Baza orzeczeń sądowych

...za dopuszczalne, ponieważ postanowienie to nie godzi w naturę stosunku prawnego, czy zasady współżycia społecznego, nie jest również sprzeczne z ustawą oraz z treścią art. 647 kc, b) art. 483 § 1 kc w zw. z art. 473 § 1 kc i art. 353 1 kc poprzez ich niezastosowanie, prowadzące do błędnego uznania, że pozwanej przysługiwała kara umowna za zwłokę w oddaniu przedmiotu urnowy przez powoda, podczas gdy strony dokonały umownej modyfikacji odpowiedzialności powoda i zastrzegły karę umowną na wypadek opóźnienia, c) art. 498 kc w zw....

...tto. Wbrew twierdzeniu skarżącego wykonawca nie zobowiązał się do zapłaty kary umownej za opóźnienie z jakiejkolwiek przyczyny. Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie, strony mogą - stosownie do treści art. 473 § 1 k.c. - umownie rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika. Jeżeli strony zastrzegłyby kary umowne w każdym wypadku niewykonania zobowiązania, bez znaczenia dla obowiązku zapłaty kary umownej byłyby przyczyny, które spowodowały niedotrzymanie przez dłużnika terminu wykonania zobowiązania. Jednakże odpowiedzialnoś...

...dwykonawcę niezawinionych. Kara umowna nie była zatem zastrzeżona na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania przez podwykonawcę z powodu oznaczonych okoliczności, za które z mocy prawa powód nie odpowiada (art. 473 § 1 k.c.). Istota zarzutu naruszenia art. 65 § 2 k.c. podniesionego w apelacji sprowadza się do dokonanej przez pozwaną wykładni powyższych postanowień umownych, zgodnie z którą podwykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę w wykonaniu nie całego przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 punkt 1c umowy tj. do 2...

...10 do art. 483). Istotne jest, aby zastrzeżenie gwarancyjne było wyraźne, tj. nie można go domniemywać, albowiem jest to odstępstwo do nazwanej instytucji prawa cywilnego, jaką jest kara umowna. Zgodnie bowiem z art. 473 § 1 k.c. strony mogą rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary umownej, przez wyraźnie wskazanie w umowie, za jakie inne – niż wynikające z ustawy – okoliczności dłużnik ma ponosić odpowiedzialność, w tym także za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (zob. wyrok SN z dnia 27 września 2013 r.,...

...bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. W granicach tej swobody (art. 353 1 k.c., art. 473 § 1 k.c.) strony mogą umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Dlatego też,...

...ocena, iż przy wykonywaniu zobowiązania strona powodowa dopuściła się rażącego niedbalstwa, co uzasadnia jej odpowiedzialność kontraktową nawet przy uwzględnieniu umownego ograniczenia dokonanego na podstawie art. 473 k.c. w § 9 Ogólnych Warunków Sprzedaży. W przekonaniu Sądu Apelacyjnego, w świetle dowodów zaoferowanych przez stronę pozwaną nie budzi również wątpliwości sam fakt istnienia szkody, spowodowanej użyciem zanieczyszczonego octanu butylu w procesie produkcji, skutkiem czego finalny produkt w postaci lakieru wykazywał...

...ych następstw prawnych, poza ewentualnym obowiązkiem zapłaty odsetek (por. art. 481 § 1 k.c.). Powyższe ogólne regulacje mają jednak charakter dyspozytywny, co uzasadnia uznanie, że dopuszczalne jest w oparciu o art. 473 § 1 k.c. i w granicach art. 473 § 2 k.c., zmodyfikowanie odpowiedzialności dłużnika przez określenie przesłanek naprawienia szkody w sposób odmienny, niż wynika to z art. 472 k.c. i art. 474 k.c. Poza wynikającym a contrario z art. 483 § 1 k.c. wyłączeniem możliwości ustanowienia kary umownej w związku z zobowiąz...

