Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

441 pasujących orzeczeń

Aktywne filtry

Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

441 wyników

Sortowanie

Najnowsze Najstarsze

I ACa 630/14 6 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Zbigniew Cendrowski

Wyrok z 6 listopada 2014, sygn. I ACa 630 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 10.430,95 zł · kwota żądania

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

..., oddalił powództwo. O kosztach procesu Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 100 k.p.c. Apelację od tego wyroku złożył pozwany zaskarżając wyrok Sądu Okręgowego w punkcie I. Pozwany zarzucił naruszenie: - art. 473 k.c. w zw. z art. 353 1 k.c. w zw. z art. 6 k.c., w zw. z § 10 ust. 3 umowy o roboty budowlane polegające na pominięciu treści umowy łączącej strony, w której to zgodnie ustaliły one, że pozwany będzie odpowiadał tylko za nieuzasadniony przestój szalunków. Zgodnie z treścią umowy, którą pominął Sąd I instancj...

Czytaj orzeczenie

VI GC 60/13 27 października 2014 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Łukasz Kozakiewicz

Wyrok z 27 października 2014, sygn. VI GC 60 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 67413,00 zł Wynik zasądzono świadczenie - 3.810,31 zł Kwota 67413,00 zł · zasądzenie

wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi sprawa gospodarcza

rękojmia

Teza 1) zakres robót obciążających wykonawcę wynika w pierwszej kolejności z treści łączącej strony umowy o roboty budowlane i może być węższy niż przewidziany w projekcie budowlanym, przygotowanym dla inwestycji. Fakt, że zgodnie z wymogami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną istniała konieczność wykonania określonych robót, nie o...

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...wówczas charakter gwarancyjny ( vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2014r., sygn. akt V ACa 879 13, LEX Nr 1466805), chyba że strony jednocześnie skorzystały z uprawnień przewidzianych w art. 473 k.c. W niniejszej sprawie jednak, sposób sformułowania postanowień umownych w tym zakresie, wskazuje że intencją stron było zastrzeżenie kary umownej w rozumieniu powołanego art. 483 § 1 k.c. na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, nie rozszerzając jednak zakresu odpowiedzialności odszkodowa...

Czytaj orzeczenie

I ACa 505/14 24 października 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 24 października 2014, sygn. I ACa 505 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 147300,52 zł · kwota roszczenia z pożyczki

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...r. sprowadzała się do dwóch rzeczy: po pierwsze, była to umowa o świadczenie usług windykacyjnych, przy czy strony rozszerzyły odpowiedzialność powoda względem A. (...), co do zasady jest prawnie dopuszczalne (art. 473 § 1 k.c.), a po drugie, w przypadku, gdyby jego działania windykacyjne okazały się nieskuteczne, (...) S.A. zobowiązał się uregulować dług Szpitala wobec A. (...) w wysokości istniejącej w dniu płatności. To zobowiązanie odpowiada w rzeczywistości istocie poręczenia, bowiem stosownie do art. 876 § 1 k.c. przez um...

Czytaj orzeczenie

I ACa 154/14 21 października 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 21 października 2014, sygn. I ACa 154 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 402.913,44 zł · zasądzenie

odszkodowanie z OC

Teza nietezowane

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...c. w zw. z art. 68 2 k.c. i 69 k.c. poprzez ich niezastosowanie i pominięcie, że na podstawie umowy ramowej wskazana pozwana przystąpiła do wykonania zobowiązania poprzez faktyczne zlecenie przewozu przewoźnikowi, art. 473 k.c. w zw. z art. 353 1k.c. w zw. z art. 794§1 k.c. poprzez ich niezastosowanie i konsekwencji nieuwzględnienie, że J. J. (1) przyjęła na siebie rozszerzoną odpowiedzialność za towar od czasu od załadowania na środek transportu do wydania adresatowi (§3 ust. 1 umowy) i całkowitą odpowiedzialność za opóźnienia i s...

Czytaj orzeczenie

VI ACa 47/14 15 października 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Agata Zając

Wyrok z 15 października 2014, sygn. VI ACa 47 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 158 704 zł · kwota żądania

wynagrodzenie za roboty budowlane sprawa gospodarcza kary umowne

Teza Niewątpliwie z treści umowy wynika, że powódka przyjęła szerszy zakres odpowiedzialności w zakresie obciążenia kara umowną - za samo opóźnienie, a nie za zwłokę, tym niemniej powódka nie mogła przejąć odpowiedzialności za okoliczności leżące wyłącznie po stronie zamawiającego.

