ACa 232/17 23 sierpnia 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Dariusz Limiera

Wyrok z 23 sierpnia 2017, sygn. I ACa 232 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...robót budowlanych do końca 2012r. w zakresie przekraczającym wartość 23 milionów złotych, zgodnie z planem dochodzenia do uznania, nie mogło być skuteczne ani w oparciu o art.492 k.c., ani 635 k.c. w związku z art.656 k.c. Można dodatkowo wskazać, że nawet jeśli uznać, że celem umowy o roboty budowlane miała być realizacja inwestycji refinansowanej z dotacji, mimo, że cel ten, ani warunki jego spełnienia nie zostały ujęte w umowie, to nieosiągnięcie tego celu nie leżało po stronie powodowej, a po stronie pozwanej, która nie zap...
VIII GC 87/17 18 sierpnia 2017 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Górska

Wyrok z 18 sierpnia 2017, sygn. VIII GC 87 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...c na podstawie § 16 ust. 1 pkt 3 umowy (...) l (...) tj. z powodu pozostawania przez wykonawcę w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy i na podstawie art. 656 k.c. w zw. z art. 635 k.c. i art. 471 k.c. oświadczyła, że odstępuje od umowy z winy wykonawcy ze skutkiem na dzień doręczenia wykonawcy niniejszego pisma, w odniesieniu do niewykonanych robót budowlanych. Jednocześnie pozwana wezwała wykonawcę do realizacji obowiązków szczegółowych, o których nowa w § 16 ust. 3 u...
X GC 2/12 18 sierpnia 2017 Sąd Okręgowy w Łodzi

Zarządzenie z 18 sierpnia 2017, sygn. X GC 2 12

Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...CK 423 05, Lex 269751; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 25 marca 1998 r. II CKN 653 97, OSA C 1993, z, 12, poz. 207). Strona powodowa złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy z pozwanym. Stosownie do treści art. 656 k.c. do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odp...
I ACa 362/17 8 sierpnia 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Barbara Baran

Wyrok z 8 sierpnia 2017, sygn. I ACa 362 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 596 567,25 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...ożone przez pozwanego bez wykazania przesłanek a art. 635 k.c., ale doszło faktycznie do rozwiązania umowy, to oświadczenie to należało rozumieć jako odstąpienie od umowy na podstawie art. 644 k.c. w związku z art. 656 k.c. Dodali, że bezskutecznie wzywali pozwanego do zapłaty należnego im wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy. Pismem z dnia 21 lutego 2013r. ponownie wezwali pozwanego do zapłaty, tym razem tylko części wynagrodzenia z faktury VAT nr (...) z dnia 8 czerwca 2012r.. Nadto o zapłatę tejże kwoty, to jest 157 426,33 zł. w...
II Ca 269/17 3 sierpnia 2017 Sąd Okręgowy w Szczecinie Iwona Siuta

Wyrok z 3 sierpnia 2017, sygn. II Ca 269 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 32 084,49 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...52,68 złotych w tym kwoty 24.500 złotych tytułem zwrotu wypłaconego dotychczas wynagrodzenia i kwoty 10.452,68 złotych tytułem zwrotu kwoty zakupionych materiałów. Powód wskazał, że zgodnie z art. 637 w zw. z art. 656 k.c. jeżeli dzieło ma wady zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin. Przy czym jeżeli wady są istotne, zamawiający może od umowy odstąpić. Powód wskazał, że w pracach wykonanych przez pozwanych występują istotne wady, a pozwani pomimo wezwań do u...
I ACa 955/16 26 lipca 2017 Sąd Apelacyjny w Lublinie Jolanta Terlecka

Wyrok z 26 lipca 2017, sygn. I ACa 955 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o odszkodowanie Wynik oddalono apelację Kwota 113.201,35 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...robót budowlanych inwestorowi przysługuje wybór co do sposobu uzyskania rekompensaty od wykonawcy. Może on realizować uprawnienie wynikające z rękojmi za wady fizyczne budynku (art. 636 lub 637 k.c. w związku z art. 656 k.c.) lub dochodzić roszczenia odszkodowawczego w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność kontraktową (art. 471 k.c.). Dokonanie wyboru przez wierzyciela pociąga za sobą określone skutki. Wybierając reżim odpowiedzialności z rękojmi za wady wierzyciel musi wykazać istnienie wad. Natomiast jeśli wybrał reżim...
I ACa 194/17 19 lipca 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 19 lipca 2017, sygn. I ACa 194 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4.623 zł Kwota 233.136,74 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 656 kc Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie o dzieło
...że strony związały się umową o wykonanie remontu budynku w rozumieniu art. 658 k.c. Do tej umowy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane, a do tej – w zakresie wyznaczonym dyspozycją art. 656 k.c. – przepisy umowy o dzieło. Sąd zaznaczył, że powołuje przepisy w ich wersji obowiązującej w dacie realizacji umowy, to jest przed ich zmianą w dniu 25.12.2014 r. Z przepisu art. 647 k.c. wynika, że o ile strony nie umówią się inaczej, wynagrodzenie należy się wykonawcy po oddaniu obiektu – w rozpoznawanej...