Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

441 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 473 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

441 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 111/16 14 kwietnia 2016 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 14 kwietnia 2016, sygn. I ACa 111 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 121.077,44 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...iedzenia umowy. Zauważyć ponadto należy, że prezentowany w apelacji pogląd o braku możliwości dochodzenia odszkodowania w każdym przypadku zakończenia współpracy pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu art. 473 § 2 k.c. a także stanowi koncepcję, która w ogóle wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania, jeśli tylko dający zlecenie rozwiązał umowę i nie wypłacił wynagrodzenia. W takim przypadku przyjmującemu zlecenie pozostaje jedynie możliwość dochodzenia odszkodowania, skoro dający zlecenie odmówił wypłaty wyn...
Czytaj orzeczenie
VI ACa 315/15 5 kwietnia 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jacek Sadomski

Wyrok z 5 kwietnia 2016, sygn. VI ACa 315 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 10748 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...e postanowienie nie będzie karą umowną, lecz zastrzeżeniem o charakterze gwarancyjnym (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 7 maja 2015r. I ACa 250 15, Lex Nr 711724). Jak się wskazuje w literaturze - przepis art. 473 k.c. jednoznacznie pozwala na to, aby krąg okoliczności, o których mowa w art. 471 k.c. został przez ustawę lub umowę stron rozszerzony. W konkretnych okolicznościach sprawy strony mogą zmodyfikować zasady odpowiedzialności odszkodowawczej i wprowadzić odpowiedzialność na zasadzie ryzyka albo odpowiedzialność za sk...
Czytaj orzeczenie
IX GC 334/15 25 marca 2016 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Grzegorz Babiński

Zarządzenie z 25 marca 2016, sygn. IX GC 334 15

Teza Trudno przyjąć, iż w sytuacji gdy dochodzi do opóźnienia nieznacznej części prac, odbieranych etapowo, iż karę umowną należy liczyć od całości umówionego wynagrodzenia.

Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...a za niewykonanie czy też nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.), to zwrócić należy uwagę, iż tylko wtedy, gdy strony nie skorzystają np. z rozszerzenia tej odpowiedzialności, co przewiduje przepis art. 473 § 1 k.c. Zgodnie z tą normą dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Tak więc strony mogły określić w umowie, że wykonawca ponosić będzie także odpowie...
Czytaj orzeczenie
VIII C 31/16 24 marca 2016 Sąd Rejonowy w Wieluniu Beata Witkowska

Wyrok z 24 marca 2016, sygn. VIII C 31 16

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 50,00 zł · odszkodowanie
odszkodowanie z OC sprzeciw od nakazu zapłaty
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...(...) sp. z o.o., konkurentem na rynku. Nadto pozwana poniosła, że treść postanowień umowy wskazuje, że sporny zapis można traktować jako postanowienie o charakterze gwarancyjnym, zgodnie z art. 65 k.c. w zw. z art. 473 k.c., zatem kwestia zawinienia pozostaje bez wpływu na możliwość wymierzenia powodowi kary zgodnie z zapisami paragrafu 9 ust. 3 umowy. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu (...) w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym pozwana g. (...) zawarła z powodową spółką (...) spółk...
Czytaj orzeczenie
I 1 C 2343/15 23 marca 2016 Sąd Rejonowy w Gdyni Ewa Kokowska-Kuternoga

Wyrok z 23 marca 2016, sygn. I 1 C 2343 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 2.770,39 zł · zasądzenie
rozliczenie wspólnych długów nieruchomość
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...tej staranności - postać niedbalstwa, zwana niedbalstwem zwykłym), ale także za rażące niedbalstwo oraz za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej. Wniosek ten płynie z argumentacji a minori ad maius oraz z treści art. 473 § 2 in fine k.c. (por. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania..., s. 319; T. Wiśniewski (w:) Komentarz..., s. 518, 521; A. Rembieliński (w:) Kodeks..., s. 462). Winę nieumyślną, bez względu na jej postać, zawsze w prawie cywilnym określa się mianem niedbalstwa (culpa). Niedbalstwe...
Czytaj orzeczenie
VI ACa 207/15 14 marca 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Teresa Mróz