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...że dla oceny czy zaistniało jakiekolwiek opóźnienie bez znaczenia jest to, czy okoliczności w wyniku których konieczna była kolejna wymiana nieprawidłowych złączy stanowi odpowiedzialność powoda czy nie, zaś art. 473 § 1 k.c. nie może być rozumiany w ten sposób, że aby dopuszczalne było przerzucenie w całości na dłużnika odpowiedzialności za kary umowne, do których powstania przyczyniła się strona przeciwna. Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniosła pozwana, skarżąc wyrok w całości i podnosząc zarzuty: 1. naruszenia a...

Czytaj orzeczenie

I ACa 363/14 25 września 2014 Sąd Apelacyjny w Lublinie Alicja Surdy

Wyrok z 25 września 2014, sygn. I ACa 363 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę

wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi obniżenie świadczenia

odszkodowanie

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...t. 471 w zw. z art. 472 Kodeksu cywilnego). Sąd Okręgowy jednocześnie zaznaczył, że nie można pominąć możliwości umownego kształtowania okoliczności uzasadniających naliczenie kary umownej. Zgodnie bowiem z art. 473 § 1 k.c., dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Będzie to podlegało ocenie na podstawie art. 65 § 2 k.c. Sąd Okręgowy odwołał się do orzeczenia Sądu...

Czytaj orzeczenie

V ACa 203/14 22 września 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 22 września 2014, sygn. V ACa 203 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację

odszkodowanie z OC umowa o świadczenie usług sprawa gospodarcza

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...tała potrącona z przysługującymi powódce należnościami objętymi wystawionymi na rzecz kontrahenta fakturami. Z tych przyczyn i na mocy art. 471 k.c. w zw. z art. 734 i nast. k.c. przy zastosowaniu art. 472 k.c., 473 k.c. i § 6 ust 1 umowy stron Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 125.497,63 zł tytułem odszkodowania za zawinione nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług ochrony mienia, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił jako nieudowodnione, zaś o odsetkach orzekł na podstawie art. 481 § 1 i § 2...

Czytaj orzeczenie

III SZP 1/14 18 września 2014 Sąd Najwyższy Józef Iwulski

Uchwała SN z 18 września 2014, sygn. III SZP 1 14

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...arancyjnej potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku tego Sądu z dnia 16 stycznia 2013 r. sygnatura akt II CSK 331 12 (LEX nr 1293724) wyrażono pogląd, że w granicach swobody kontraktowej (art. 3531 k.c., art. 473 § 1 k.c.) strony mogą umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania. Przepisy o karze umownej za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania niepieniężnego (art. 483 k.c.) mają charakter dyspozytywny. Od kary umownej odróżnić nale...

Czytaj orzeczenie

I ACa 237/14 12 września 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Przemysław Kurzawa

Wyrok z 12 września 2014, sygn. I ACa 237 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 101.766,48 zł · kwota roszczenia z pożyczki

odszkodowanie z OC umowa o świadczenie usług wynagrodzenie za usługi

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...12 r. sprowadzała się do dwóch rzeczy: po pierwsze, była to umowa o świadczenie usług windykacyjnych, przy czy strony rozszerzyły odpowiedzialność powoda względem W. K., co do zasady jest prawnie dopuszczalne (art. 473 § 1 k.c.), a po drugie, w przypadku, gdyby jego działania windykacyjne okazały się nieskuteczne, (...) S.A. zobowiązał się uregulować dług Szpitala wobec W. K. w wysokości istniejącej w dniu płatności. To zobowiązanie odpowiada w rzeczywistości istocie poręczenia, bowiem stosownie do art. 876 § 1 k.c. przez umow...

Czytaj orzeczenie

I ACa 213/14 10 września 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dariusz Janiszewski

Wyrok z 10 września 2014, sygn. I ACa 213 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację

wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi sprawa gospodarcza

rękojmia

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...opuszczalności zastrzeżenia kary umownej na wypadek, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania są okoliczności niezawinione przez dłużnika. Skuteczność takiej klauzuli wynika z art. 473 § 1 k.c., zgodnie z którym dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Tym samym może on przyjąć na siebie odpowiedzialność nawet za przypadek. Takie postan...

