Baza orzeczeń sądowych

...ącznie w wyniku winy umyślnej, gdyż wówczas pomimo zastrzeżeń bonifikat, można skutecznie domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym przenoszącego wysokość kary zgodnie z art. 473 § 2 k.c. Taką sytuację regulować będzie zawarty przez Prezesa URE w umowie pomiędzy powodem a zainteresowanym zapis § 15 ust. 3 wprost odsyłający do przepisów kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych przez umowę. Zdaniem Sądu Okręgowego, powód słusznie uznał, iż nie istnieje przepis, który uniemożliwiałb...

...nych, iż pozwani nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania (zwłokę) z uwagi na to, że było to jakoby spowodowane okolicznościami, za które pozwani nie ponoszą odpowiedzialności; b) art. 473 §1 kc poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji ekskulpowanie pozwanych, podczas gdy łączący powódkę z pozwanymi stosunek zobowiązaniowy przewidywał rozszerzony reżim odpowiedzialności kontraktowej , w którym pozwani nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie wyłącznie wtedy, gdy opóźnienie w realizacji ro...

...ia przez dłużnika obowiązków obligacyjnych sprawia, że ocena zgody kontrahenta na takie naruszenie może być rozważana jedynie w kontekście ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika na podstawie art. 473 § 1 k.c. albo przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody (art. 362 k.c.). W ustalonym stanie faktycznym akceptacja przez inwestora odstępstw od założeń projektu budowlanego nie może prowadzić do wyłączenia bezprawności kontraktowej pozwanych, ponieważ nie była ona tożsama z wyrażeniem zgody na wyrządzeni...

...i odpowiedzialności. Przy czym nie można uznać w niniejszej sprawie, aby zastrzeżona przez strony kara umowna miała charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, niezależnej od winy strony. Rozszerzając na podstawie art. 473 § 1 k.c. odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary umownej (art. 483 § 1 k.c.), strony muszą w umowie wyraźnie określić, za jakie inne - niż wynikające z ustawy - okoliczności dłużnik ma ponosić odpowiedzialność. Nie mogą to być okoliczności obciążające wierzyciela (art. 353 1 k.c.) (tak SN w wyroku z 27 wr...

...odstąpienia od umowy, tj. kary przewidzianej na wypadek niewykonania zobowiązania, 5) naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 k.c., art. 471 k.c. i art. 473 § 1 k.c. przez niezastosowanie art. 65 § 1 i 2 k.c. i art. 473 § 1 k.c. oraz przez błędną wykładnię art. 483 § l k.c., art. 484 § l k.c. i art. 471 k.c., polegającą na zaniechaniu dokonania wykładni treści § 9 ust. 2 umowy stron zgodnie z dyspozycją art. 65 § 1 i 2 k.c. i zupełne pominięcie przy dokonywaniu oce...

...ch na dwóch płaszczyznach: co do zasadności naliczenia (52 800 zł) oraz zaistnienia przesłanek do miarkowania naliczonych kar umownych (140 720 zł). Odwołując się do przepisów art. 481 §1 k.c., art. 471 k.c., art. 473 §1 k.c. Sąd pierwszej instancji zauważył, że w § 7 ust. 1 a i b umowy strony zastrzegły kary umowne za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, a nie tylko w przypadku opóźnienia zawinionego (zwłoki). Sąd stanął na stanowisku, że brzmienie §7 umowy poprzez odniesienie się do opóźnieni...

...sporządzonym przez siebie projekcie budowlanym. Istotnie w § 1 ust. 3 umowy z dnia 1 grudnia 2010r. pozwany zobowiązał się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wykonane przez siebie czynności, zaś przepis art. 473 § 1 k.c., umożliwia dłużnikowi umowne przyjęcie odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Niemniej wskazać należy, że dla skuteczności takiego zastrzeżenia koniecznym jest ścisłe określenie...

