Baza orzeczeń sądowych

...się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. (art. 627 k.c.) Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. (art. 643 k.c.) Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć mu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. (art. 640 k.c.) Zamawiający nie może od...

...dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Zgodnie z kolei z treścią art. 643 k.c., zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Jak przyjmuje się trafnie w doktrynie i orzecznictwie, ustawodawca w art. 642 § 1 k.c. wiąże co do zasady oddanie prawidłowo wykonanego dzieła z powstaniem stanu wymagalności roszczenia o wynagrod...

...go postępowania wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 642 § 1 kc w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Stosownie natomiast do treści przepisu art. 643 kc zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. W tym kontekście godzi się zważyć, że „wydanie” czy też „oddanie” dzieła odróżnić należy od „odbioru dzieła. O ile bowiem przyjmuje się, że oddanie lub wydanie działa – w wypadku...

...icznościach sprawy było wykonanie prawidłowego poszycia dachowego. Zgodnie z art. 642 § 1 KC, w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Stosownie zaś do art. 643 KC, zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Należy także wskazać, że samo przedstawienie dzieła do odbioru nie oznacza jego oddania czy wydania. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 października 2017r., sygn. akt IV CSK 708 16 oraz...

...łego dzieła zgodnego z treścią zobowiązania, a więc odpowiadającego przedmiotowemu zakresowi zobowiązania przyjmującego zamówienie. Wówczas dopiero zamawiający zobowiązany jest odebrać dzieło na podstawie art. 643 k.c., które kontrahent oddaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem, nabywając uprawnienie do uzyskania wynagrodzenia od zamawiającego. Wyjątkiem jest tylko sytuacja określona w art. 642 § 2 k.c., a mianowicie gdy dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna. Wówczas tyl...

...dzieła zgodnego z treścią zobowiązania, a więc odpowiadającego przedmiotowemu zakresowi zobowiązania przez przyjmującego zamówienie. Wówczas dopiero zamawiający zobowiązany jest odebrać dzieło na podstawie art. 643 k.c., które to kontrahent oddaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem, nabywając uprawnienie do uzyskania wynagrodzenia od zamawiającego (zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07 grudnia 2017 r., sygn. akt II CSK 77 17, LEX nr 2416281). Oddane dzieło powinno być zgodne z treścią stosunku obligacyjnego pod względem ilościowym...

...wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za wykonane dzieło. Art. 642 § 1 k.c. stanowi, iż w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Natomiast, art. 643 k.c. nakłada na zamawiającego obowiązek odebrania dzieła, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Z umowy łączącej strony wynikało, iż po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez wykonawcę, zamawiający winien był w ciągu 3 dni przystąpić do odbioru dzieła. Przy czym, § 7...

...aźnie umowie mogą być poczytywane za wady, które pozwalają odmówić zamawiającemu odbioru. Adekwatne do niniejszej sprawy są poglądy judykatury na tle obowiązku odbioru dzieła przez zamawiającego. Na gruncie art. 643 k.c. Sąd Najwyższy w wyroku z 29 stycznia 2021 r. przyjął, że obowiązek zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia – co do zasady - aktualizuje się w razie wydania dzieła przez przyjmującego zamówienie, mimo istnienia wad nieistotnych. Strony nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku...

...czet zwłoki powoda. W ocenie Sądu, w świetle okoliczności sprawy, brak było podstaw do podzielenia takowego stanowiska. Powyższe zagadnienie dotyczyło zaś problematyki oddania i odbioru dzieła. W myśl przepisu art. 643 k.c. zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Niezwykle istotnym jest to, iż obowiązek odbioru odnosi się do dzieła wykonanego przez przyjmującego zamówienie zgodnie z swoim zobowiązaniem i zaofiarowanego zamawiającemu. Zgodność tę należy...

...m testament ustny (art. 952 § 1 kc). Według art. 950 k.c. testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. Zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania oraz odwołalność rozrządzeń testamentowych (art. 643 k.c.). Zgodnie z art. 944 § 1 k.c. sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast według art. 945 § 1 pkt 1 k.c. testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. W prze...

...znaczenie dzieła służy więc do określenia świadczenia przyjmującego zamówienie. Zamawiający obowiązany jest natomiast odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem (art. 643 k.c.). W braku odmiennej umowy, przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła (art. 642 § 1 k.c.). Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. P...

...dochodzi przez czynności faktyczne, gdy przyjmujący zamówienie przekazuje (wydaje) dzieło zamawiającemu, a ten przyjmuje (odbiera) je. Art. 646 k.c. jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 120 k.c. Zgodnie z art. 643 k.c. zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Wykładnia art. 643 k.c. uprawnia pogląd, że zamawiający nie ma obowiązku dokonywania odbioru wyłącznie wtedy gdy dzieło jest wadliwe, przy czym w orzecznictwie i doktrynie zgodnie przyjmuje się,...

