Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

441 pasujących orzeczeń

Aktywne filtry

Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

441 wyników

Sortowanie

Najnowsze Najstarsze

I ACa 1335/13 18 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Iwona Biedroń

Wyrok z 18 grudnia 2013, sygn. I ACa 1335 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 92.417,11 zł · kwota żądania

apelacja

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...nia, które byłyby związane z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez kontrahentów pozwanego. W ocenie Sądu Okręgowego zapis umowy rozszerzający zakres odpowiedzialności pozwanegobył dopuszczalny w świetle art. 473 § 1 k.c. Dodatkowo Sąd Okręgowy wskazał,że pozwany złożył zamówienia u swoich kontrahentów dopiero po upływie miesiąca od zawarcia umowy przez strony, nie wykazał też aby nawet gdyby zamówiłtowar u innych kontrahentów wykonanie umowy w terminie nie byłoby możliwe. Sąd Okręgowy przyjął, że zachodzą przewid...

Czytaj orzeczenie

VI ACa 812/13 12 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Barbara Godlewska-Michalak

Postanowienie z 12 grudnia 2013, sygn. VI ACa 812 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone Wynik umorzono postępowanie

UOKiK powaga rzeczy osądzonej obniżenie świadczenia

frank / kredyt walutowy

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...gdy zakwestionowane postanowienie nie wyłącza stosowania przepisów kodeksu cywilnego do odpowiedzialności przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej, 2) art. 473 § 2 k.c. w zw. z art. 471 k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. oraz w zw. z art. 104 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne przez uznanie, że ukształtowanie w umowie odpowiedzialności przedsiębiorcy telekomunikacyjnego za niewykonane lub nienależycie wykonanie usługi telekomunikacyjnej w sposób odmienny niż w art. 471 k.c. jest...

Czytaj orzeczenie

I ACa 1028/13 10 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Szewczyk

Wyrok z 10 grudnia 2013, sygn. I ACa 1028 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2.700 zł Kwota 96 zł · kwota żądania

apelacja

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...iewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w każdym przypadku , niezależnie od przyczyn , które do tego stanu doprowadziły. Normatywną podstawą przyjścia tej rozszerzonej odpowiedzialności jest przepis art. 473 §1 kc Tym nie mniej ponieważ zastrzeżenie tego rodzaju klauzuli stanowi odstępstwo od ogólnych, przewidzianych przez kodeks cywilny reguł kształtujących odpowiedzialność kontraktową koniecznym jest aby treść umowy w sposób nie budzący wątpliwości wskazywała , że dłużnik tego rodzaju , rozszerzoną odpowiedzia...

Czytaj orzeczenie

I ACa 498/13 28 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Iwona Wiszniewska

Wyrok z 28 listopada 2013, sygn. I ACa 498 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2.700 zł Kwota 100 001 zł · kwota żądania

spadek odszkodowanie pożyczka

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...trzegły terminu w umownym prawie odstąpienia, oznacza to iż strony nie zastrzegły umownego prawa odstąpienia a inne dodatkowe zastrzeżenie umowne dopuszczalne na zasadzie swobody umów; - art. 65 k.c. w związku z art.473 k.c. poprzez uznanie, iż strony mogą przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania z przyczyn niezawinionych przez dłużnika bez wyraźnego oznaczenia w umowie okoliczności zaostrzających odpowiedzialność dłużnika, a wola stron w tym przedmiocie nie musi wynikać z umowy w sposób niewątpliwy; - art. 65 k.c....

Czytaj orzeczenie

I ACa 568/13 27 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 27 listopada 2013, sygn. I ACa 568 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 3.802,50 zł · kwota żądania

odsetki ustawowe apelacja

rękojmia

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...(...) spółki (...), uznał Sąd za niewystarczające, 4) naruszenie prawa materialnego, tj. art.499 k.c. poprzez uznanie, że pozwany nie złożył skutecznie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności, 5) naruszenie art.473 § 1 k.c. przez jego niezastosowanie, podczas gdy zgodnie z § 7 ust.5 umowy strony rozszerzyły odpowiedzialność powoda w ten sposób, że tylko siła wyższa, i to w sposób odpowiedni notyfikowana, mogła stanowić podstawę do przesunięcia terminu wykonania robót, 6) naruszenie art.471 k.c. w związku z art.483 § 1 k.c. w...

