Baza orzeczeń sądowych

...nia z należnością powoda, wynikającą z umowy z dnia 28 listopada 2012 r. W skardze kasacyjnej strony pozwanej podnoszono zarzuty naruszenia art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i w zw. z art. 498 § 1 k.c. oraz art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 498 § 1 k.c. Skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku w pkt 1 i 3 i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, ewentualnie - o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w części zaskarżonej i oddalenie apelacji powoda. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: 4 Podstaw...

...zskuteczności egzekucji od osoby, z którą nie zawierał żadnej umowy i która nie jest jego kontrahentem. Na uwzględnienie nie zasługiwały również twierdzenia strony pozwanej, jakoby strona powodowa w oparciu o art. 491 k.c. miała odstąpić od umowy sprzedaży w części, w jakiej towar został jej zwrócony w toku postępowania karnego. Złożenia przez stronę powodową tego rodzaju oświadczenia woli nie można było wywodzić wyłącznie z faktu, że pozwana spółka nie może z nią obecnie nawiązać żadnego kontaktu i porozumieć się,...

...ryczałtem. O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 100 k.p.c. Apelację od powyższego wyroku wnieśli powodowie i zaskarżając go w całości, zarzucili naruszenie: 1. art. 491 §1 k.c. poprzez jego niezastosowanie w stanie faktycznym sprawy i uznanie odstąpienia od umowy przez pozwanego za prawidłowe, kiedy z okoliczności sprawy wynikało bezspornie, iż pozwany nie wypełnił przesłanek dających mu prawo do odstąpienia od umowy na wskazanej podstawie, z powodu prawdopodobieństwa niezakończenia...

...zresztą w toku procesu podkreślał że wypowiedział umowę, ze skutkiem natychmiastowym, a nie że od niej odstąpił. Sąd zgadza się z tą oceną. Odstąpienie od umowy wzajemnej może nastąpić albo na podstawie art. 491 kc i nast., albo na podstawie umownego prawa odstąpienia. W myśl art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie...

...rącenia z wzajemną wierzytelnością pozwanego z tytułu kary umownej za zwłokę powoda w wykonaniu umowy. Nie wystąpiły bowiem przesłanki do skorzystania przez powoda z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 k.c. Ostateczny termin wykonania umowy upływał w dniu 31 stycznia 2008 r.Wobec upływu terminu wykonania przedmiotu umowy w dniu 31 stycznia 2008r., pozwany w dniu 18 lutego 2008r. na podstawie § 10 ust. 3 umowy naliczył powodowi karę umowną za 18 dni zwłoki w kwocie 522.000 zł (18 x 2.900.000 zł 100) i wystawił stosown...

...ug utrzymania ruchu w rejonie R. (...) począwszy od II zmiany w dniu 9.04.2011 r. wyznacza dodatkowy termin wykonania usługi - „natychmiast” pod rygorem odstąpienia od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy (art. 491 k.c.). Pismem z dnia 18.04.2011 r. strona pozwana odstąpiła od umowy z 23.12.2008 r. nr (...)-U-2008 z uwagi na zaprzestanie świadczenia usług zmianowego utrzymania usług. Powołała się na przepis art. 491 § 2 k.c. Strona pozwana zawarła z (...) spółką z o.o. umowę o utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń związanych z...

...wną. W ocenie tego Sądu, również oświadczenie powódki jako wykonawcy z dnia 2 września 2010 r. o odstąpieniu od umowy było bezskuteczne zarówno w świetle treści art. 636 § 1 k.c.w zw. z art. 656 k.c., jak i art. 491 § 1 k.c. wobec braku wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie umowy pod rygorem odstąpienia od umowy. Nadto, strony w umowie z dnia 2 lutego 2010 r. nie ustaliły terminu, w którym mogłoby im przysługiwać prawo odstąpienia od umowy, a tym samym powódka nie może również skutecznie powoływać się na odstąpienie od...

...ć z następujących uprawnień: - zgłosić roszczenie odszkodowawcze (art. 471 § 1 k.c., 491 k.c.) - skorzystać z prawa do zastępczego wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 480 k.c.), - odstąpić od umowy (art. 491 § 1 k.c.). Powód nie odstąpił od umowy, nie może więc żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia. Żądanie zwrotu wynagrodzenia nie znajduje również oparcia w pozostałych wskazanych wyżej przepisach. Kwota 9.225 zł nie odpowiada bowiem kosztom zastępczo wykonanych czynności. Nie wyznacza też ona wysokości szkody...

...konania zobowiązania upłynął bezskutecznie. Dłużnik, który twierdzi, że nie popadł w zwłokę, lecz w opóźnienie zwykłe niestwarzające negatywnych dla niego następstw prawnych (w tym także wynikających z art. 491 § 1 k.c.) powinien tę okoliczność wykazać (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie V CSK 427 10, LEX nr 1095853). Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 k.c.)...