...aklinowanie i opiankowanie wkładów okiennych. Na gruncie tak ustalonej treści umowy, powstało pytanie, czy powód wykonał ją w całości oraz czy pozwany miał obowiązek odbioru towaru i dzieła. W myśl przepisu art. 643 k.c., „zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem”. Wedle przepisu art. 642 § 1 k.c., „w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła”. Stosownie do przepisu art. 638 § 1 zdanie 1 k.c.,...

...kolejności wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przepis art. 643 k.c. stanowi natomiast, że zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swoim zobowiązaniem. Przedmiotem umowy jest zatem zobowiązanie do wykonania określonego dzieła (rezu atu pracy), które może mieć charakter materialny jak i niematerialny, musi mieć indywidualny...

...że dzieło zostało w ogóle oddane zamawiającemu, zamawiający mógłby odmówić odbioru dzieła. W tym duchu wypowiedział się SN w wyr. z 23.11.1998 r. (II CKN 53 98, Legalis), w którym uznano, że wynikający z art. 643 KC "obowiązek odebrania dzieła przez zamawiającego dotyczy dzieła należycie wykonanego, a więc spełniającego umówione wymagania". Podobnie w wyr. z 27.11.2013 r., V CSK 544 12, SN uznał, że wady, które czynią dzieło niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiające się wyraźnie umowie, mogą być poczytane za wa...

...ścigania, który to oskarżony, aktualnie może legitymować się wymagalnym roszczeniem przeciwko (...) o odebranie zamówionych, prawidłowo wykonanych i opłaconych rzeczy, zgodnie z treścią art. 535 §1 KC w zw. z art. 643 KC, IV. błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku, mający wpływ na jego treść, polegający na nietrafnym wywiedzeniu przez Sąd I instancji, że w niniejszej sprawie doszło do osiągnięcia korzyści majątkowej z przestępstwa, gdy tymczasem kwota 1.189.024,00 zł, zidentyfikowana prze...

...iem dzieła, tj. za niewykonanie dzieła, wykonanie wadliwe albo z opóźnieniem, albo niezwrócenie zamawiającemu materiałów lub nieodebranie dzieła (art. 633 k.c., art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 637 § 2 k.c., art. 643 k.c. w zw. z art. 471 k.c., tak też Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 11 kwietnia 2003 roku, sygn. akt III CZP 61 03). Tylko w takich przypadkach możliwe jest ustalenie początku wymagalności roszczeń odszkodowawczych wynikających z umowy o dzieło pod kątem oceny, czy upłynął dwuletni termin okr...

...eniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Zgodnie natomiast z art. 642 § 1 k.c., w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. W myśl art. 643 k.c. zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Jak wynika zatem z treści art. 643 k.c., zamawiający ma obowiązek odbioru dzieła - a więc dokonania czynności wyrażającej wolę przyjęcia świadczenia i uznania go za wykonanego - nie każdego, l...

...ny bezpośrednio, w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości, a nie rekonstruowany na podstawie czynności konkludentnych. Ponadto K. Z. – występując w umówionej roli podwykonawcy – wydał pozwanemu dzieło (art. 643 k.c.) ze skutkiem dla powoda. Pozwany działał w zaufaniu do tych ustaleń. M. P., dokonując zapłaty do rąk podwykonawcy, nie zaś powoda w istocie dokonał akceptacji ostatecznej wyceny robocizny, czyli tej części prac, za które odpowiadał K. Z.. Realizacja przedmiotowej płatności, choć nie została poprzedzona uzyska...

...leżytej staranności w dążeniu do zinwentaryzowania prac wykonanych przez powoda. Zaniechanie tych elementarnych obowiązków skutkowało ustaleniem przez Sąd, iż doszło do odbioru dzieła przez pozwanego. Przepis art. 643 k.c. nie nakłada na zamawiającego obowiązku odebrania dzieła, jeżeli jest ono dotknięte wadą istotną, czyniącą je niezdatną do zwykłego użytku, lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. Jeżeli jednak pomimo istnienia wady, zamawiający dzieło odbiera, ciąży na nim obowiązek zapłaty wynagrodzenia, co nie pozba...

...rzerwą biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia. Wykonawca wykonał dzieło bez wad i jak twierdzi w terminie. Pozwana spółka bezzasadnie uchylając się od odbioru, naruszając tym samym obowiązek z art. 643 k.c., nie zna daty ukończenia dzieła. Konsekwencją tego jest uznanie bezzasadności zarzutu o zwłoce pozwanego, która na podstawie art. 476 k.c. polega na zawinionym uchybieniu terminowi spełnienia świadczenia. Zatem na podstawie art. 627 i 481 k.c. uwzględniono żądanie. O kosztach orzeczono zgodnie z treścią art. 98...

