Baza orzeczeń sądowych

..., art. 247 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 32 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji. W ramach podstawy naruszenia prawa materialnego zarzucił zaś obrazę art. 353.1 k.c., art. 483 § 1 k.c., art. 472 k.c., art. 473 § 1 k.c., art. 484 § 2 6 k.c., art. 362 k.c., art. 471 k.c., art. 65 § 1 i § 2 k.c., art. 476 k.c., art. 647 k.c., art. 643 k.c., art. 651 k.c., art. 5 k.c., art. 58 § 2 k.c., art. 58 § 3 k.c., art. 60 k.c., art. 77 § 1 k.c., art. 78 § 1 k.c., art. 56 k.c., art. art. 354 § 1 k.c. i art. 355 § 2 k.c. W oparciu o te zarzu...

...osobie oraz wyłączenia lub istotnego ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej. Nie odnoszą się one jednak do przypadków umyślnego wyrządzenia szkody konsumentowi, ponieważ byłyby wtedy sprzeczne z ustawą (art. 473 § 2 k.c.).” Pojęcie winy umyślnej i nieumyślnej ma większe znaczenie w prawie karnym, ale samo rozróżnienie występuje także w prawie cywilnym. W reżimie odpowiedzialności deliktowej postać winy nie ma żadnego znaczenia, konsument może domagać się odszkodowania w każdym przypadku wyrządzenia szkody. Instytucja...

...osobie oraz wyłączenia lub istotnego ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej. Nie odnoszą się one jednak do przypadków umyślnego wyrządzenia szkody konsumentowi, ponieważ byłyby wtedy sprzeczne z ustawą (art. 473 § 2 k.c.). Postanowienie wzorca umownego sprzeczne z ustawą jest więc nieważne, a art. 3851 k.c. nie może być traktowany jako przepis, który przewiduje inny skutek w rozumieniu art. 58 § 1 in fine k.c., w szczególności ten, że na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy....

...u zapłaty kary umownej, jeżeli obali wynikające z art. 471 k.c. domniemanie, że opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. Oczywiście, stosownie do art. 473 § 1 k.c. strony mogą umownie rozszerzyć odpowiedzialność dłużnika. Jeżeli strony zastrzegłyby kary umowne w każdym wypadku niewykonania zobowiązania, bez znaczenia dla obowiązku zapłaty kary umownej byłyby przyczyny, które spowodowały niedotrzymanie przez 10 dłużnika terminu wykonania zobowiązania. Jednakże od...

...żej posadowiona, niż przeciętna staranność podmiotu nie będącego profesjonalistą w obrocie (art. 355 § 2 k.c.). Nawet wszakże przyjmując zwykłą staranność obowiązującą pozwaną Spółkę (art. 355 § 1, art. 473 k.c.) była łatwość dowiedzenia się przez nią o tym, że 13 rodzice spadkobierców wyjechali do Niemiec w okolicznościach opowiadania się za narodowością i obywatelstwem niemieckim i że skutkiem tego musiała być utrata obywatelstwa polskiego, a to z kolei spowodowało przejście nieruchomości ex lege na własność...

...ny Spedytor. 13 Nie ma racji pozwany w odpowiedzi na skargę kasacyjną, w której stara się bagatelizować swoje zobowiązanie gwarancyjne, odnosząc je jedynie do skutków rozszerzenia odpowiedzialności na podstawie art. 473 k.c. Z powyższego wynika, że uznać należy, iż powoda łączyły z pozwanym także zobowiązania, mające swoje źródło poza umową spedycji, sama zaś umowa spedycji została co do istoty wykonana wraz ze spełnieniem świadczenia stron: wykonania zobowiązania spedytora do zorganizowania przewozu, co zakończyło się wra...