Wyrok z 14 marca 2016, sygn. VI ACa 207 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 3.082.022,84 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...okolicznościami związanymi z opóźnieniem w przekazaniu placu budowy. W ten sposób nastąpiła modyfikacja odpowiedzialności odszkodowawczej zamawiającego poprzez jej ograniczenie. Zgodnie z przepisem paragrafu 2 art. 473 k.c. nieważne jest zastrzeżenie, że dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie. Z przepisu tego wynika, że jest możliwe wyłączenie w umowie odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieumyślnie. W ocenie Sądu Okręgowego powódka nie wykazała, że działania pozwane...
Czytaj orzeczenie
V ACa 567/15 3 marca 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Janusz Kiercz

Wyrok z 3 marca 2016, sygn. V ACa 567 15

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 238217,06 zł · kwota żądania
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...ści kontraktowej, próbę przeniesienia ryzyka gospodarczego za wynik finansowy powoda wyłącznie na pozwanego, mimo braku zobowiązania umownego pozwanego do ponoszenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Zgodnie z art. 473 k.c. zakres odpowiedzialności może zostać rozszerzony, jednak musi wynikać to w sposób klarowny i jednoznaczny z oświadczenia zobowiązanego, co na gruncie niniejszej sprawy nie zachodzi. Przeciwnie – sam powód przyznaje w pozwie, że pozwany był zobowiązany do starannego działania, nie zaś do osiągnięcia określo...
Czytaj orzeczenie
V ACa 1007/15 1 marca 2016 Sąd Apelacyjny w Katowicach Jadwiga Galas

Wyrok z 1 marca 2016, sygn. V ACa 1007 15

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 83.119,70 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...u zapłaty kary umownej, jeżeli obali wynikające z art. 471 k.c. domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Oczywiście, stosownie do art. 473 § 1 k.c. strony mogą umownie rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika. Jeżeli strony zastrzegłyby kary umowne w każdym wypadku niewykonania zobowiązania, bez znaczenia dla obowiązku zapłaty kary umownej byłyby przyczyny, które spowodowały niedotrzymanie przez dłużnika terminu wykonania zobowiązania. Jednakże odpow...
Czytaj orzeczenie
VI ACa 105/15 25 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Agata Zając

Wyrok z 25 lutego 2016, sygn. VI ACa 105 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.084.419,42 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...ż w projekcie. Przede wszystkim nie można w tym zakresie przypisać pozwanemu działania polegającego na winie umyślnej . Sąd wskazał, że jeśli strony chcą rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika to zgodnie z art. 473 § 1 k.c., muszą w umowie wskazać za jakie inne niż w ustawie okoliczności dłużnik ma ponosić odpowiedzialność. W ocenie Sądu Okręgowego, w sprawie nie naruszono ani regulacji stosunków stron kontraktu oraz nie zachodzi podstawa do przyjęcia odpowiedzialności opartej na przepisie art. 473 § 1 i 2 k.c. oraz art. 353...
Czytaj orzeczenie
I C 1294/15 18 lutego 2016 Sąd Rejonowy w Legnicy Joanna Tabor-Wytrykowska

Wyrok z 18 lutego 2016, sygn. I C 1294 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 14,68 zł · kwota roszczenia z pożyczki
odszkodowanie sprzeciw od nakazu zapłaty obniżenie świadczenia
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...a, że dłużnik przyjął na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za przedterminowe rozwiązanie umowy niezależnie od przyczyn tego rozwiązania. Według Sądu zamieszczenie w umowie takiej klauzuli jest zgodne z art. 473 § 1 k.c., który przewiduje możliwość umownego rozszerzenia odpowiedzialności kontraktowej dłużnika w stosunku do zasady kodeksowej (którą jest odpowiedzialność na zasadzie winy). Zatem strony umowy mogą postanowić, że dłużnik będzie odpowiadał także za niezawinione przez siebie niewykonanie lub nienależyte wy...
Czytaj orzeczenie
I ACa 1099/15 17 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 17 lutego 2016, sygn. I ACa 1099 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono apelację Kwota 2.343.802,11 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...enia po stronie dłużnika winy w wykonaniu zobowiązania ,gdy jego odpowiedzialność opiera się na tej zasadzie. Jedynie w razie uniezależnienia odpowiedzialności kontraktowej dłużnika od przesłanki zawinienia ( art. 473§ 1 k.c.) płaci karę w razie zaistnienia zdarzenia prawnego od którego zależy jego odpowiedzialność. Zasadniczo więc dłużnik odpowiada za niezachowanie należytej staranności chyba ,że co innego wynika z ustawy lub czynności prawnej. Umowna modyfikacja odpowiedzialności na podstawie art. 473 k.c. jest możliwa w kier...
Czytaj orzeczenie
VI ACa 11/15 3 lutego 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ryszard Sarnowicz