Czytaj orzeczenie

I ACa 72/14 4 września 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Beata Wojtasiak

Wyrok z 4 września 2014, sygn. I ACa 72 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo

obniżenie świadczenia sprawa gospodarcza umowa przewozu

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...ymywał produkcji w latach 2011 – 2012 z powodu tych opóźnień i nie składał oświadczenia na podstawie art. 552 k.c. lub art. 490 §1 k.c., e) naruszenie art. 471 k.c. w zw. z art. 472 k.c. i art. 355 § 2 k.c. i art. 473 § 1 k.c. przez ich błędne zastosowanie do stanu faktycznego sprawy i przyjęcie, że powód nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiedniego poziomu produkcji będącego podstawą naliczenia kar umownych z tego powodu, iż pozwany nieznacznie opóźniał się z zapłatą za dostarczone wcześniej brykiety, w sytuacji gdy um...

Czytaj orzeczenie

I ACa 287/14 29 sierpnia 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok SA w Białymstoku z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację

Teza Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje jej zarząd - art. 31 § 1 k.p. w związku z art. 201 § 1 k.s.h. Ponadto na podstawie art. 31 § 1 k.p. możliwe jest wyznaczenie przez zarząd spółki osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sposób odmienny, niż przewidują to p...

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...strony w żaden sposób nie może samoistnie podważać ważności dokonywanych przez nich w imieniu pracodawcy czynności z kontrahentami. Nie ulega wątpliwości, że w granicach swobody kontraktowej (art. 353 1 k.c., art. 473 § 1 k.c.) strony mogą umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania. Jak się przyjmuje w orzecznictwie (por. wyrok SN z dnia 16 stycznia 2013 r., II CSK 331 12, LEX nr 1293724) i piśmiennictwie, od kary umownej odróżnić należy dopuszczalne za...

Czytaj orzeczenie

I ACa 161/14 24 lipca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzena Konsek-Bitkowska

Wyrok z 24 lipca 2014, sygn. I ACa 161 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 128.987,81 zł · kwota roszczenia z pożyczki

odszkodowanie z OC umowa o świadczenie usług sprzeciw od nakazu zapłaty

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...r. sprowadzała się do dwóch rzeczy: po pierwsze, była to umowa o świadczenie usług windykacyjnych, przy czy strony rozszerzyły odpowiedzialność powoda względem A. (...), co do zasady jest prawnie dopuszczalne (art. 473 § 1 k.c.), a po drugie, w przypadku, gdyby jego działania windykacyjne okazały się nieskuteczne, (...) S.A. zobowiązał się uregulować dług Szpitala wobec A. (...) w wysokości istniejącej w dniu płatności. To zobowiązanie odpowiada w rzeczywistości istocie poręczenia, bowiem stosownie do art. 876 § 1 k.c. przez um...

Czytaj orzeczenie

XVI GC 608/12 30 czerwca 2014 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Zarządzenie z 30 czerwca 2014, sygn. XVI GC 608 12

Teza Dłużnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyny nie wykonania lub nienależytego wykonania uzasadniające naliczenie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...erzyciela do żądania zapłaty kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania są okoliczności niezawinione przez dłużnika. Skuteczności takiej klauzuli przesądza zwłaszcza art. 473 § 1 k.c. dopuszczający możliwość modyfikacji ogólnych reguł odpowiedzialności dłużnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnik w takiej sytuacji przyjął na siebie również odpowiedzialność za przypadek ( por. J. Jastrzębski, Odsetki za opóźnienie a kara umowna, Palestra 2004, z. 7-8, s. 54). Przy karze umow...

Czytaj orzeczenie

I ACa 1485/13 18 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 18 czerwca 2014, sygn. I ACa 1485 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik umorzono postępowanie Kwota 114.340,46 zł · zasądzenie

cesja wierzytelności windykacja

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...r. sprowadzała się do dwóch rzeczy: po pierwsze, była to umowa o świadczenie usług windykacyjnych, przy czy strony rozszerzyły odpowiedzialność powoda względem A. (...), co do zasady jest prawnie dopuszczalne (art. 473 § 1 k.c.), a po drugie, w przypadku, gdyby jego działania windykacyjne okazały się nieskuteczne, (...) S.A. zobowiązał się uregulować dług Szpitala wobec A. (...) w wysokości istniejącej w dniu płatności. To zobowiązanie odpowiada w rzeczywistości istocie poręczenia, bowiem stosownie do art. 876 § 1 k.c. przez um...

