Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

441 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 473 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

441 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
V ACa 220/16 10 maja 2017 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Roman Kowalkowski

Wyrok z 10 maja 2017, sygn. V ACa 220 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 162.334,47 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...ie zobowiązania było następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, co oznacza że przesłanką dochodzenia zapłaty kary umownej jest wina dłużnika w postaci co najmniej niedbalstwa. Zgodnie z art. 473 § 1 k.c. dłużnik może rozszerzyć swoją odpowiedzialność kontraktową, przyjmując odpowiedzialność także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn od niego niezależnych, ale wówczas konieczne pozostaje wskazanie w umowie za jakie inne - niż wynikające z ustawy - okoliczności dłużnik ma ponosić...
Czytaj orzeczenie
V ACa 133/17 27 kwietnia 2017 Sąd Apelacyjny w Katowicach Olga Gornowicz-Owczarek

Wyrok z 27 kwietnia 2017, sygn. V ACa 133 17

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 155.498,31 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...z względu na zawinienie dłużnika w uchybieniu temu terminowi, musi wynikać wyraźnie z woli stron (art. 65 § 2 k.c.), a takich ustaleń Sąd Okręgowy nie czynił. W granicach swobody kontraktowej (art. 353 1 k.c., art. 473 § 1 k.c.) strony mogą umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania. Przepisy o karze umownej za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania niepieniężnego (art. 483 k.c.) mają charakter dyspozytywny. Od kary umownej odróżnić nale...
Czytaj orzeczenie
I ACa 837/16 23 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok z 23 marca 2017, sygn. I ACa 837 16

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania Kwota 2.079,51 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...lił. Apelację od tego wyroku wniósł powód zaskarżając go w całości i zarzucając Sądowi I instancji: błąd w ustaleniach faktycznych, naruszenie przepisów prawa materialnego (art. 5 k.c.; art. 6 k.c. w zw. z art. 473 § 1 k.c.; art. 355 § 1 i 2 k.c.; art. 471 w zw. z 473 § 1 k.c.; art. 476 k.c. w zw. a art. 477 § 1 k.c. i art. 483 § 1 k.c.) naruszenie przepisów prawa procesowego (art. 227 k.p.c. w zw. z art. 299 k.p.c.; art. 231 k.p.c.; art. 233 § 1 k.p.c.; art. 328 § 2 k.p.c.). W konsekwencji domagał się zmiany zaskarżonego wyroku...
Czytaj orzeczenie
I ACa 1252/15 22 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Barbara Górzanowska

Wyrok z 22 marca 2017, sygn. I ACa 1252 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...bowiązująca strony wcześniej zawarta umowa. Powyższa kwalifikacja zachowań strony pozwanej oznacza, że ponosi ona pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za to naruszenie zobowiązań umownych, bowiem zgodnie z art. 473 § 2 k.c. ograniczenie jej odpowiedzialności odszkodowawczej przewidziane w § (...) pkt (...) umowy z dnia 30 czerwca 2006 r. było w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie nieważne. Tym niemniej powództwo nie mogło być uwzględnione. Powódka, pomimo spoczywającego na niej w tym zakresie ciężaru dow...
Czytaj orzeczenie
I ACa 185/17 22 marca 2017 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Iwona Biedroń

Wyrok SA we Wrocławiu z 22 marca 2017 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...okoliczności podnoszone przez pozwanego nie pozostają w związku przyczynowym z niedotrzymaniem terminu albo pozwany nie wykazał tego związku. Ponadto podniósł zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 473 § 1 k.c. przez jego błędne zastosowanie do ustalenia zakresu odpowiedzialności pozwanego za nienależyte wykonanie zobowiązania. W oparciu o powyższe zarzuty pozwany wniósł o zmianę wyroku przez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od strony powodowej na rzecz pozwanego kosztów procesu za obie instancje wed...
Czytaj orzeczenie
I ACa 1451/14 7 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzena Konsek-Bitkowska

Wyrok z 7 marca 2017, sygn. I ACa 1451 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono zaskarżony wyrok Kwota 2.155.780,90 zł · kwota żądania
ZUS
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...ustanowieniu hipoteki z 30 listopada 2005r. oraz porozumienia z dnia 20 września 2006 r. w związku z postanowieniem 4 ust. 4.8 oraz art. 9 ust. 9.1.2. zawartej przez strony umowy sprzedaży akcji, - art. 353 1 k.c. i art. 473 k.c. przez uznanie, że brak jest podstaw do zastosowania art. 9 ust. 9.1.2 umowy w związku z art. 4. ust. 4. 8 Umowy i zasądzenia kwoty 2.155.780,90 zł wynikającej z naruszenia przez kupującego zobowiązania umownego, mimo że zarówno rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego jak i opłacenie akcji nastąpiło po te...
Czytaj orzeczenie
I ACa 1070/16 6 marca 2017 Sąd Apelacyjny w Łodzi Jacek Pasikowski