Czytaj orzeczenie

I ACa 1111/13 21 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jan Kremer

Wyrok z 21 listopada 2013, sygn. I ACa 1111 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1 800 zł Kwota 17 548 zł · zasądzenie

wypadek przy pracy na budowie wynagrodzenie za pracę obniżenie świadczenia

rękojmia odszkodowanie

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...płaty kary za opóźnienie na zasadzie ryzyka, tj. także za okoliczności, na które nie ma wpływu. Jednakże nie dotyczy to okoliczności, za które odpowiada wierzyciel- w tym przedmiocie powołał Sąd I instancji art. 473 § 2 K.c.. Za stan budynku odpowiadał pozwany i potrzeba skucia fundamentu w szybie windy nie obciąża pozwanego (2 dni). Także opóźnienia wywołane pracami instalacyjnymi obciążają pozwanego (14 dni). W sumie pozwany odpowiada za około 16 dni opóźnienia. Biegły mógł tylko w przybliżeniu przypisać poszczególnym p...

Czytaj orzeczenie

VI ACa 438/13 13 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Teresa Mróz

Wyrok z 13 listopada 2013, sygn. VI ACa 438 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację

odszkodowanie apelacja

Teza Wezwanie do wykonania zobowiązania jest oświadczeniem woli zmierzającym do wywołania określonych skutków prawnych - postawienia w stan wymagalności wierzytelności bezterminowej. Takie oświadczenie nie wymaga wprawdzie żadnej formy szczególnej i może być złożone także w sposób dorozumiany, ale musi w sposób dostateczny wyrażać wo...

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...zwanej o potrąceniu wzajemnych wierzytelności stron doszło do skutecznego potrącenia wierzytelności pozwanej z wierzytelnością przysługującą powodowi; - naruszenie prawa materialnego, tj. art. 484 k.c. w zw. z art. 473 k.c. przez jego błędne zastosowanie polegające na przyjęciu, że powód przyjął w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania także z powodu oznaczonych, niezawinionych przez powoda okoliczności oraz uznanie, że strony umówiły się, żeby odszkodowanie z tego tytułu przebrało po...

Czytaj orzeczenie

VI ACa 251/13 7 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Urszula Wiercińska

Wyrok z 7 listopada 2013, sygn. VI ACa 251 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone Wynik oddalono apelację

odszkodowanie z OC apelacja

frank / kredyt walutowy

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...o do zasady, ukształtować odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania w sposób odmienny, niż to określono w art. 471 k.c. oraz art. 474 k.c., co wynika wprost z brzmienia art. 473 § 1 k.c. Minimalne granice w tej kwestii wyznacza jedynie art. 473 § 2 k.c., stanowiący, że nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie. Jest zatem oczywiście możliwe odejście od modelu odpowiedzialności zawartego w art. 474 k.c., ale...

Czytaj orzeczenie

VI ACa 244/13 30 października 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Urszula Wiercińska

Wyrok z 30 października 2013, sygn. VI ACa 244 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 229.957,82 zł · składnik roszczenia z pożyczki

sprzeciw od nakazu zapłaty kredyt

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...daje materialnej podstawy do zasądzenia przez Sąd I instancji kwoty dochodzonej pozwem na podstawie umowy z dnia 09 czerwca 1994 r. i 21 listopada 2005 r., 11 – naruszenie prawa materialnego poprzez niezastosowanie art. 473 § 1 k.c. obiektywizującego umowną odpowiedzialność pozwanego za niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy, co skutkowało nieuwzględnieniem przez Sąd I instancji jako essentialia negotii treści zapisu § 1 ust. 3 wg brzmienia określonego aneksem nr (...) z dnia 16 czerwca 1995 r. do umowy z dnia 09 czerwca 1994 r.,...

Czytaj orzeczenie

I C 643/10 24 października 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Iwona Popiołek-Sikora

Wyrok z 24 października 2013, sygn. I C 643 10

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo

odszkodowanie z OC kary umowne

frank / kredyt walutowy rękojmia

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...Jednakże dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art. 473 § 1 k.c.). Przepis art. 473 § 1 k.c. wymaga jednak oznaczenia w umowie okoliczności zaostrzających odpowiedzialność dłużnika (wskazania szerszego lub węższego zamkniętego kręgu tych okoliczności). W umowie można wprawdzie wskazać, że dłużnik ma odpowiadać za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania...