Czytaj orzeczenie

I ACa 1810/13 5 czerwca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 5 czerwca 2014, sygn. I ACa 1810 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację

naprawienie szkody odsetki ustawowe

ubezpieczenie OC rękojmia

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...rogramu funkcjonalno - użytkowego tworzącego część umowy w zakresie postanowienia części I pkt 1, zgodnie z którym wykonawcy powierzono wykonanie pełnej wymaganej obsługi technicznej i formalnej inwestycji, 2) art. 473 § 1 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, ze wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartych ze Skarbem Państwa umów, 3) art. 65 § 2 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że wynikające z umowy terminy wykonania prac...

Czytaj orzeczenie

I ACa 1326/13 30 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Krystyna Golinowska

Wyrok z 30 maja 2014, sygn. I ACa 1326 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację

odszkodowanie z OC apelacja

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...powiedzialność wykonawcy z tytułu kary umownej za każdy dzień opóźnienia, m.in. za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy. Odwołując się do dyspozycji przepisów art. 483 § 1 k.c., art. 484 k.c., art. 471 i art. 473 § 1 k.c., sąd uznał, że strony niniejszego postępowania przewidziały odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy, w określonej wysokości naliczanej od wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Podstawą naliczenia kary umownej było więc opóźnienie...

Czytaj orzeczenie

V CSK 402/13 29 maja 2014 Sąd Najwyższy Krzysztof Pietrzykowski

Wyrok SN z 29 maja 2014, sygn. V CSK 402 13

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...aty powstaje wówczas, gdy naruszenie zobowiązania powstało na skutek relewantnych okoliczności, ocenianych z uwzględnieniem, ewentualnie przyjętych przez strony, modyfikacji podstaw lub zakresu odpowiedzialności (art. 473 § 1 k.c.) - por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1965 r., I CR 545 63, OSPiKA 1967, nr 4, poz. 97, z dnia 2 czerwca 1970r., II CR 167 70, OSNCP 1970, nr 11, poz. 214, z dnia 27 stycznia 1972 r., I CR 458 71, OSNCP 1972, nr 9, poz. 160, z dnia 13 czerwca 2003 r., III CKN 50 01, nie publ., z dnia 21 września 2007r.,...

Czytaj orzeczenie

I ACa 1502/13 20 maja 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Alicja Myszkowska

Wyrok z 20 maja 2014, sygn. I ACa 1502 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację

odszkodowanie z OC sprzeciw od nakazu zapłaty obniżenie świadczenia

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...szego wyroku wniosły obie strony. Powód zaskarżył wyrok w części oddalającej powództwo i rozstrzygającej o kosztach procesu i nieuiszczonych kosztach sądowych, zarzucając naruszenie prawa materialnego, tj.: - art. 473 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy dopuszczalną i prawnie skuteczną czynnością mogło być przyjęcie przez pozwanego na siebie odpowiedzialności za zakończenie prac zdefiniowanych jako uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku i garaży, - art. 56 w zw. z art. 65 § 1 w zw. z art. 353 § 1 i art. 354...

Czytaj orzeczenie

VIII GC 206/14 29 kwietnia 2014 Sąd Rejonowy w Białymstoku Małgorzata Kozłowska

Wyrok z 29 kwietnia 2014, sygn. VIII GC 206 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo

bezpodstawne wzbogacenie zarzut przedawnienia sprawa gospodarcza

Teza Zbieg roszczeń odszkodowawczych z odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej a przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody.

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...akże wyłączenie lub ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych ex delicto ze względu na umowę stron nie może mieć miejsca co do szkód wyrządzonych z winy umyślnej w związku z dyspozycją art. 473 § 2 k.c. (por. W. Dubis, Komentarz do art. 443 kodeksu cywilnego, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, 2. wydanie, s. 747). W sytuacji zbiegu roszczeń odszkodowawczych ex delicto i ex contractu występuje rzeczywisty zbieg norm, gdyż ustalone reguły wykładni nie umożliwiają przy...

Czytaj orzeczenie

V ACa 879/13 25 kwietnia 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 25 kwietnia 2014, sygn. V ACa 879 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację

odszkodowanie z OC apelacja

rękojmia

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...koliczności, które spowodowały niewykonanie zobowiązania w terminie, a także za które z nich wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Nie ulega wątpliwości, że w granicach swobody kontraktowej (art. 353 1 k.c., art. 473 § 1 k.c.) strony mogą umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania. Jak się przyjmuje w orzecznictwie (por. wyrok SN z dnia 16 stycznia 2013 r., II CSK 331 12, LEX nr 1293724) i piśmiennictwie, od kary umownej odróżnić należy dopuszczalne za...