...problemów. Strona pozwana na towar oczekiwała, ten jednak nie został jej wydany. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez kupującego z powodu zwłoki kontrahenta znajdowało swoją podstawę prawną w art. 491 k.c. Wyznaczanie dodatkowego terminu do wykonania świadczenia niepieniężnego sprzedawcy w chwili składania oświadczenia o odstąpieniu było bezprzedmiotowe, gdyż sprzedawca w ogóle odmówił wykonania zobowiązania. Wystawienie faktury korygującej stanowiłoby jedynie akt ze sfery prawa podatkowego, będący konsekwencj...

...wy dokonane przez powoda było w pełni skuteczne. Sąd wskazał przy tym, że powód podstawy do odstąpienia upatrywał w treści art. 640 k.c. jak również w treści art. 491 § 1 i 2 k.c. Sąd podał, że przepisem art. 491 k.c. zostało określone ustawowe prawo wierzyciela do odstąpienia od umowy wzajemnej, jeżeli dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, które stanowi jego uprawnienie kształtujące, czyli kompetencję do spowodowania wygaśnięcia zobowiązania przez złożenie jednostronnego oświadczenia woli. Sąd wskaza...

...przepisem bezwzględnie obowiązującym tylko w tym znaczeniu, że jego zastosowanie wchodzi w grę wówczas, gdy strony nie postanowiły inaczej. W razie umownego zastrzeżenia odstąpienia od umowy regulacja zawarta w art. 491 § 2 k.c., jako dotycząca zakresu ustawowego prawa odstąpienia od umowy, także nie znajduje bezpośredniego zastosowania. Do regulacji tej art. 395 k.c. zresztą nie odsyła. Może ona być jedynie pomocna dla ustalenia zakresu umownego odstąpienia od umowy ze względu na charakter świadczenia obu stron wówczas, gdy zakresu...

...nia jej przedmiotu, a w szczególności wysokości wynagrodzenia w związku z wprowadzaniem w procesie produkcji częstych doraźnych zmian, w zasadzie bez wymaganego udokumentowania, 2) naruszenie art. 494 k.c. w zw. z art. 491 k.c. poprzez przyjęcie, że strona powodowa miała podstawy do skutecznego odstąpienia od umowy, w sytuacji nie wykazania w tym zakresie ustawowych przesłanek, a w szczególności występowania po stronie pozwanej zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, która de facto nie została skutecznie zawarta, 3) naruszeni...

...piśmie z dnia 8 kwietnia 2014 r. pozwany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z W. R. w dniu 28 sierpnia 2013 r. powołując się na § 12 ust. 1 pkt c umowy oraz na art. 656 § 1 w zw. z art. 635 i art. 491 § 1 k.c., z przyczyn leżących po stronie podwykonawcy. Pozwany wskazał, iż przyczyną odstąpienia jest nieakceptowalna zwłoka w wykonaniu prac będących przedmiotem umowy oraz niepodjęcie bezpodstawnie wstrzymanych robót. Tego samego dnia została sporządzona nota księgowa nr (...), w której pozwany przedstawił nali...

...integralny składnik umowy, objęty konsensem stron. Prawo takie nie zostało przewidziane w umowie zawartej przez strony dnia 20 lipca 2014 r. Źródłem prawa do odstąpienia od umowy może być także przepis ustawy (art. 491 k.c.) zgodnie z którym jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Jeżeli uprawnienie do o...

...kara umowną w wysokości 10 % ceny opisanej w § 6 ust. 1 umowy. Strony łączyła umowa wzajemna - umowa o oświadczenie usług. Kodeks cywilny przewiduje ogólnie prawo odstąpienia od umowy przy umowach wzajemnych w art. 491 k.c. Strony w umowie zastrzegły, że prawo odstąpienia od umowy przysługuje powódce w przypadku nie wywiązywania się pozwanej ze swoich zobowiązań. Przesłanką skuteczności zastrzeżenia w umowie prawa odstąpienia od umowy jest jednoczesne oznaczenie terminu, w ciągu którego prawo odstąpienia od umowy będzie wykony...

...zawierają ciąg zdarzeń poparty dokumentami ksero sms ;ziemia pochodziła z wykopów pod budowę marketu i była tylko obciążeniem dla budującego - co potwierdziły strony. W tym stanie sprawy Sąd na podstawie art. 491 k.c. w zw. z 6 k.c. a contrario oddalił powództwo jak w pkt I sentencji wyroku. O kosztach procesu Sąd orzekł w pkt II i III wyroku , na mocy art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c., § 6 pkt 3 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radc...

...sowanie art. 65 § 1 k.c. przez błędne uznanie, że pozwana skorzystała z umownego prawa odstąpienia, podczas gdy w oświadczeniu o odstąpieniu wskazano przepis ustawy jako podstawę odstąpienia; - niezastosowanie art. 491 § 2 k.c. wobec skorzystania przez pozwaną z ustawowego odstąpienia od umowy; - nieprawidłowe zastosowanie art. 395 k.c. wskutek uznania za nieważne oświadczenia pozwanej o odstąpieniu od umowy. W ramach drugiej podstawy kasacyjnej pozwana zarzuciła naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 231, 328 § 2, 378 § 1 zd. 1...