Czytaj orzeczenie

VI ACa 281/13 24 października 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ewa Zalewska

Wyrok z 24 października 2013, sygn. VI ACa 281 13

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 149.502,49 zł · kwota żądania

ubezpieczenia społeczne stosunek pracy ZUS

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...y stronami.: „Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.”; 7. naruszenie prawa materialnego poprzez nie zastosowanie przy wykładni umowy treści przepisu art. 473 § 1 k.c., w wyniku czego Sąd I instancji nie uwzględnił jako essentialia negotii treści zapisu § 6 ust. 1 litera o) umowy, który obliguje pozwaną do utrzymania 6 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty pracownicze w okresie roku od daty przelania środków pieniężnych na rachunek Beneficjenta – pozwanej; 8. narusz...

Czytaj orzeczenie

I ACa 395/13 4 października 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok z 4 października 2013, sygn. I ACa 395 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 18.336,80 zł Kwota 360.055,97 zł · zasądzenie

odszkodowanie z OC odsetki ustawowe

fikcyjne faktury VAT

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...st następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności on nie ponosi. Dłużnik może też w umowie przyjąć odpowiedzialność także z powodu oznaczonych i niezawinionych przez siebie okoliczności, na podstawie art. 473 §1 kc, na co słusznie wskazywała z kolei pozwana w odpowiedzi na apelację. W przedmiotowej sprawie w treści §12 ust. 1 umowy strony zastrzegły, iż wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §...

Czytaj orzeczenie

I CSK 748/12 27 września 2013 Sąd Najwyższy Marta Romańska

Wyrok SN z 27 września 2013, sygn. I CSK 748 12

Typ sprawa cywilna Wynik apelację częściowo uwzględniono - zmieniono postanowienie w części Kwota 1 290 696,29 zł · oddalona część kary umownej

odszkodowanie

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...owych. Zarzucił naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie: art. 484 § 2 k.c., art. 119 i art. 117 § 2 k.c., art. 56 i art. 65 § 1 i 2 k.c., art. 471 w zw. z art. 472 oraz art. 473 k.c., art. 473 § 1 w zw. z art. 3531 i art. 483 § 1 k.c. oraz art. 498 § 2 k.c. Wnosił o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, ewentualnie wydanie orzeczenia reformatoryjnego i oddalenie apelacji strony pozwanej w całości oraz zasądze...

Czytaj orzeczenie

V CNP 71/12 12 lipca 2013 Sąd Najwyższy Maria Szulc

Postanowienie SN z 12 lipca 2013, sygn. V CNP 71 12

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...a zasądzona kwota 2850 zł z tytułu odszkodowania. W skardze powód zarzucił naruszenie prawa procesowego tj. art. 299 k.p.c. oraz prawa materialnego tj. art. 7 k.c., art. 3531 k.c., art. 673 § 3 k.c., art. 60 k.c., art. 473 § 1, 2 i 3 k.c., art. 83 k.c., art. 86 k.c., art. 84 k.c., art. 58 § 2 k.c., art. 65 k.c. w zw. z art. 415 k.c. i art. 417 k.c., art. 664 § 2 k.c., art. 672 k.c., art. 687 § 1 k.c., art. 685 k.c. art. 703 k.c. oraz art. 89 i 93 § 2 k.c. przez ich niewłaściwe zastosowanie lub błędną wykładnię i wskazał, że skutkiem n...

Czytaj orzeczenie

I ACa 676/12 3 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 3 lipca 2013, sygn. I ACa 676 12

Typ sprawa cywilna - zapłata należności przewozowej Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 5.106.171,90 zł · kwota roszczenia z pożyczki

spadek odszkodowanie apelacja w postępowaniu nieprocesowym

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...ł). Apelację od powyższego wyroku złożyła powódka zaskarżając jego pkt. II i III wyroku. Skarżąca sformułowała następujące zarzuty: 1. naruszenie prawa materialnego, w postaci: - art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 473 k.c. w zw. z art. 65 § 2 k.c. poprzez przyjęcie, iż strony przyjęły w umowie absolutną odpowiedzialność powódki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, podczas gdy strony takiej odpowiedzialności nie przewidziały; - art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. poprzez przyjęcie, iż w sprawie zachodziły p...