Czytaj orzeczenie

I ACa 1435/13 15 kwietnia 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie

Wyrok z 15 kwietnia 2014, sygn. I ACa 1435 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 27.465,79 zł · zasądzenie

UOKiK odszkodowanie

frank / kredyt walutowy

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

..., w których nie zgadza się na obowiązywanie tego dodatkowego postanowienia umownego o karze umownej. Rozszerzenie odpowiedzialności może nastąpić tylko w przypadku wyraźnego postanowienia umownego w tej kwestii (art. 473 k.c.). Gdyby tego zapisu o wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu kary umownej nie było, to i tak strony byłyby związane dyspozytywnymi w tym przypadku przepisami kodeksu cywilnego o karze umownej, co umożliwiałoby pozwanej obronę przez wykazanie, iż uchybienie terminu zakończenia budowy zostało spowodowane okoliczno...

Czytaj orzeczenie

I ACa 911/13 2 kwietnia 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Mirosława Gołuńska

Wyrok z 2 kwietnia 2014, sygn. I ACa 911 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik skazanie Kwota 923.000 zł · kwota żądania

odszkodowanie z OC obniżenie świadczenia

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...zania było następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Tak więc przesłanką dochodzenia zapłaty kary umownej jest wina dłużnika w postaci co najmniej niedbalstwa . Oczywiście zgodnie z art. 473 § 1 k.c. dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu zaistnienia oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Może zatem rozszerzyć swoją odpowiedzialność kontraktową przyjmując odpowiedzialność także z...

Czytaj orzeczenie

I C 299/13 7 marca 2014 Sąd Rejonowy w Lubinie Magdalena Krajewska

Wyrok z 7 marca 2014, sygn. I C 299 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo

odszkodowanie z OC kolizja drogowa / szkoda komunikacyjna najem pojazdu zastępczego

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...dnie z art.484§1 kc w zw. z art.471 kc do zapłaty na rzecz strony powodowej kary umownej określonej w pkt 75 b Regulaminu (...) S.A. w zakresie najmu samochodów. Sąd nie stracił przy tym z pola widzenia faktu, że art.473§1 kc stanowi także, że dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Strony umowy mogą więc zgodnie z tym przepisem prawa przyjąć również odpowiedzialność dłu...

Czytaj orzeczenie

I ACa 710/13 26 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok z 26 lutego 2014, sygn. I ACa 710 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2.623 zł

odszkodowanie z OC sprzeciw od nakazu zapłaty

Teza Niedopuszczalność niezastosowania kary umownej wystawionej na wypadek niewskazania zakończenia.

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...013r., IV CSK 299 12- zbiór Lex nr 1314429). Wskazane wyżej treść postanowienia umowy prowadzi do wniosku, iż odpowiedzialność pozwanego względem powoda z tytułu kary umownej została przez strony, stosownie do art. 473 kc, rozszerzona. Oznacza to w niniejszej sprawie, iż na powodzie ciążył dla wykazania odpowiedzialności pozwanego dowód zastrzeżenia kary umownej na wypadek opóźnienia oraz faktu nieterminowego wykonania zobowiązania. Z kolei na pozwanych spoczywał dowód wykazania okoliczności przemawiających za miarkowaniem zastrze...

Czytaj orzeczenie

V GC 633/13 24 lutego 2014 Sąd Rejonowy w Olsztynie

Wyrok z 24 lutego 2014, sygn. V GC 633 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie

odszkodowanie z OC kolizja drogowa / szkoda komunikacyjna sprawa gospodarcza

Teza W razie konieczności interpretacji postanowień umowy zawartej między stronami procesu można posłużyć się treścią nowej umowy (późniejszej) zawartej między tymi samymi stronami, jeśli reguluje ona analogiczny stosunek prawny i doprecyzowuje ten obowiązek jednej ze stron, który w umowie wcześniejszej wymagał interpretacji.