...e stawia dzieło do dyspozycji zamawiającego i zamawiający może je odebrać, choć tego nie czyni. Nieodebranie dzieła przez zamawiającego, mimo braku ku temu przeszkód, jest naruszeniem obowiązku zamawiającego (art. 643 kc). Takie zachowanie zamawiającego stanowi zwłokę wierzyciela (art. 486 § 2 kc), której konsekwencją jest przyjęcie, że nastąpiło oddanie dzieła w chwili, w której jego odbiór przez zamawiającego był możliwy. Wierzycielski charakter powinności odebrania dzieła decyduje o tym, że to chwila oddania, a nie odebra...

...dzieła zgodnego z treścią zobowiązania, a więc odpowiadającego przedmiotowemu zakresowi zobowiązania przez przyjmującego zamówienie. Wówczas dopiero zamawiający zobowiązany jest odebrać dzieło na podstawie art. 643 k.c., które to kontrahent oddaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem, nabywając uprawnienie do uzyskania wynagrodzenia od zamawiającego (zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07 grudnia 2017 r., sygn. akt II CSK 77 17, LEX nr 2416281). Oddane dzieło powinno być zgodne z treścią stosunku obligacyjnego pod względem ilościowym...

.... 33-34). Powód wzajemny nie wskazał, aby wydał (oddał) dzieło zamawiającemu, ani w jakim dokładnie terminie to nastąpiło. Przyjęcie (odebranie) dzieła jest czynnością aprobującą zamawiającego. Zgodnie z art. 643 k.c. zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Powód wzajemny nie wskazał, czy dzieło zostało odebrane, czy też jego nieodebranie nastąpiło na skutek niewywiązania się przez zamawiającego z obowiązku wynikającego z art. 643 k.c. (w takim p...

...kodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania oraz odwołalność rozrządzeń testamentowych (art. 643 k.c.). Zgodnie z art. 944 § 1 k.c. sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast według art. 945 § 1 pkt 1 k.c. testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. W prze...

...niesienia kosztów sądowych w sytuacji gdy roszczenia powoda są zasadne w całości, - art. 98§1 1 k.p.c. poprzez nie zasądzenie na rzecz powoda odsetek od kosztów procesu. 2. naruszenie prawa materialnego a to : - art. 643 k.c. w zw. z art. 355§1 i2, art. 455, art. 471 i art.483 §1 1 k.c. poprzez ocenę prawną, że pozwany mimo naruszenia obowiązku do odebrania dzieła miał prawo naliczyć karę umowną za zwłokę w wykonaniu zobowiązania przez powoda, zaś powód, mimo ukończenia dzieła bez wad w najszybszym obiektywnie możliwym terminie...

...że zasadą jest, iż przyjmującemu zamówieniewynagrodzenie należy się z chwilą oddania przedmiotu umowy. Przepis ten wspomina o oddaniu dzieła, nie zaś o odebraniu dzieła. Tego ostatniego sformułowania użyto w art. 643 k.c., zgodnie z którym zamawiający zobowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Z norm wypływających z tych unormowań wynika, że pojęcie oddania i pojęcie odebrania są różnymi określeniami, pomimotego, iż - funkcjonalnie rzecz ujmując - dotyczą one t...

...jednostronnego charakteru odbioru z 05.07.2013 r. oraz wiążącego charakteru protokołu z tego odbioru. Skoro bowiem stanowiska zostały wykonane bez wad i przedstawione do odbioru, to zgodnie z art. 642 § 1 w zw. z art. 643 kc wierzytelność o wynagrodzenie stała się wymagalna (zob. wyrok SN z 07.10.210 r., IV CSK 173 10). Upadły byłby uprawniony do odmowy odbiorów tylko w przypadku obarczenia stanowisk wadami istotnymi (zob. postanowienie SN z 17.04.2015 r., III CZP 8 15), co nie miało miejsca. Dalej sąd stwierdził , że nawet gdyby przyj...

...żnego pozwanemu za wykonane roboty budowlane wynagrodzenia (także częściowego) było uprzednie dokonanie przez powoda pod względem rzeczowym i jakościowym przedmiotu odbioru robót. Sąd Okręgowy odwołał się do art. 643 k.c. i wskazał, że ww. przepis nie nakłada na zamawiającego obowiązku odebrania dzieła, jeżeli jest ono dotknięte wadą istotną, czyniącą je niezdatną do zwykłego użytku, lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie, przywołując orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie. Sąd Okręgowy wskazał, że ustawodawc...

...oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Stosownie do art. 642 § 1 k.c. w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła, natomiast zgodnie z art. 643 k.c. zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Sąd uznał, że doszło do oddania dzieła, gdyż następuje to przez czynności faktyczne, gdy przyjmujący zamówienie przekazuje (wydaje) dzieło zamawiającemu, a ten przyjmuje (odbiera) je. Sąd wsk...