Czytaj orzeczenie

I ACa 161/13 26 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Lublinie Ewa Lauber-Drzazga

Wyrok z 26 czerwca 2013, sygn. I ACa 161 13

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 86.319,20 zł · kwota żądania

egzekucja komornicza odwołanie od decyzji ZUS

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...nad osnowę dokumentu – umowy zawartej pomiędzy stronami, z naruszeniem postanowienia jej § 12 ust. 2 zastrzegającego dla zmian umowy formę pisemną pod rygorem nieważności; 2. Naruszenie prawa materialnego: ⚫ art. 473 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, ⚫ art. 471 k.c. poprzez nieuprawnione przejście do stosunku podstawowego, ⚫ art. 65 § 2 k.c. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie, ⚫ art. 355 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie przy dokonywaniu wykładni oświadczeń woli stron, ⚫ przepisów unijnych: art. 30 ust. 4 oraz a...

Czytaj orzeczenie

II CSK 605/12 26 czerwca 2013 Sąd Najwyższy Henryk Pietrzkowski

Wyrok SN z 26 czerwca 2013, sygn. II CSK 605 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono skargę Kwota 2.097.336,73 zł · kwota żądania

odszkodowanie z OC

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...otywowania wykonawcy do zachowania profesjonalnej staranności, aby zminimalizować ryzyko awarii czy przestojów zawinionych. Tego rodzaju postanowienia stanowiły rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy w rozumieniu art. 473 k.c. i włączały w zakres obowiązków umownych nie tylko należyty efekt końcowy wykonania i wdrożenia systemu lecz także staranność w dążeniu do osiągnięcia tego efektu. Takie ukształtowanie umowy stron nie naruszało dopuszczalnych granic swobody umów. Nie było też sprzeczne z postanowieniami art. 636 § 1 k.c....

Czytaj orzeczenie

V ACa 266/13 18 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Katarzyna Przybylska

Wyrok z 18 czerwca 2013, sygn. V ACa 266 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 12.533,50 zł Kwota 4.130 zł · zasądzenie

odszkodowanie z OC naprawienie szkody

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...łędnej wykładni zapisów umowy stron poprzez przyjęcie, że zastrzeżona w umowie kara umowna jest odszkodowaniem sensu stricte, nie zaś jak winna zostać zakwalifikowana – zastrzeżeniem umownym, o którym mowa w art. 473 § 1 kc rozszerzającym odpowiedzialność powoda z tytułu nienależytego wykonania umowy; - błąd w ustaleniach faktycznych poprzez przyjęcie, że do zakończenia umów łączących strony doszło odpowiednio w dniach 30.04.2012 r. i 20.06.2012 r. - błąd w ustaleniach faktycznych w zakresie oparcia ustaleń Sądu na wydruk...

Czytaj orzeczenie

I ACa 374/13 5 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Bogdan Wysocki

Wyrok z 5 czerwca 2013, sygn. I ACa 374 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 267.063,80 zł · zasądzenie

odszkodowanie z OC uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...opartą na obu podstawach z art. 398 3 § 1 k.p.c. W ramach podstawy prawa materialnego skarżąca powołała naruszenia: art. 483 § 1 k.c., art. 471 § 1 k.c., art. 58 § 1 i 2 k.c. i art. 5 k.c., art. 481 § 1 k.c., art. 473 § 1 k.c., art. 476 k.c., art. 481 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c. oraz art. 647 k.c., art. 647 k.c. w zw. z art. 65 k.c.,, art. 484 § 2 k.c. W ramach podstawy naruszenia przepisów postępowania podniesiono obrazę art. 328 § 2 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy uchyli...

Czytaj orzeczenie

VI ACa 1472/12 21 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ewa Klimowicz-Przygódzka

Wyrok z 21 maja 2013, sygn. VI ACa 1472 12

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 65.053,77 zł · kwota żądania

sprzeciw od nakazu zapłaty odsetki ustawowe

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...z tego powodu szkody.” W takiej sytuacji uznać należy, że Sąd Okręgowy nie rozważył, jakie znaczenie dla ewentualnego zawarcia umowy, miałaby wprowadzona przez pozwanego zmiana, w szczególności w kontekście art. 473 § 2 k.c. w zw. z art. 353 1 k.c., przewidujących umowne modyfikacje odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W myśl zasady swobody umów, strony mają prawo odmiennego, niż wynikający z art. 472 k.c. uregulowania zakresu odpowiedzialności dłużnika, powodującego zarówno zaostrzenie, j...