Wyrok z 3 lutego 2016, sygn. VI ACa 11 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone Wynik oddalono apelację
wynagrodzenie za roboty budowlane apelacja
frank / kredyt walutowy rękojmia UOKiK
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...ci stanowi art. 471 k.c. Przy tym, strony nie mogą zamieścić w treści umowy sprzedaży postanowienia wyłączającego odpowiedzialność sprzedawcy na podstawie powołanego przepisu, albowiem stosownie do dyspozycji art. 473 § 2 k.c. mogą one jedynie ograniczyć odpowiedzialność sprzedawcy za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży do przypadków, gdy jest to wynikiem jego winy umyślnej (zob. W. Matysiak, Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, pod red. M. Namysłowskiej, Lex el. 2015). Ponadto apelujący p...
Czytaj orzeczenie
I ACa 253/15 28 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 28 stycznia 2016, sygn. I ACa 253 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi sprawa gospodarcza
rękojmia
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...zgodniły przyjęcie przez pozwanego odpowiedzialności za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi w rozumieniu art. 473 k.c. Ani powód, ani pozwany nie wskazywali w toku postępowania, iż taki był zgodny zamiar stron i cel umowy. Co więcej, rozszerzając na podstawie art. 473 § 1 k.c. odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary umownej (art. 483 § 1 k.c.), strony muszą w umowie wyraźnie określić, za jakie inne - niż wynikające z ustaw...
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1631/14 22 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Irena Piotrowska

Wyrok z 22 stycznia 2016, sygn. VI ACa 1631 14

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
wypadek przy pracy na budowie odszkodowanie z OC sprawa gospodarcza
broń palna
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...u odpowiedzialności dłużnika, powodującego w konsekwencji zaostrzenie lub złagodzenie odpowiedzialności. Możliwość rozszerzenia (zaostrzenia) zakresu odpowiedzialności dłużnika jest nieograniczona, a przepis art. 473 §1 k.c. w tym zakresie nie zawiera żadnych granic. Jeśli zaś chodzi o ograniczenie odpowiedzialności dłużnika ustawodawca wykluczył jedynie możliwość umownego wyłączenia odpowiedzialności dłużnika za szkody wyrządzone wierzycielowi umyślnie (473 §2 k.c.). Strony nie wyłączyły jednak odpowiedzialności pozwan...
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1887/14 21 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Agata Zając

Wyrok z 21 stycznia 2016, sygn. VI ACa 1887 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
sprawa gospodarcza kary umowne potrącenie

Teza Niewątpliwie na powodowej Spółce spoczywał ciężar wykazania, iż opóźnienie w realizacji robót jest wynikiem okoliczności, za które powódka odpowiedzialności nie podnosi. Tym samym już w pozwie, w ramach okoliczności faktycznych będących podstawą żądania, powódka powinna określić, jakie okoliczności, od niej niezależne, spowodowa...

Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...nie przy tym Sąd Okręgowy wskazał, że w razie kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania zobowiązania, kara należy się jedynie, gdy dojdzie do zwłoki dłużnika (art. 476 k.c.). Oczywiście, stosownie do art. 473 § 1 k.c. strony mogą umownie rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika. Jeżeli strony zastrzegłyby kary umowne w każdym wypadku niewykonania zobowiązania, bez znaczenia dla obowiązku zapłaty kary umownej byłyby przyczyny, które spowodowały niedotrzymanie przez dłużnika terminu wykonania zobowiązania. Jednakże odpow...
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1350/15 20 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jacek Sadomski

Wyrok z 20 stycznia 2016, sygn. VI ACa 1350 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 810 403,51 zł · kwota żądania
wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi wynagrodzenie za pracę
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...powiedzialności dłużnika wyrażone w art. 472 k.c. , rozszerzając je również i na ten przypadek , kiedy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiłoby z przyczyn od wykonawcy niezależnych ( na podstawie art. 473 § 1 k.c.). Taki bowiem zamiar stron rozszerzenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powinien wynikać z umowy w sposób niewątpliwy, zostać w niej wyraźnie przewidziany ( uchwała pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 21 XII 1974 r., III CZP 31 74, wyrok SN z 8 VII 2004 r. IV CK 583 03...
Czytaj orzeczenie
I ACa 1059/15 14 stycznia 2016 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Iwona Wiszniewska

Wyrok z 14 stycznia 2016, sygn. I ACa 1059 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 85.051 zł · kwota żądania
umowa o świadczenie usług wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi
rękojmia odszkodowanie piractwo / prawa autorskie
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...r., poz. 461) - oraz kwota 17 zł tytułem poniesionej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Apelację od powyższego wyroku wywiodła powódka, zarzucając: I. naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie: a) art. 473 kc w zw. z art 353.1 kc poprzez ich pominięcie i przyjęcie, że strony umowy będące profesjonalistami nie mogą na zasadzie swobody umów poszerzyć odpowiedzialności dłużnika -pozwanego na okoliczności za które na mocy ustawy nie ponosi on odpowiedzialności; II. mające wpływ na treść zaskarżonego wyroku naruszenie...
Czytaj orzeczenie
IV CSK 141/15 16 grudnia 2015 Sąd Najwyższy Antoni Górski

Wyrok SN z 16 grudnia 2015, sygn. IV CSK 141 15

Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...98 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c., art. 670 § 1 k.c., art. 225 k.c. w zw. z art. 224 § 2 k.c., art. 65 § 1 i 2 k.c., art. 676 k.c., art. 671 § 1 k.c. w zw. z art. 225 k.c. w zw. z art. 224 § 2 k.c., art. 471 k.c., art. 473 § 2 k.c., art. 415 k.c., art. 5 k.c. w zw. z art. 676 k.c., art. 3531 k.c. w zw. z art. 58 § 2 i § 3 k.c. w zw. z art. 676 k.c. W ramach drugiej podstawy kasacyjnej (art. 3983 § 1 pkt 2 k.p.c.) skarżący zarzucił naruszenie art. 328 § 2 k.p.c., art. 382 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Na tej podstawie skarżący wnosi...
Czytaj orzeczenie
I ACa 761/15 2 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Eugeniusz Skotarczak

Wyrok z 2 grudnia 2015, sygn. I ACa 761 15

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
pożyczka jako tło egzekucji odszkodowanie ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...co pozwana mogła zwolnić się z odpowiedzialności odszkodowawczej tylko przez wykazanie, że jej zachowanie było wzorowe i nie można było jej zarzucić chociażby najmniejszego stopnia winy (culpa levissima); (f) art. 473 § 1 kc poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i pominięcie, że strony w ust. 10 Porozumienia enumeratywnie wymieniły okoliczności, w oparciu o które pozwana mogła zwolnić się z odpowiedzialności względem powódki, i tylko pod warunkiem dochowania najwyżej staranności o której mowa w ust. 9 Porozumienia, czym strony...
Czytaj orzeczenie
II C 441/11 24 listopada 2015 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Agnieszka Kania-Zamorska

Wyrok z 24 listopada 2015, sygn. II C 441 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 20.650 zł Wynik oddalono powództwo
odszkodowanie z OC odwołanie od decyzji ZUS odwołanie od decyzji organu rentowego
rękojmia
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...strzenia. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 k.c.). Nieważne jest jednak zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie (art. 473 § 2 k.c.). W świetle powołanych przepisów, odpowiedzialność kontraktowa dłużnika może mieć miejsce tylko wówczas, jeżeli spełnione są tzw. nieruchome przes...
Czytaj orzeczenie
IV CSK 788/14 19 listopada 2015 Sąd Najwyższy Mirosława Wysocka