Wyrok z 6 marca 2017, sygn. I ACa 1070 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 104.033,90 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...zastrzegły na rzecz pozwanego karę umowną za opóźnienie powoda, tym samym kwestia zawinienia (czy też odpowiedzialności za przyczyny opóźnienia) nie ma w sprawie znaczenia. Podkreślił, że w świetle przepisu art. 473 § 1 k.c. dłużnik może przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Nie może być zatem za sprzeczne z prawem uznać zastrzeżenie kary umownej na wypadek opóźnienia ze spełnieniem świadc...
Czytaj orzeczenie
X C 896/16 27 stycznia 2017 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Andrzej Miszczak

Wyrok z 27 stycznia 2017, sygn. X C 896 16

Typ sprawa nieprocesowa Wynik umorzono postępowanie Kwota 78,12 zł · zasądzenie
odszkodowanie z OC odsetki ustawowe
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...że: „ Zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody.” Z kolei art. 473 § 1 k.c. stanowi, że dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Przepis powyższy wymaga wskazania okoliczności, które rozszerzają odpowiedzialność dłużnik...
Czytaj orzeczenie
I ACa 1121/16 27 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 27 stycznia 2017, sygn. I ACa 1121 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 882.144,64 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...tractu. Za dopuszczalne natomiast należy częściowe uniezależnienie obowiązku zapłaty kary umownej od przesłanki winy, przy dochowaniu reguł modyfikacji granic i zasad odpowiedzialności kontraktowej dłużnika ( art. 473 § 1 KC). W tym celu konieczne jest wskazanie w umowie przez jej strony ściśle określonych okoliczności, w razie wystąpienia których dłużnik pomimo braku winy zobligowany jest do zapłaty kary umownej. Wprowadzenie do umowy zastrzeżenia kary w takim ujęciu prowadzi do nadania jej przede wszystkim funkcji stymulacyjnej i...
Czytaj orzeczenie
I ACa 637/16 19 stycznia 2017 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Dariusz Rystał

Wyrok z 19 stycznia 2017, sygn. I ACa 637 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 35.665,38 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...enia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania są okoliczności niezawinione przez dłużnika. O skuteczności takiej klauzuli przesądza zwłaszcza art. 473 § 1 k.c., dopuszczający możliwość modyfikacji ogólnych reguł odpowiedzialności dłużnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnik w takiej sytuacji przyjął na siebie również odpowiedzialność za przypadek. Takie twierdzenia w apelacji podnosiła pozwana, powołując się na postawienia umowne. W okolicznościach...
Czytaj orzeczenie
I ACa 542/16 22 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Ewa Giezek

Wyrok z 22 grudnia 2016, sygn. I ACa 542 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 10.800 zł
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...ktową na zasadzie winy (art. 471 k.c. in fine i art. 472 k.c.), natomiast jej rozszerzenie jest wprawdzie dopuszczalne, ale jedynie w odniesieniu do oznaczonych okoliczności, za które nie odpowiada on na mocy ustawy (art. 473 § 1 k.c.). Rozszerzenie odpowiedzialności kontraktowej dłużnika musi więc określać konkretne (verbum legis: oznaczone) okoliczności, których ono dotyczy. Kontrowersyjne jest więc takie rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika, które całkowicie odrywa się od jego winy i nabiera cech odpowiedzialności obiektywnej lu...
Czytaj orzeczenie
I ACa 758/16 16 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Anna Kowacz-Braun

Wyrok z 16 grudnia 2016, sygn. I ACa 758 16

Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...K. na wypadek niewykonania umów w terminie z nich wynikających. Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa na tej podstawie , że ich zastrzeżenie w umowach nieuprawnione z uwagi na brak zachowania przesłanek z art. 473 § 1 k.c.. Wskazał m.in. , że nieterminowe wykonanie umów było spowodowane okolicznościami za które nie ponosi odpowiedzialności (dostarczenie wadliwego systemu transportu osadu, realizowanie w tym samym czasie instalacji pompy ciepła co uniemożliwiało wykonanie instalacji objętych umowami), nadto z uwagi na brak rozli...
Czytaj orzeczenie
XI GC 822/15 6 grudnia 2016 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Wyrok z 6 grudnia 2016, sygn. XI GC 822 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 5868,70 zł Kwota 51.886,30 zł · zasądzenie
spadek odszkodowanie
rękojmia
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...iennych postanowień w ustawie, jak i czynności prawnej. Odmienne postanowienia umowne mogą, stosownie do treści art. 472 k.c., modyfikować granice i zasadę odpowiedzialności dłużnika. Zgodnie bowiem z treścią art. 473 § 1 k.c., dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności (niezawinionych). W piśmiennictwie podkreśla się jednak, że zamiar stron rozszerzenia odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania powinien wynikać z umowy w sposób niewątpliwy. Trudno b...
Czytaj orzeczenie
I ACa 552/16 2 grudnia 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Magdalena Pankowiec