Czytaj orzeczenie

V ACa 191/13 10 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Maria Sokołowska

Wyrok z 10 maja 2013, sygn. V ACa 191 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o uchylenie wyroku sądu polubownego Wynik oddalono apelację Kwota 788.660 zł · kwota żądania

apelacja

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...owania się wobec powoda. Wskazał dalej Sąd, że pozwana nie wykazała odpowiedzialności osób trzecich za nienależyte wykonanie zobowiązań przewidzianych w § 3 i 4 umowy i w tym temacie powołał się na treść art. 473 § 1 kc. W następnej części uzasadnienia sąd polubowny rozważył w sposób szczegółowy okoliczności dotyczące zasadności naliczenia kar umownych oraz stopnia ich miarkowania, ze wskazaniem podstawy prawnej i z powołaniem się na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Ostatecznie wskazał sąd polubowny, iż w jego ocenie w t...

Czytaj orzeczenie

VI ACa 1424/12 7 maja 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Aldona Wapińska

Wyrok z 7 maja 2013, sygn. VI ACa 1424 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o ochronę konkurencji i nałożenie kary pieniężnej Wynik oddalono apelację

odszkodowanie z OC zadośćuczynienie UOKiK

Teza Zaniechanie praktyki opisanej w art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów następuje z chwilą faktycznego zaprzestania zawierania umów narzucających uciążliwe warunki kontrahentom. Zaniechanie stosowania praktyki w tym wypadku nie może być równoznaczne z nakazem usunięcia skutków naruszenia. W przeciwnym raz...

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...mierzenia kary lub jej obniżenie. Skarżący podniósł, że nie było intencją zapisów stosowanych w umowach wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy za działania przez niego zawinione, wskazując na treść art. 473 § 2 k.c. a tym samym brak przesłanki uciążliwości oraz brak wykazania, że skarżący uzyskał jakiekolwiek korzyści; odnosząc się do punktu I d decyzji skarżący wskazał na brak sankcji za niedostosowanie się do nakazu wynikającego z kwestionowanego zapisu umowy i podniósł, że klauzula ta ma zastosowanie po rozwi...

Czytaj orzeczenie

V ACa 53/13 23 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 23 kwietnia 2013, sygn. V ACa 53 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 73.090,29 zł · zasądzenie

odszkodowanie z OC sprzeciw od nakazu zapłaty

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...do odstąpienia od umowy. Pismem z dnia 5 lipca 2010 r. pozwana złożyła powódce oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dniem 5 lipca 2010 r. z winy powódki, powołując się na zapis § (...) pkt (...) umowy oraz art. 473 § 2, 474 i 491 k.c. Jak już podano wyżej oświadczenie pozwanej o odstąpieniu od umowy w oparciu o zapis § (...) pkt (...) umowy nie mogło wywołać skutku prawnego. Nie ulega wątpliwości, że z przyczyn leżących po stronie powódki – zmiana koncepcji prac projektowych, zakresu umowy, umowa była realizowana z opóźn...

Czytaj orzeczenie

I ACa 90/13 19 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Kuczyńska

Wyrok SA w Białymstoku z 19 kwietnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 446.332,72 zł · kwota żądania

Teza Zgodnie z art. 65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Prawidłowa wykładnia postanowień umowy nie może oczywiście pomijać treści zwerbalizowanej na piśmie, jednakże, gdy pojawiają się wątpliwości co do rzeczywistej woli stron umowy, nie...

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...jednocześnie jednak usprawiedliwione było, co do zasady, dokonanie przez pozwanego potrącenia jego wierzytelności z tytułu kary umownej za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy. Wyjaśnił, że, na podstawie art. 473 §1 k.c., dłużnik może przyjąć w umowie odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy także z powodu oznaczonych, niezawinionych okoliczności i nie ma przeszkód, aby odszkodowanie z tego tytułu przybrało postać kary umownej. Sąd Okręgowy przyjął, iż takiego właśnie rozszerzenia, w stosunku...

Czytaj orzeczenie

I ACa 1290/12 11 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Kaniok

Wyrok z 11 kwietnia 2013, sygn. I ACa 1290 12

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację

odszkodowanie ubezpieczenia społeczne ZUS

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...09.2007 r.; 6. sprawozdania z utrzymania poziomu zatrudnienia (art. 4 § 2), którego termin złożenia upłynął z dniem 31.03.2008 r. Sąd Okręgowy stwierdził, iż strony skorzystały z możliwości przewidzianej w art. 473 § 1 kc, który stanowi, że dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Tym samym pozwany odpowiadał za niewykonanie któregokolwiek ze zobowiązań sprawozdawczyc...