...oręczenie wykonawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (§ 6 ust. 3 umowy). Ułożenie wzajemnych relacji w powyższy sposób znajduje swoje potwierdzenie w granicach swobody kontraktowej (art. 353 1 k.c., art. 473 § 1 k.c.) i nie budzi zdaniem Sadu Apelacyjnego wątpliwości, że zastrzeżenie opisanej kary nie posiadało stricte gwarancyjnego charakteru, lecz łączyło się z tzw. opóźnieniem prostym wykonawcy, polegającym na niespełnieniu świadczenia w oznaczonym terminie. W takim wypadku kary umownej za opóźnienie chroniony jes...

...wykonaniu umowy, nie za zwłokę, a zatem opóźnienie za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 476 k.c.) na co powołuje się Spółka (...), to taka argumentacja jest całkowicie chybiona. Zgodnie bowiem z art.473 § 1 k.c., dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które z mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Należy jednak wskazać na praktyczny skutek przyjęcia argumentacji pozwanej i stwierdzić, że w przypadku uzn...

...okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że przesłanką dochodzenia zapłaty kary umownej jest wina dłużnika w postaci co najmniej niedbalstwa Nie ulega jednak wątpliwości, że zgodnie z art. 473 § 1 kc dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Może zatem rozszerzyć swoją odpowiedzialność kontraktową przyjmując odpowiedzialność także za niewykonanie...

...onanie umowy niezależnie od przyczyny, dla której powierzchnia wybudowanego lokalu jest różna od powierzchni projektowanej. Postanowienie to jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa, jakim jest art. 473 § 2 k.c., gdyż wyłącza odpowiedzialność dewelopera za szkodę wynikającą z rozbieżności w powierzchni lokalu powstałą z winy umyślnej. Postanowienie IV.3 Katalogu określa przypadki, w których cena planowana może różnić się od ostatecznej, zaś wzrost cen z przyczyn wymienionych w tym postanowieniu uprawnia kup...

...kości wynosi od 435,2 cm do 437 cm wysokości) , nie stanowi nienależytego wykonania umowy; II. naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności : - art. 491 § 2 k.p.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 473 § 2 k.c. poprzez przyjęcie, że kara umowna przewidziana w umowie stron była zależna od zawinienia pozwanego przy przekroczeniu terminu wykonania robót budowlanych, podczas gdy strony posłużyły się kategorią „opóźnienia" w związku z czym pozwany przyjął na siebie odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie umowy...

...zwaną potrącenie jej wierzytelności z tytułu kar umownych z wierzytelnością powódki było skuteczne. Strony w umowie ustaliły, że kary umowne należą się za opóźnienie terminu zakończenia robót. Zgodnie z art. 473 § 1 k.c. dopuszczalne jest ustalenie między stronami, że dłużnik jest zobligowany do świadczenia kary umownej także w sytuacji, w której niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (niedotrzymanie terminu wykonania umowy) wynika z okoliczności, za które z mocy ustawy nie ponosi odpowiedzialności (zasada ryzyk...

...czności powodujących konieczność zastosowania innych składek niż te, które zastosowała ; naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 471 k.c. w związku z art. 815 § 1 – 4 , art. 473 k.c. , art. 474 k.c. i art. 353(1) k.c. podczas, gdy prawidłowo przeprowadzona wykładnia tych przepisów prowadziła do ustalenia, że nie mają one zastosowania w niniejszej sprawie albowiem pozwana nie zawarła z powódką żadnej umowy na mocy której zobowiązała się wobec niej do podawania informacji dotyczących przebie...

...owiada. Oczywiście nie można pominąć możliwości umownego kształtowania okoliczności uzasadniających naliczenie kary umownej. Art. 472 k.c. nie ma charakteru normy bezwzględnie obowiązującej. Zgodnie bowiem z art. 473 § 1 k.c., dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. W sytuacji, gdyby strony umowy zastrzegły w sposób wyraźny i jednoznaczny, że na rzecz zamawiającego zast...