Wyrok z 2 grudnia 2016, sygn. I ACa 552 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 192.681,95 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
.... i art. 556 i nast. k.c. w brzmieniu obowiązującym przed 25 grudnia 2014 r.). Umownie powódka nie przyjęła na siebie odpowiedzialności rozszerzonej, bezwarunkowej, za działania bądź zaniechania osób trzecich (art. 473 § 1 k.c.), nie była także zobowiązana do dostarczenia betonu, co mogło skutkować objęciem jej odpowiedzialnością na podstawie art. 474 k.c. Jakkolwiek istotnie ostateczny rezu at jej świadczenia był dotknięty wadą zmniejszającą jego wartość i użyteczność dla zamawiającego, przyczyną tego była wadliwość d...
Czytaj orzeczenie
I ACa 491/16 30 listopada 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Borowska

Wyrok z 30 listopada 2016, sygn. I ACa 491 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 187 000,64 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...enia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania są okoliczności niezawinione przez dłużnika. O skuteczności takiej klauzuli przesądza zwłaszcza art. 473 § 1 k.c., dopuszczający możliwość modyfikacji ogólnych reguł odpowiedzialności dłużnika. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego nie ulega wątpliwości, że zgodnie z tym przepisem dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych...
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1234/15 20 października 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ksenia Sobolewska-Filcek

Wyrok z 20 października 2016, sygn. VI ACa 1234 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 275.000,00 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...j podstawy prawnej (art. 471 k.c.). Ocena Sądu Okręgowego w tej kwestii jest prawidłowa. Wbrew zarzutom apelacji nie sposób też uznać, by pozwany przyjął na siebie odpowiedzialność z tego tytułu przez umowę (art. 473 k.c.). Ciężar dowodu w tym względzie spoczywał na powodzie. Jednak, ani zapis przedstawionej przez powoda umowy z 1 marca 2007r., ani twierdzenia stron co do okoliczności jej podpisania, nie usprawiedliwiają oceny, że stanowi ona zapis porozumienia stron o rozszerzeniu odpowiedzialności kontraktowej pozwanego. Z jego zezn...
Czytaj orzeczenie
I ACa 266/16 18 października 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Małgorzata Idasiak-Grodzińska

Wyrok z 18 października 2016, sygn. I ACa 266 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 260.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...a wypadek zwłoki powódki, przy czym wskazywała, iż obowiązek zapłaty kat umownych był niezależny od zawinienia opóźnienia, a wynikał z możliwości rozszerzenia odpowiedzialności powódki w oparciu o treść art. 473 § 1 k.c. Ponadto zdaniem pozwanej powódka odpowiadała za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. W toku postępowania pozwana Zakład (...) spółka z o. o. w T. wniosła 2 kwietnia 2014 r. pozew wzajemny, w którym domagała się zasądzenia od powódki głównej i pozwanej wzajemnej B. D. na rzecz pozwanej głównej i pow...
Czytaj orzeczenie
X GC 468/15 13 października 2016 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Joanna Stelmasik

Wyrok z 13 października 2016, sygn. X GC 468 15

Typ sprawa nieprocesowa Wynik zasądzono świadczenie - 717,00 zł Kwota 3 300,00 zł · kwota żądania
spadek odszkodowanie sprzeciw od nakazu zapłaty
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...mi wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 26 stycznia 2011 r. II CSK 318 10, z dnia 6 października 2010 r. II CSK 180 10, z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362 07, niepubl). Należy z drugiej strony zaznaczyć, że zgodnie z art. 473 § 1 k.c. dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Dłużnik może więc rozszerzyć swoją odpowiedzialność kontraktową przyjmując odpowiedzialność także za...
Czytaj orzeczenie
I ACa 1049/15 30 września 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Dariusz Małkiński