Czytaj orzeczenie

I ACa 849/12 10 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok z 10 kwietnia 2013, sygn. I ACa 849 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 51.600 zł · kwota roszczenia z pożyczki

windykacja apelacja

Teza Ocenę realizacji zawartej między stronami umowy i osiągnięcie zamierzonego w niej celu należy ustalać nie tylko o jej dosłowne brzmienie ale również poprzez treść i sens regulacji prawnych określających zasady programów pomocowych w ramach których nastąpiło zawarcie tej umowy.

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...rzez przesłuchanie stron przeciwko i ponad osnowie dokumentu (umowy) z jednoczesnym pominięciem § 13 ust. 4 umowy wskazującym, że jej zmiana wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 6. naruszenie art. 473 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, co skutkowało pominięciem § 5 pkt. 2 umowy, obligującego pozwaną do prowadzenia piekarni przez 5 lat od daty wypłaty środków pomocowych, 7. naruszenie art. 471 k.c. poprzez nieuprawnione przejście na stosunek podstawowy, w sytuacji gdy powódka dochodzi zobowiązania z weksla, 8. n...

Czytaj orzeczenie

I C 430/11 25 marca 2013 Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Urszula Wicińska

Wyrok z 25 marca 2013, sygn. I C 430 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie

umowa o świadczenie usług odsetki ustawowe

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...wiązał się do zapłaty 15000 zł, z czego zapłacił tylko 10000 zł. Skoro strony mogą rozszerzyć umownie zakres odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przed powstaniem szkody (art. 473 k.c.), mogą również – zgodnie z zasadą swobody umów (art. 3531 k.c.) umówić się, że osoba zobowiązana do wykonania zobowiązania, poniesie odpowiedzialność za powstałą szkodę, mimo że wynikła ona z okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi. Zobowiązanie pozwanego do zapłaty 15000 zł jest zatem s...

Czytaj orzeczenie

I ACa 1145/12 14 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Hanna Muras

Wyrok z 14 marca 2013, sygn. I ACa 1145 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację

obniżenie świadczenia odsetki ustawowe

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...nie wykonała lub nienależycie wykonała zobowiązania i pominięcie, że opóźnienie w realizacji umowy było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosił, jak również naruszenie art. 473 k.c. przez uznanie, że strona powodowa w umowie przyjęła odpowiedzialność za okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Ostatni zarzut dotyczył naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 484 § 2 k.c. przez zaniechanie zastosowania tego przepisu w sytuacji, gdy znaczny zakres wykonania umowy uzasadnia...

Czytaj orzeczenie

VI ACa 1151/12 14 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Irena Piotrowska

Wyrok z 14 marca 2013, sygn. VI ACa 1151 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.895.028,26 zł · kwota żądania

wypadek przy pracy na budowie odszkodowanie z OC cesja wierzytelności

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...czasu na wykonanie robót, dotyczy faktycznie ewentualnej szkody poniesionej z tego tytułu przez wykonawcę. Taki zapis umowny pomiędzy profesjonalnymi podmiotami uznał za dopuszczalny, z ograniczeniem wynikającym z art. 473 § 2 k.c tj. z wyłączeniem szkód, które dłużnik może wyrządzić wierzycielowi umyślnie . Powód jednak zdaniem Sądu Okręgowego nie wykazał, aby szkoda, której wyrównania domagał się, została mu przez pozwanego wyrządzona umyślnie. Za tego rodzaju działanie zdaniem sądu I instancji trudno było uznać fakt prz...

Czytaj orzeczenie

I ACa 175/13 5 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Andrzej Daczyński

Wyrok z 5 marca 2013, sygn. I ACa 175 13

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono powództwo Kwota 87.513,05 zł · kwota żądania

zadośćuczynienie emerytura ubezpieczenia społeczne

podział majątku

Podstawa prawna

art. 473 kc Umowne modyfikacje odpowiedzialności

...kładanych wnioskach o raty i pismach procesowych, - art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niedokonanie należytego uzasadnienia wyroku oddalającego powództwo. Nadto powódka podniosła zarzuty naruszenia prawa materialnego: - art. 473 § l k.c., poprzez niezastosowanie go przy wykładni umowy, co skutkowało nieuwzględnieniem jako essentialia negotii treści zapisu § 2 ust. l pkt. 2 w powiązaniu z § 5 ust. l pkt. 9) i § 5 ust. l pkt. 10 umowy obligującego pozwanego do uzupełnienia wykształcenia w terminie 5 lat od daty rozpoczęcia prowadzenia gospodar...

Czytaj orzeczenie