...terminowo zakończyła wykonywanie powierzonych jej prac. Powyższy wyrok zaskarżyła w całości strona powodowa zarzucając mu : 1. naruszenie przepisów prawa materialnego tj : a) naruszenie art. 483 § 1 Kc w zw. z art. 473 Kc poprzez jego nie zastosowanie i uznanie, iż nie doszło do skutecznego rozszerzenia w § 4 umowy zakresu odpowiedzialności pozwanego za niezawinione nienależyte (nieterminowe) wykonanie nałożonych w umowie obowiązków i ustanowienia odszkodowania z tytułu poniesienia w w odpowiedzialności w postaci kary umownej, b) nar...

...e pozwu i o zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów postępowania apelacyjnego. Zarzuciła naruszenie prawa materialnego przez: – niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 5, art. 353 1, art. 384 § l i 2, art. 473 § l k.c. w zw. z art. 7 ust.3, art. 14, art. 36 ust. l pkt.16, art. 139 ust. l, art. 140 ust. l, art. 144 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych przez ich niezastosowanie i przyjęcie przez Sąd, że w świetle ustalonego stanu faktycznego w sprawie, powódka miała prawo żądać miarkowania kary umownej na zasadzie art. 48...

...atorze, zgodnym ze wskazanym w poleceniu, lecz należącym do osoby innej, niż imiennie wskazana w poleceniu. Jak podkreślił ponadto sąd okręgowy, możliwe jest umowne rozszerzenie zakresu odpowiedzialności banku (art. 473 § 1 k.c.), zwłaszcza poprzez wprowadzenie stosownych postanowień wzorców umownych lub regulaminów. Jednakże zgodnie z treścią § 40 ust. 2, 3 i 5 obowiązującego w pozwanym Banku (...) S.A. regulaminu wynika, że bank dokonuje rozliczeń wyłącznie na podstawie numeru rachunku wskazanego w otrzymanym zleceniu, nie ma ob...

...ślają ogólne przesłanki kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Ta ogólna regulacja ma charakter dyspozytywny (art. 361 § 2, art. 472 i nast. k.c.), co uzasadnia uznanie, że dopuszczalne jest w oparciu o art. 473 § 1 k.c. i w granicach art. 473 § 2 k.c., modyfikowanie odpowiedzialności dłużnika (zob. wyroki SN z dnia 27 czerwca 2000 r., I CKN 791 98, Lex 50891, z dnia 8 lipca 2004 r. IV CK 583 03, Lex 137571), przez określenie przesłanek naprawienia szkody w sposób odmienny, niż wynika to z art. 472 i 474 k.c. Poza wynikającym a...

...onaniu prac, czy też kwestia winy nie ma znaczenia dla realizacji obowiązku zapłaty kary umownej. Następnie powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, odnośnie granic swobody kontraktowej (art. 3531 k.c., art. 473 § 1 k.c.), Sąd I instancji wskazał, że strony mogą umownie ukształtować zakres odpowiedzialności, kompensacji i rozkład ryzyka ponoszenia skutków niewykonania zobowiązania. Przepisy o karze umownej za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania niepieniężnego (art. 483 k.c.) mają zaś charakter dyspozytyw...

...no umyślną, jak i nieumyślną. Wynikająca z art. 472 k.c. zasada winy, podstawowa w zakresie odpowiedzialności kontraktowej, może podlegać modyfikacjom (ograniczeniom lub rozszerzeniom) wynikającym z woli stron (art. 473 k.c.). Ogólna zasada winy doznaje także modyfikacji z mocy przepisów szczególnych. Ograniczenia z mocy ustawy najczęściej polegają na zastrzeżeniu, że dłużnik ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo. Z kolei zaostrzenie odpowiedzialności sprowadza się do jej uniezależnienia od win...

...iebie surowszą odpowiedzialność także za okoliczności, za które z mocy ustawy nie ponoszą odpowiedzialności. Jednakże nie wolno im wyłączyć odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wierzycielowi umyślnie (art. 473 § 2 KC). Takie postanowienie należy ocenić jako naruszające interesy konsumentów oraz uznać za niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3853 pkt 2 k.c. Przenosząc powyższe rozważania na grunt okoliczności niniejszego postępowania uznać należy za niedozwoloną klauzulę treść § 9 umowy sprzedaży nieruch...