Wyrok SN z 19 listopada 2015, sygn. IV CSK 788 14

Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...kasacyjnej z art. 3983 § 1 pkt 2 k.p.c. zarzucił naruszenie art. 365 § 1 k.p.c. Natomiast w ramach podstawy kasacyjnej z art. 3983 § 1 pkt 1 k.p.c. zarzucił naruszenie art. 361 § 1 k.c. oraz art. 415 k.c. w zw. z art. 473 § 2 k.c. Powołując się na te zarzuty, wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania, względnie uwzględnienie powództwa przez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 325.109,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Sąd Najwyższy zważył, co nast...
Czytaj orzeczenie
I ACa 265/15 17 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 17 listopada 2015, sygn. I ACa 265 15

Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...j staranności – postać niedbalstwa, zwana niedbalstwem zwykłym), ale także za rażące niedbalstwo oraz za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej. Wniosek ten płynie z argumentacji a minori ad maius oraz z treści art. 473 § 2 in fine k.c. (por. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, s. 319). Okoliczności niniejszej sprawy nie pozwalają uznać, aby pozwany spowodował szkodę z winy umyślnej, albo w wyniku rażącego niedbalstwa. Nie można mu też postawić zarzutu niedochowania należyt...
Czytaj orzeczenie
I ACa 1136/15 10 listopada 2015 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Janusz Kaspryszyn

Wyrok SA we Wrocławiu z 10 listopada 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Ponadto do zakresu odpowiedzialności nie kwalifikują się zobowiązania wobec dostawców, usługodawców czy też pracowników wykonawcy, a wyłącznie zobowiązania wobec podwykonawców wykonujących roboty budowlane.

Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...i nie odebranie pisma przez powoda, 2.3. art. 353 1 k.c. w zw. z art. 89 k.c. poprzez uznanie przez Sąd, że umowa została rozwiązana w wyniku złożenia oświadczenia przez Powoda, 2.4. art. 471 k.c., art. 472 k.c., art. 473 k.c. w związku z art. 483 k.c. oraz art. 656 k.c. w zw. z art. 635 k.c., art. 636 k.c., art. 65 § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że zobowiązanie powoda (wykonawcy) do zapłaty kary umownej na rzecz pozwanego (inwestora) z tytułu opóźnienia w wykonaniu robót stanowi przyjęcie odpowiedzialności za okoliczności, za które wyk...
Czytaj orzeczenie
V GC 360/15 23 października 2015 Sąd Rejonowy w Ostrołęce Anna Andrzejewska

Wyrok z 23 października 2015, sygn. V GC 360 15

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 819,08 zł
rzeczywiste świadczenie pracy odsetki ustawowe
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...kontrahent niemiecki nie współpracuje już z powodem jako pośrednikiem. Powyższym okolicznościom pozwany nie zaprzeczył (art. 230 kpc). Nie ulega wątpliwości, że w granicach swobody kontraktowej (art. 353 1 kc, art. 473 § 1 kc) strony mogą umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania. Pozwany – jak sam przyznał na rozprawie w dniu 16 października 2015 roku – nie był przez nikogo zmuszany do podpisania umowy o pośrednictwo z dnia 06.08.2013 roku. Przed pod...
Czytaj orzeczenie
I ACa 840/15 6 października 2015 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 6 października 2015, sygn. I ACa 840 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 181.823,36 zł · odszkodowanie
odszkodowanie z OC stosunek pracy cesja wierzytelności
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...pozwanego ubezpieczyciela. Odpowiedzialność tę dookreślono w punkcie umowy „dobór podwykonawców”, stwierdzając, że jest to odpowiedzialność wynikająca z 799 k.c, czyli wynikająca z „winy w wyborze”. Art. 473 k.c. konstytuuje zasadę, która dłużnikowi przypisuje odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za pomocą których zobowiązanie wykonuje, tak, jakby on sam się ich dopuścił. Art. 799 k.c. stanowi wyjątek, bo rozszerza odpowiedzialność spedytora o winę w wyborze. Wyróżnia się winę umyślną i nieumyśln...
Czytaj orzeczenie
XI GC 863/14 1 października 2015 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Wyrok z 1 października 2015, sygn. XI GC 863 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 39 500,00 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...11, poz. 214, z dnia 19 lutego 1969 r. I CR 580 69, niepubl., z dnia 20 marca 1968 r., II CR 419 67, niepubl. i z dnia 9 listopada 1965 r. I CR 545 63, OSPiKA 1967, nr 4, poz. 97). Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z art. 473 § 1 k.c. dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Może zatem rozszerzyć swoją odpowiedzialność kontraktową, przyjmując odpowiedzialność także za niewykona...
Czytaj orzeczenie
I ACa 372/15 17 września 2015 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Piotr Górecki