Wyrok z 30 września 2016, sygn. I ACa 1049 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2.758,34 zł Kwota 20.726,34 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...owy z dnia 12 maja 2011 r. powyższe regulacje prawne winny być zastosowane jako podstaw zgłoszonych przez powódkę roszczeń związanych z wykonaniem na rzecz pozwanego określonego dzieła. 5) art. 483 k.c. w zw. z art. 473 k.c. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż skuteczne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek każdego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy bez jednoczesnego określenia przypadków, w których strona jest zobowiązana do zapłaty kary umownej, pomimo że nie ponosi winy w zaistnieniu opóźnie...
Czytaj orzeczenie
VI ACa 955/16 27 września 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Teresa Mróz

Wyrok z 27 września 2016, sygn. VI ACa 955 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...umownych były dopuszczalne w ramach swobody zawierania umów między profesjonalistami, nie prowadziły bowiem do wyłączenia odpowiedzialności dłużnika za szkody, które mógł wyrządzić wierzycielowi umyślnie (art. 473 § 2 k.c.). W kontekście art. 471 k.c., który wprowadza domniemanie winy (ograniczające się jednak jedynie do winy nieumyślnej) dłużnika, o ile ten nie wykona lub nienależycie wykona zobowiązanie, Sąd Okręgowy uznał, że powódka nie wykazała, że szkoda została jej wyrządzona przez pozwanego umyślnie. Nie wykaza...
Czytaj orzeczenie
I ACa 302/16 23 września 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok SA w Białymstoku z 23 września 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza W myśl art. 328 § 2 k.p.c. uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie ustalenie faktów, które Sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przyto...

Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...z dnia 22 maja 2012 roku jest wyłącznie zakończenie robót, b) art. 354 § 1 in princ. k.c. poprzez jego niezastosowanie stanowiącego, że dłużnik powinien wykonać swoje zobowiązanie zgodnie z jego treścią, c) art. 473 k.c. w zw. z art. 483 k.c. i art. 484 k.c. poprzez jego niezastosowanie, d) art. 65 k.c. poprzez jego niezastosowanie i swobodną wykładnię treści umowy z dnia 22 maja 2012 roku pomijającą ogólne dyrektywy wykładni umów i prowadzącą do nieuwzględnienia celu umowy i zamiaru stron, w tym także poprzez uznanie, iż stron...
Czytaj orzeczenie
I ACa 303/16 15 września 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Dariusz Małkiński

Wyrok SA w Białymstoku z 15 września 2016 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Powód mógł realizować przedmiot swojej umowy w trakcie oczekiwania na decyzję pozwanej co do wykonywania robót dodatkowych, a nawet do zakończenia wykonania tych robót, nie można jednak wnosić, że był on w stanie sfinalizować swoje prace. (art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c.).

Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...tu umowy. Sąd I instancji podkreślił, że wysokość przysługującego wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane nie była sporna. Wskazał, że z braku umownego rozszerzenia odpowiedzialności dłużnika (art. 473 § 1 k.c.), kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto została zastrzeżona na wypadek zawinionego opóźnienia powoda w wykonaniu całości prac lub elementów robót (§ 5 ust. 1 pkt a umowy). Mając to na uwadze Sąd ocenił, że powód dopuścił się zwłoki na skutek niewykonania osuszenia terenu. Uzasadniał, że...
Czytaj orzeczenie
I ACa 229/16 30 sierpnia 2016 Sąd Apelacyjny w Łodzi Jolanta Grzegorczyk

Wyrok z 30 sierpnia 2016, sygn. I ACa 229 16

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Przedmiot o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...należy pobieranie wysokich opłat o charakterze lichwiarskim za niewszczynanie egzekucji, przy jednoczesnym obowiązku wnoszenia przez powódkę odsetek ustawowych lub maksymalnych odsetek umownych za opóźnienie, 5. art. 473 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że rozszerzenie odpowiedzialności powódki za niewykonanie umowy przedwstępnej mogło nastąpić już po jej wykonaniu, w sytuacji gdy rozszerzenie takiej odpowiedzialności mogło być skuteczne jedynie gdy nastąpiło przed wystąpieniem zdarzenia powoduj...
Czytaj orzeczenie
I ACa 1066/15 12 lipca 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 12 lipca 2016, sygn. I ACa 1066 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 16.798,50 zł Kwota 147.884,77 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...ani odpowiadają za wystąpienie przypadków naruszenia umowy, jako kwalifikowanych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania kluczowych postanowień Umowy, na zasadzie ryzyka. Zastrzeżenie to jest zgodne z art. 473 § 1 k.c, stanowiącym, że dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Taka odpowiedzialność może być również podstawą naliczenia kary umownej (zob. wyrok Sądu Najwyżs...
Czytaj orzeczenie
I ACa 197/16 14 czerwca 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Teresa Rak