...d miał obowiązek dostrzec na etapie sporządzania oferty wady projektu, podczas gdy art. 651 k.c. stosuje się do wykonawcy dopiero po zawarciu umowy o roboty budowlane, g art. 353 1 k.c. w zw. z art. 58 k.c. w zw. z art. 473 § 1 k.c. poprzez uznanie, że z umowy stron wynika, że wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy projektowe, podczas gdy takie zastrzeżenia umowne w sytuacji, gdy to na zamawiającym ciąży obowiązek dostarczenia dokumentacji projektowej są sprzeczne z naturą stosunku prawnego łączącego strony umowy o roboty budowl...

...słanek odpowiedzialności kontaktowej m.in. w drodze czynności prawnej, gdyż zgodnie z art. 472 k.c. postanowienia umowne mogą modyfikować granice i zasady odpowiedzialności dłużnika. Wyrazem tego jest regulacja art. 473 § 1 k.c., w świetle której dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności (niezawinionych), za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Tymczasem w stanie faktycznym niniejszej sprawy przedmiotowa kara umowna zost...

...aty kary umownej podlega kontroli w kontekście ograniczeń swobody umów (art. 353 1 k.c.), obejścia prawa i ewentualnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 k.c.). Wskazał na treść art. 473§2 k.c. wyłączającego dopuszczalność ograniczenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie. Stwierdził, że skoro § 11.2 łączącej strony umowy kreuje obowiązek świadczenia kary umownej w razie zawinionego przez wykonawcę odstąpienia od umowy, to dokonane nim zastrzeżenie kary umownej nie wyszło poza og...

...ej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Przy czym, stosownie do art. 473 § 1 i § 2 k.c., można w drodze umowy rozszerzyć lub ograniczyć zakres tej odpowiedzialności, z tym wszakże zastrzeżeniem, że nieważne jest postanowienie, zgodnie z którym dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną wierzycielowi umyślnie. Poza ostatnim z przywołanych przypadków, dotyczącym nieważn...

...y powołali się pozwani, nie przedstawiono dystynkcji postaci opóźnienia, jako zawinionego i niezawinionego, mimo to nie można przyjąć, że przez to strony rozszerzyły odpowiedzialność kontraktową stosownie do art. 473 § 1 k.c. Odpowiedzialność w zakresie kary umownej bez względu na przyczynę niewykonania w terminie zobowiązania musiałaby być w umowie wyraźnie określona, a więc nie może być dorozumiana Sąd Okręgowy zauważył, że definicja zwłoki zawarta w art. 476 k.p.c. odwołuje się do terminu opóźnienia, co zresztą odpo...

...rszego uzasadnienia z przyczyn oczywistych nie wymaga, skoro jedyną ustawowo nieprzekraczalną granicą odpowiedzialności jest jej prawna niemożność złagodzenia do przypadków szkód wyrządzonych umyślnie. (§ 2 art.473 kc). Pojęcie "opóźnienia" jest zatem w myśl tego co zostało powiedziane szersze od pojęcia zwłoki nawiązującej do elementu winy i obejmuje każdy przypadek niewykonania zobowiązania w terminie, bez względu na przyczynę i element zawinienia i na tym w zasadzie winny być zakończone wszelkie rozważania w tej mierze. Wa...

...do tej kwalifikacji zastrzeżeń, choć możliwe wydaje się także zakwalifikowanie spornej umowy jako działa. Nie podlega jednak kwestii, że strony wiązał stosunek zobowiązaniowy. Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 473 § 1 k.c.strony mają możność innego niż określony w art. 472 k.c. i w szczególnych przepisach ustawy – umownego uregulowania zakresu odpowiedzialności dłużnika, powodującego w konsekwencji zaostrzenie lub złagodzenie odpowiedzialności. Możliwość rozszerzenia (zaostrzenia) zakresu odpowiedzialności dłużnika je...

...i pozwanej względem (...). Kara umowna jest substratem odpowiedzialności odszkodowawczej a więc do zasad tej odpowiedzialności ma zastosowanie art. 471 k.c. W razie braku rozszerzenia odpowiedzialności na podstawie art. 473 k.c. to wina jest podstawową przesłanką roszczenia z tego tytułu (por. wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2004r. IV CK 583 03 nie publ. , LEX nr 137571). Jeżeli więc nie nastąpiła zwłoka w wykonaniu projektu i budowy podstacji to nie było podstaw do obciążenia strony pozwanej karą umowną przez (...). Skoro zaś nie...