.... Zdaniem Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy nie naruszył art. 491 § 1 w związku z art. 481 § 1 k.c., skoro pozwany pozostawał w zwłoce w wykonaniu zapłaty. Sąd Okręgowy nie naruszył także art. 483 związku z art. 473 k.c., czym innym jest bowiem odpowiedzialność za okoliczności niezawinione, a czym innym wyłączenie odpowiedzialności wobec wystąpienia przyczyn całkowicie niezależnych od wykonawcy. W ocenie Sądu Apelacyjnego, w umowie z dnia 18 kwietnia 2005 r. strony nie przewidziały rozszerzenia odpowiedzialności na podstawie art....

...zesłanek odpowiedzialności kontaktowej m.in. w drodze czynności prawnej, gdy zgodnie z art. 472 k.c. postanowienia umowne mogą modyfikować granice i zasady odpowiedzialności dłużnika. Wyrazem tego jest regulacja art. 473 § 1 k.c. w świetle której dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności (niezawinionych), za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. W takim jednak przypadku, jak trafnie podnosi się w piśmiennictwie i orzeczn...

...nym działaniem pozwanego. Skarga kasacyjna pozwanego została oparta o podstawę naruszenia prawa materialnego. Zarzucono w niej naruszenie art. 3531 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c., art. 353 § 1 k.c., art. 415 k.c. i art. 473 k.c. w wyniku ich błędnej wykładni. W oparciu o te zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu, ewentualnie jego uchylenie i oddalenie powództwa. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Wymaga na wstępie podkreślenia, że umowa negocjacyjna...

...zeczonej umowy. Takie postanowienie oznacza, że pozwani przyjęli odpowiedzialność za niewykonanie umowy w szerszym zakresie niż wynika z art. 471 k.c., nie można jednak uznać go za niedopuszczalne, zważywszy że art. 473 § 1 k.c. zezwala stronom na rozszerzenie okoliczności, za które każda z nich poniesie odpowiedzialność w razie niewykonania zobowiązania. (...) Sąd Apelacyjny trafnie stwierdził, że nie można uznać, aby niezawarcie przyrzeczonej umowy było spowodowane okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność powodowa sp...

...łanki z art. 471 k.c. - pociąga za sobą odszkodowawczą odpowiedzialność dłużnika. Jednak strony mogą umownie zmodyfikować ustawową odpowiedzialność kontraktową w ten sposób, że ją ograniczą (wynika to z art. 473 § 2 k.c.). Mogą także, zgodnie z art. 483 § 1 k.c., zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę kary umownej. W rozpoznawanej sprawie strony skorzystały z obu tych możliwości. Po pierwsze, postanowiły, że wykonawc...

...swobody umów (art. 3531 k.c.), obejścia prawa, jak też ewentualnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 k.c.). Wskazać w tym miejscu należy na treść bezwzględnie obowiązującego art. 473 § 2 k.c. wyłączającego dopuszczalność ograniczenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie. W świetle tego unormowania nie ulega wątpliwości, że w razie wyrządzenia szkody umyślnie wierzyciel - mimo zastrzeżenia kary umownej wyłącznej – może domagać się skutecznie odszkodowania przenoszącego wyso...

...na czas oznaczony, swobodnego wypowiedzenia byłoby podobne do tego, że strona może umyślnie nie wykonać zobowiązania bez ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Takie postanowienie umowy jest, na podstawie art. 473 § 2 k.c., nieważne. O tym, że swobodne wypowiadanie umów najmu zawartych na czas oznaczony nie jest dopuszczalne, świadczy także art. 673 § 3 k.c. Ustawodawca przewidział w nim jedynie możliwość wypowiadania umów zawartych na czas oznaczony w razie określenia w umowie wypadków wskazujących, kiedy będzie to dopuszc...

...ncyjnej odpowiedzialności komisanta za wykonanie zobowiązania przez osobę trzecią (klauzula del credere), choć nieprzewidziane w kodeksie cywilnym, mieści się w ogólnych ramach swobody umów. Stosownie jednak do art. 473 § 1 k.c. należałoby w takim wypadku oczekiwać wyraźnego postanowienia umowy, określającego okoliczności zaostrzające odpowiedzialność dłużnika. Umowa z 12 października 2001 r. w § 5 reguluje zakres odpowiedzialności stron w taki sposób, że nie ma – jak zasadnie przyjął Sąd pierwszej instancji – podstaw do...