Wyrok z 14 czerwca 2016, sygn. I ACa 197 16

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono skargę
odszkodowanie z OC
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...tę. Tego rodzaju zastrzeżenie wbrew stanowisku Sądów Polubownych nie stanowi zastrzeżenia kary umownej. Odnosząc się do wskazanej kwestii zauważyć należy, że w granicach swobody kontraktowej (art. 353 1 k.c., art. 473 § 1 k.c.) strony mogą umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania. W orzecznictwie wskazuje się, że przepisy o karze umownej za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania niepieniężnego (art. 483 k.c.) mają charakter dyspozytywny...
Czytaj orzeczenie
I ACa 862/15 9 czerwca 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Roman Sugier

Wyrok z 9 czerwca 2016, sygn. I ACa 862 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 30.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...e na podstawie dokumentów dołączonych do towaru, zaś za ich zgodność ze stanem faktycznym co do rodzaju, ilości, wagi, ceny itp. odpowiedzialność ponosi pozwana jako zleceniodawca. Jeśli więc strony zgodnie z art. 473 kc w § (...) umowy uzgodniły zakres odpowiedzialności pozwanej to pozwana jest zobowiązana do zapłaty powódce należności z tytułu obciążenia jej płatnością o jakiej mowa w § (...) umowy. Odpowiedzialność pozwanego wynika z art. 32 Prawa wekslowego, gdyż jako poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo jak wystawca...
Czytaj orzeczenie
I ACa 116/16 8 czerwca 2016 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok z 8 czerwca 2016, sygn. I ACa 116 16

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 10.800 zł Kwota 208.641,57 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...u zapłaty kary umownej, jeżeli obali wynikające z art. 471 k.c. domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Oczywiście, stosownie do art. 473 § 1 k.c. strony mogą umownie rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika. Jeżeli strony zastrzegłyby kary umowne w każdym wypadku niewykonania zobowiązania, bez znaczenia dla obowiązku zapłaty kary umownej byłyby przyczyny, które spowodowały niedotrzymanie przez dłużnika terminu wykonania zobowiązania. Jednakże odpow...
Czytaj orzeczenie
I ACa 1861/15 31 maja 2016 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 31 maja 2016, sygn. I ACa 1861 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 129.304,44 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...nego osobie trzeciej, dopiero po zapłaceniu tego odszkodowania. Zapis ten rozumieć zatem należało jako umowne ograniczenie odpowiedzialności pozwanej spółki, co pozostawało w zgodzie z art. 353 ( 1) k.c. w zw. z art. 473 §2 k.c. W innym wypadku umieszczenie takiego postanowienia pozbawione byłoby jakiegokolwiek sensu, albowiem zamawiający mógłby domagać się naprawienia szkody na zasadach ogólnych, tj. art. 471 k.c. Jako że w rozpoznawanej sprawie bezsporne było, że roszczenie odszkodowawcze E. H. zaspokojone nie zostało, powód nie m...
Czytaj orzeczenie
I CSK 306/15 29 kwietnia 2016 Sąd Najwyższy Józef Frąckowiak

Wyrok SN z 29 kwietnia 2016, sygn. I CSK 306 15

Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...ły dopuszczalne w ramach swobody zawierania umów pomiędzy profesjonalnymi podmiotami, nie prowadziły bowiem do wyłączenia odpowiedzialności dłużnika za szkody, które mógł wyrządzić wierzycielowi umyślnie (art. 473 § 2 k.c.). Przepis art. 471 k.c. wprowadza domniemanie winy dłużnika, o ile ten nie wykona lub nienależycie wykona zobowiązanie. Domniemanie to ogranicza się jednak do winy nieumyślnej. Zdaniem Sądu Okręgowego, powód nie wykazał, że szkoda została mu przez pozwanego wyrządzona umyślnie, gdyż powód nie wykazał,...
Czytaj orzeczenie
I CSK 383/15 15 kwietnia 2016 Sąd Najwyższy Dariusz Zawistowski

Wyrok SN z 15 kwietnia 2016, sygn. I CSK 383 15

Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...zszerzyć krąg odpowiedzialności, za które dłużnik będzie zobowiązany ponosić odpowiedzialność, może być on, zatem obarczony odpowiedzialnością nie tylko za szkody spowodowane jego zawinionym zachowaniem ( art. 473 § 1 k.c.). Z ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie nie wynika jednak by umowa stron, zawierała jakiekolwiek postanowienia wyznaczające zakres odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanej poza granice określone art. 471k.c. Podzielić należy zapatrywanie, iż modyfikacja przez strony odpowiedzialności dłużnika w stosu...
Czytaj orzeczenie