...ny, w tym poprzez inkorporowanie do niej zadatku, to także możliwym jest zmiana treści tego zadatku w sposób zwiększający lub zmniejszający odpowiedzialność z jego tytułu. Granice takich zmian wyznacza przepis art. 473 k.c. stanowiący, iż dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które z mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi , o ile treść tego zobowiązania nie sprowadza się do wyłączenia jego odpowiedzialności za wyrząd...

...t podkreślić należy, że kara umowna jest substratem odpowiedzialności odszkodowawczej a więc do zasad tej odpowiedzialności ma zastosowanie art. 471 k.c. W razie braku rozszerzenia odpowiedzialności na podstawie art. 473 k.c., wina w niewykonaniu zobowiązania jest podstawową przesłanką roszczenia z tego tytułu . ( por. wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2004r. IV CK 583 03 nie publ. , LEX nr 137571). Treść §12 jednoznacznie wskazuje, że zasady odpowiedzialności nie zostały rozszerzone. Sąd Apelacyjny podziela rozważania Sądu Okręgo...

...akże prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do Użytkowników notorycznie naruszających postanowienia ust. 3, 4, 5, 6. Zaś § 8 pkt 1, 2 oraz 3 w w regulaminu stanowi, iż z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za, m.in. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regul...

...umowie terminie, chyba że wykazaliby, że nieosiągnięcie przez nich zamierzonego rezu atu nie wynika z niedołożenia przez nich należytej staranności. Ponadto, sad ustalił, że strony w § 5 ust. 1, w oparciu o art. 473 § 1 k.c., rozszerzyły odpowiedzialność pozwanych poza obowiązek zachowania przez nich należytej staranności. Zgodnie z brzmieniem zapisu umowy wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wyłącznie za szkodę nie powstałą z winy wykonawcy na skutek: siły wyższej, do której należą w szczególności (...). oraz...

...ść przedstawiona do potrącenia, podczas gdy (...) wykazało, aby przysługiwała jej wierzytelność określona umową, III. naruszenie przepisów prawa materialnego w postaci: a) naruszenia art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 473 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie i zignorowanie przez Sąd I instancji faktu, iż strony, korzystając z przysługującej im swobody umów, zastrzegły w § 12 ust. 1 pkt 1 zawartej przez nie umowy możliwość naliczania przez (...) kar umownych za wykonanie prac projektowych z opóźnieniem, tj. ponad terminy wskazane w...

....c., art. 484 par.1 k.c. Z kolei z treści art. 476k.c. w zw. z art. 471k.c. wynika, że dłużnik nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej, gdy nie pozostawał w zwłoce (tj. w opóźnieniu zawinionym) . Z treści art. 473 par. 1 k.c. wynika co prawda, że dłużnik może przyjąć na siebie odpowiedzialność nawet za niezawinione uchybienie terminowi świadczenia, jednakże z uwagi na to, że takie zastrzeżenie jest odstępstwem od reguły, winno być jednoznacznie umówione przez strony i wyrażone w umowie. Treść umowy stron takiego zastrze...

...Za dopuszczalne natomiast należy uznać częściowe uniezależnienie obowiązku zapłaty kary umownej od przesłanki winy, przy dochowaniu reguł modyfikacji granic i zasad odpowiedzialności kontraktowej dłużnika ( art. 473 § 1 KC). Przy czym w tym celu konieczne jest wskazanie w umowie przez jej strony ściśle określonych okoliczności, w razie wystąpienia których dłużnik pomimo braku winy zobligowany jest do zapłaty kary umownej. W judykaturze podkreśla się bowiem, że wola stron co do rozszerzenia odpowiedzialności dłużnika z tytułu...

...na dzień 13 grudnia 2013 r. Zaznaczono, że wezwanie do zapłaty pozwanego okazało się bezskuteczne. Podstawy prawnej odpowiedzialności pozwanego za powstałą szkodę powód upatrywał w przepisach art. 471 k.c. i art. 473 k.c. ( pozew – k. 1-6). W odpowiedzi na pozew (...) Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w W. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie na jego rzecz od powoda R. S. kosztów procesu według norm przepisanych. Ustosunkowując się do wywiedzionego roszczenia, pozwany przyznał wpierw, iż łączyły go z powodem u...