...zującymi, to z reguły ustawa wyraźnie tak stanowi. Jako przykłady takich przepisów można wskazać – ograniczając się do przepisów ogólnych o odpowiedzialności odszkodowawczej – art. 437, 4499 , 44911 oraz art. 473 § 2 k.c., odnoszący się do odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Ani w art. 481 k.c., ani w żadnym innym przepisie odnoszącym się do unormowania w nim zawartego nie został sformułowany zakaz zrzekania się przez wierzyciela uprawnienia do żądania odsetek za opóźnienie w spełnien...

...enia własnej wierzytelności pozwanej w kwocie 228 171 zł. z tytułu reszty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy stron, co czyni zasadnym powództwo do kwoty 347 863,62 zł. na podstawie art. 471 kc, 472 kc, 473 kc, 361 kc, 483 kc, 484 § 1 kc i art. 498 kc. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 i 102 kpc. Powyższy wyrok w części oddalającej żądanie pozwu zaskarżyła apelacją powódka, która zarzucając błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 498 § 1 kc, naruszenie art. 6 kc, naruszenie art. 231 kpc p...

...enia zgodnego zamiaru stron. Gdyby jednak tekst był zgodny z celem umowy, to mogłoby oznaczać rozłożenie ryzyka całego przedsięwzięcia na obydwie strony aż do granic winy umyślnej sprawcy niepowodzenia (arg. z art. 473 § 1 i 2 k.c.). Ze względu na uformowanie prawne czynnika moderującego odpowiedzialność w postaci warunku, należy też wskazać art. 93 § 1 k.c. niedopuszczający jednostronne zwolnienie się dłużnika z zobowiązania przez doprowadzenie do jego ziszczenia się. Przepis ten ma jednak zastosowanie w razie działania z zamia...

...niającą odpowiedzialność kontraktową strony powodowej. Klauzula o takiej treści, szeroko stosowana w praktyce, mieściła się w granicach swobody umów (art. 3531 k.c.). W szczególności pozostawała w zgodzie z art. 473 k.c. Według tego przepisu, dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które z mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Nieważne jest tylko zastrzeżenie wyłączające odpowiedzialność za szkodę, którą dłużni...

...zakończeniu stosunku najmu nie musi być właścicielem tej rzeczy ani posiadać jakiegokolwiek innego tytułu prawnego do rzeczy. W kasacji powódka zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego – art. 473 § 1 k.c. przez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy w umowie rozszerzono odpowiedzialność pozwanej, że w razie niewydania nieruchomości w oznaczonym terminie pozwana będzie zobowiązana do zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, oraz art. 484 § 1 k.c. przez błędną wykładnię polegającą na pr...

...i. W ocenie Sądu Okręgowego, postanowienie o odszkodowaniu (pkt. 4.4. ogólnych warunków) należało uznać za skuteczne w świetle zasady swobody kształtowania treści umowy (art. 3531 k.c.) i regulacji wskazanej w art. 473 k.c. Od 2000 r. obowiązuje nowy przepis art. 70915 k.c., w którym przewidziano wprost możliwość żądania odszkodowania od leasingobiorcy w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu. Solidarne zasądzenie dochodzonej pozwem należności uzasadniał przepis art. 471 k.c., art. 876 § 1 i art. 881 k.c. 3 Sąd Apel...

...t przyjąć, że łącząca strony umowa była umową zlece- nia - strony mogły odpowiedzialność za nienależyte jej wykonanie ukształtować od- miennie niżby to wynikało z ustawowego rozkładu odpowiedzialności (art. 473 § 1 KC). Nie ma zatem prawnych przeszkód, by w cywilnoprawnych stosunkach zatrud- nienia odpowiedzialność zleceniobiorcy została ukształtowana wedle reguł obowią- zujących pracownika w stosunku pracy. Jest to nawet uzasadnione funkcjonalnie. Zamiar stron w tym zakresie był wyraźny i jednoznaczny. Świadczy o nim niewą...