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...odzeniem pojazdu powoda, rodzi po stronie pozwanego obowiązek pokrycia strat powoda z tego tytułu niezależnie od zachowania czy niezachowania należytej staranności (niezależnie od zawinienia). Stosownie do treści art. 473 k.c. ustawa lub umowa może rozszerzyć krąg okoliczności, za które dłużnik będzie zobowiązany ponosić odpowiedzialność. W konsekwencji może on być obarczony odpowiedzialnością nie tylko za szkody spowodowane jego zawinionym zachowaniem. Za jak najbardziej dopuszczalne rozwiązanie należy uznać możliwość, iż o...

Czytaj orzeczenie

V CSK 187/13 19 lutego 2014 Sąd Najwyższy Antoni Górski

Wyrok SN z 19 lutego 2014, sygn. V CSK 187 13

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...określone w planie zagospodarowania przestrzennego. Dłużnik może przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 k.c.). Mimo nieuzyskania pozwolenia na budowę powód mógł uniknąć obowiązku zapłaty podwójnej sumy zabezpieczenia, powierzając pozwanemu realizację inwestycji zamiennej, czego jednak nie uczynił. Nie można uznać, że wysłanie do pozwanego przez inny podmiot zaproszenia do konkursu ofert na budowę marketu w Ż....

Czytaj orzeczenie

VI ACa 691/13 30 stycznia 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Zalewska

Wyrok z 30 stycznia 2014, sygn. VI ACa 691 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 236.458,92 zł · kwota żądania

odszkodowanie z OC egzekucja komornicza

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...weksla na zawyżoną kwotę; - naruszenie art. 472 k.c. poprzez przyjęcie, iż w niniejszej sprawie należytą staranność wykonania oceniać należy bez uwzględnienia essentialia negotii umowy leasingu; - naruszenie art. 473 § 3 k.c. poprzez przyjęcie, iż dopuszczalne jest wyłączenie odpowiedzialności pozwanego za szkodę wyrządzoną przez pozwanego powodowi umyślnie - art. 361 k.c. przez jego błędną interpretację, i uznanie, iż działania pozwanego w postaci niezgodnego z prawem oraz umową rozwiązania umowy leasingu ze spółką (...)...

Czytaj orzeczenie

VI ACa 761/13 22 stycznia 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Agata Zając

Wyrok z 22 stycznia 2014, sygn. VI ACa 761 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nałożenie kary pieniężnej Wynik uchylono orzeczenie

UOKiK odwołanie od decyzji ZUS odwołanie od decyzji organu rentowego

Teza Mając na uwadze fakt, że opracowany przez powoda Katalog zawiera postanowienia, które mają byc stosowane przez przedsiębiorców w umowach z konsumentami, w tym umowach zawieranych przy użyciu wzorców umownych, istotne, jest to, czy postanowienia Katalogu nie są sprzeczne z przepisami art. 385(1) k.c., a więc czy mogą być uznane z...

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...enależyte wykonanie umowy niezależnie od przyczyny, dla której powierzchnia wybudowanego lokalu jest różna od powierzchni projektowanej. Takie postanowienie jest sprzeczne z bezwzględnym przepisem prawa jakim jest art. 473 § 2 k.c., gdyż wyłącza odpowiedzialność dewelopera także za szkodę wynikającą z rozbieżności w powierzchni lokalu powstałą z winy umyślnej – z treści postanowienia wynika bowiem, że o ile różnica powierzchni nie przekracza określonego poziomu, nie ma znaczenia co było przyczyną niedotrzymania postanowień...

Czytaj orzeczenie

VI ACa 432/13 20 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ewa Stefańska

Wyrok z 20 grudnia 2013, sygn. VI ACa 432 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 1.946.119,14 zł · kwota żądania

odszkodowanie z OC naprawienie szkody

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...Krajowych i Autostrad w W. zarzucił, że Trybunał Arbitrażowy dokonując nieprawidłowej interpretacji klauzuli kontraktowej 63.3 (...) rażąco naruszył art. 353 1 k.c. w zw. z art. 65 § 1 i 2 k.c., art. 471 k.c., art. 473 § 1 k.c. oraz art. 361 § 1 i 2 k.c. Jednakże Sąd Okręgowy zauważył, że skarżący jedynie ogólnie odwołuje się do zasad prawa cywilnego, bez konkretyzacji, która zasada i w jaki sposób została przez Trybunał Arbitrażowy naruszona. Takie stanowisko skarżącego w istocie sprowadza się do żądania, aby Sąd Okręg...

Czytaj orzeczenie