Wyrok z 17 września 2015, sygn. I ACa 372 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
odszkodowanie z OC naprawienie szkody
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...2014 r., VI ACa 1907 13, LEX nr 1480629, wyroki SN z dnia 9 maja 2012 r., V CSK 196 11, LEX nr 1232628 i z dnia 8 grudnia 2000 r., I CKN 317 00, LEX nr 548763). Nie zasługuje na uwzględnienie argumentacja, że przepis art. 473 § 2 k.c. wyłącza dopuszczalność ograniczenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie, zatem w razie wyrządzenia szkody umyślnie wierzyciel – mimo zastrzeżenia kary umownej wyłącznej - może domagać się skutecznie odszkodowania przenoszącego wysokość tej kary (s. 6 apelacji). Powołany przepis stanowi...
Czytaj orzeczenie
I ACa 472/14 13 sierpnia 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok z 13 sierpnia 2015, sygn. I ACa 472 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...ymania produkcji, w sytuacji gdy zgodnie z art. 552 k.c. dla skuteczności takiej czynności było wymagane złożenie oświadczenia o wstrzymaniu produkcji, g) art. 471 k.c. w zw. z art. 472 k.c. i art. 355 § 2 k.c. i art. 473 § 1 k.c. przez ich błędne zastosowanie do stanu faktycznego sprawy i przyjęcie, że powód nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiedniego poziomu produkcji będącego podstawą naliczenia kar umownych z tego powodu, iż pozwana nieznacznie opóźniała się z zapłatą za dostarczony wcześniej brykiet, w sytuacji gdy um...
Czytaj orzeczenie
XI GC 661/14 9 lipca 2015 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Wyrok z 9 lipca 2015, sygn. XI GC 661 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 53 000 zł · zasądzenie
wynagrodzenie za usługi wynagrodzenie za pracę obniżenie świadczenia
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...h postanowień w ustawie, jak i czynności prawnej. Odmienne więc postanowienia umowne mogą, stosownie do treści art. 472 k.c., modyfikować granice i zasadę odpowiedzialności dłużnika. Zgodnie bowiem z treścią art. 473 § 1 k.c., dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności (niezawinionych). W piśmiennictwie podkreśla się jednak, że zamiar stron rozszerzenia odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania powinien wynikać z umowy w sposób niewątpliwy. Trudno b...
Czytaj orzeczenie
VI ACa 831/15 8 lipca 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Aldona Wapińska

Wyrok z 8 lipca 2015, sygn. VI ACa 831 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nałożenie kary pieniężnej Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności
...onanie umowy niezależnie od przyczyny, dla której powierzchnia wybudowanego lokalu jest różna od powierzchni projektowanej. Postanowienie to jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa, jakim jest art. 473 § 2 k.c., gdyż wyłącza odpowiedzialność dewelopera za szkodę wynikającą z rozbieżności w powierzchni lokalu powstałą z winy umyślnej Postanowienie IV.3 Katalogu określa przypadki, w których cena planowana może różnić się od ostatecznej, zaś wzrost cen z przyczyn wymienionych w tym postanowieniu uprawnia kupu...
Czytaj orzeczenie