...iduje karę za opóźnienie nie zaś za zwłokę nie oznacza by strony rzeczywiście rozszerzyły tę odpowiedzialność także na te okoliczności, za które co do zasady dłużnik nie odpowiada. W tym zakresie przepis art. 473 k.c. wymaga bowiem by te okoliczności były oznaczone. Zgodnie bowiem z § 1 tego artykułu dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Wobec tego wymagane byłoby,...

...zawierając przedmiotowe umowy obejmowała swoją wolą takie skutki oświadczenia woli pozwanego. Uznając, iż w niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis art. 471 k.c. w konsekwencji należało również zastosować art. 473 i 474 k.c. Zgodnie z art. 473 § 1 k .c. dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi, a zatem nawet gdyby z żadnego przepisu nie wynikało, że za podanie tych niepr...

...dy treść wskazanego paragrafu wyraźnie wskazuje, że strony umowy rozciągnęły odpowiedzialność powódki i zobowiązały ją do zapłaty określonej kwoty w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy; 7. art. 473 § 1 k.c. poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że nie jest dopuszczalne obciążenie karą umową powódki za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy; 8. art. 65 k.c. poprzez błędną wykładnię oświadczeń woli w zakresie przedmiotu umowy opisanego w umowie łączącej strony i uznanie, że przedmiot umowy nie obe...

...ści odszkodowawczej (por. wyrok SN z dn. 11.01.2008 r., V CSK 362 07, OSP 2012, z. 7 – 8, poz. 76). Nawet zaś przy założeniu, że strony zdecydowałyby się na zmodyfikowanie zastrzeżeń kary umownej na podstawie art. 473 § 1 k.c. na rzecz odpowiedzialności gwarancyjnej, to koniecznym byłoby wyraźne określenie w umowie za jakie inne – niż wynikające z ustawy – okoliczności dłużnik ma ponosić odpowiedzialność. W niniejszej sprawie takie ustalenia nie zostały przez strony poczynione, albowiem forma umowy w żaden sposób nie odbieg...

...znika 10 będących integralną częścią umowy zgodnie z § 54 pkt. 54.2 i 54.3 Umowy. Dokonując zatem analizy w w postanowienia należało, zdaniem Sądu, uznać, iż strony zmodyfikowały zasady odpowiedzialności (art. 473 § 1 k.c.) w ten sposób, że przewidziały obowiązek uiszczenia kary już za samo „opóźnienie” (niezależnie od winy) w wypełnieniu obowiązku. Ponadto zdarzeniem uprawniającym do naliczenia kary jest niezłożenie w terminie raportu. Sąd podkreślił, iż karą umowną zostało objęte tylko nieterminowe składanie ra...

...ą wolę swojego partnera), bowiem jego niezachowanie przez przedsiębiorcę nie jest zagrożone żadną sankcją w postaci odpowiedzialności odszkodowawczej (za wyjątkiem wyrządzenia szkody z winy umyślnej – vide art. 473 § 2 k.c.) z uwagi na jednoczesne ograniczenie tej odpowiedzialności do możliwości uzyskania przez konsumenta wyłącznie kary umownej na warunkach opisanych w kwestionowanym postanowieniu wzorca. W przypadku nienależytego - spóźnionego - wykonania przyłącza przez przedsiębiorcę, ale w terminie dodatkowym wyznaczonym pr...

...i za który on odpowiada, tj. ma on charakter zawiniony. Zwrócił przy tym uwagę, na możliwość umownego kształtowania przez strony okoliczności uzasadniających naliczenie kary umownej, co wprost wynika z treści art. 473 § 1 k.c. W takiej sytuacji, aby przypisać dłużnikowi odpowiedzialność należy zbadać, jaki był zgodny zamiar stron przy ustalaniu warunków naliczenia kary umownej. Jak wynika z zapisów zawartych § 12 pkt 1 a umów z dnia 15 stycznia 2008 r. podwykonawca był zobowiązany do zapłaty wykonawcy kary umowne w przypadku op...