...twarza przedsiębiorcy możliwość uniknięcia odpowiedzialności odszkodowawczej w każdym wypadku, bez względu na przyczynę wystąpienia szkody i z uwagi na powyższe za bezzasadny uznał zarzut wywodzony z treści art. 473 § 2 k.c. Odnosząc się do zapisu objętego punktem I d decyzji Sąd Okręgowy uznał, iż treść stosowanej przez powoda klauzuli wskazuje na obowiązek określonego działania po stronie odbiorcy usług, na którym powód wymusza przekazywanie istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa informacji dotyczących warunków św...

...ienia wierzyciela do żądania kary w wypadku, gdy przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania są okoliczności niezawinione przez dłużnika. Skuteczności takiej klauzuli przesądza zawłaszcza art. 473 § 1 k.c. dopuszczający możliwość modyfikacji ogólnych reguł odpowiedzialności dłużnika. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnik w takiej sytuacji przyjął na siebie również odpowiedzialność za przypadek (J. Jastrzębski, Odsetki za opóźnienie a kara umowna, Palestra 2004, z. 7-8, s. 54). W okolicznościach ni...

...zabudowań w przypadku uszkodzenia ich w wyniku pożaru, innej klęski żywiołowej lub jakiegokolwiek innego powodu. Tak określona odpowiedzialność stanowi odpowiedzialność gwarancyjną i mieści się w granicach art. 473 k.c. Przepis art. 662 § 3 k.c. ma charakter dyspozytywny i strony mogą dowolnie określić zakres okoliczności, w których najemca będzie zobowiązany do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Treść tego zapisu nie stoi także w sprzeczności z naturą umowy najmu, którą jest możliwość korzystania z rzeczy...

...ia wynoszącego jedynie 3 dni. Treść postanowienia § 12 ust. 4 lit. a umowy prowadzi wprawdzie do wniosku, iż odpowiedzialność pozwanej względem powodów z tytułu kary umownej została przez strony, stosownie do art. 473 k.c., rozszerzona. Ustalona przez strony kara umowna odnosi się do bowiem do opóźnienia w wykonaniu zobowiązania przez podwykonawcę. Opóźnienie stanowi zaś odrębną kategorię prawną od zwłoki przewidzianej w art. 476 k.c. i jest oderwane od zawinienia dłużnika. Stanowisko to uwzględnia pogląd judykatury, zgodnie z...

...ne jest przez umowę przyjęcie przez dłużnika odpowiedzialności za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art. 473§1 k.c.), to tym bardziej dopuszczalne jest przyjęcie przez dłużnika odpowiedzialności za okoliczności, które wiążą się ze sposobem wykonywania przez niego zobowiązania. Zgodnie z art. 637§2 k.c. w zw. z art. 656 §1 k.c. prawo odstąpienia od umowy przysługuje, gdy wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym p...

...r., IV CSK 299 12, opubl. w Lex nr 1314429). Wskazana wyżej treść postanowienia umowy prowadzi do wniosku, iż odpowiedzialność pozwanej względem powodów z tytułu kary umownej została przez strony, stosownie do art. 473 k.c., rozszerzona. Argumentacja zawarta w apelacji pozwanej nie zdołała podważyć stanowiska Sądu I instancji, iż roboty budowlane wykonane zostały z opóźnieniem i w związku z tym powodowie byli uprawnieni co do zasady dochodzić kary umownej. W tym zakresie ustalenia Sąd Okręgowy oparł o treść dziennika budowy. Poz...

...e się nie może obejmować roszczeń przyszłych zależnych od zamawiającego. Wykonawca nie może zwolnić zamawiającego z odpowiedzialności za brak dążenia do uzyskania wynagrodzenia od Głównego Zamawiającego (art. 473 § 2 K.c.). Na podstawie § 7.3 umowy wykonawcy przysługują odsetki od 31 dnia od doręczenia faktur zamawiającemu. Ponieważ zamawiający nie wskazał dat otrzymania faktur, sąd założył, że otrzymał je w dniu wystawienia. Jednakże sąd błędnie odczytał numery ewidencyjne faktur jako daty wystawienia i dlatego zasąd...