...obu tytułów i błędne przyjęcie, że pozwany mógł naliczyć tylko kary z tytułu naruszenia postanowień umownych, a nie był uprawniony do naliczania kar umownych za odstąpienie od umowy. Zarzut niezastosowania art. 491 § 1 k.c. i błędnego zastosowania art. 483 § 1 k.c. uzasadniono uznaniem, że pozwanemu nie należą się kary z tytułu bezskutecznego odstąpienia od umów, co skutkowało przyjęciem przez Sąd braku dokonania kumulatywnego naliczenia kar umownych z obu tytułów i przyjęcia dopuszczalności naliczenia kar umownych z tytu...

...upływem terminu do wykonania dzieła. Uregulowanie zawarte w art. 635 k.c. ma charakter szczególny w stosunku do ogólnych unormowań dotyczących skutków niewykonania umów wzajemnych, w tym w szczególności wobec art. 491 k.c., a zatem wyłącza stosowanie wskazanych przepisów ogólnych. W związku z tym, że dziełem jest końcowy rezu at o pełnej integralności składanych części (elementów), zastosowania do dzieła nie będzie miała zatem konstrukcja przewidziana w art. 491 § 2 k.c. Nie można bowiem przyjmować podzielności świadczen...

...że zakaz konkurencji przewidziany umową z dnia 1 07 2013r. przestal obowiązywać, a opóźnienie nie stanowi „ niewywiązywania się pracodawcy z wypłaty odszkdowania” a jedynie rodzi uprawnienia dla pozwanej z art. 491 §1 kc i art. 481 kc w postaci żądania naprawienia szkody , która w sprawie niniejszej sprowadza się do ządania odsetek za 2 dni opóźnienia w płatności pierwszej raty odszkodowania. Pracodawca w sposób wyraźny wyraził wolę utrzymania zakazu konkurencji w stosunku do pozwanej i pozostałe 5 rat wyplacił w terminie ,...

...agrodzenie spełnia świadczenie z umowy. Konkludując stwierdzić trzeba, że zarówno w razie skutecznego odstąpienia od umowy o dzieło na podstawie art. 640 k.c., jak i od umowy o roboty budowlane przez wykonawcę (art. 491, 492 k.c.) rozliczenie pomiędzy stronami następuje na podstawie art. 494 k.c. Ponieważ Sąd drugiej instancji zakwestionował wartość dowodów przeprowadzonych na okoliczność rzeczywistego zakresu i wartości prac wykonanych przez powódkę, więc brak ustaleń faktycznych w tym zakresie uzasadnia orzeczenie kasatoryjne. Z...

...niania i koordynacji prac. Strona powodowa nie wykazała, że pozwany dopuścił się zwłoki w wykonaniu swojego zobowiązania. Nie mógł więc skutecznie żądać po odstąpieniu od umowy naprawienia szkody zgodnie z art. 491 § 1 kc. Pozwany nie był też w takiej sytuacji zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie § 9 ust. 1 umowy z 15.09.2009r. Nie było zatem podstaw do uwzględnienia roszczenia J. Ś. z tytułu zakupu materiałów oraz kary umownej. Zgodnie natomiast z art. 494 kc po odstąpieniu pozwany był zobowiązany zwrócić powod...

...óre zostały powołane przy ustalaniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Sąd zważył, co następuje: Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie w całości. Podstawę prawną żądania powoda stanowią przepisy art. 491 § 1 zd. 2 k.c. i art. 509 k.c. W myśl pierwszego z tych przepisów jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązaniaz umowy wzajemnej, druga strona może bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej z...

...wne nie są jeszcze wymagalne i nie są nawet kwestią sporną, nie mogą być więc przedmiotem potrącenia. Pozwany pismem z 15 czerwca 2013 r. nie uznał odstąpienia od umowy za skuteczne. Powołał się przy tym na art. 491 k.c. oraz opóźnienie zamawiającego z odstąpieniem umowy. 21 czerwca 2013 r. pozwany wskazał, że tego dnia pod nieobecność firmy na terenie budowy przebywały osoby trzecie, a drzwi na teren budowy były otwarte. Pozwany poprosił o umożliwienie wywiezienia z budowy części sprzętu budowlanego, stanowiącego jego własn...

...ść pozwanego w ogóle nie przynosiła przychodów) czy też z innych powodów (niechęci, złej woli). Istotne jest, że ze swego zobowiązania się nie wywiązał. W tej sytuacji powód J. M., działając w oparciu o art. 491 § 1 KC, miał prawo od umowy odstąpić, co niewątpliwie uczynił w październiku 2014 r., kiedy to zażądał zwrotu wpłaconej przez siebie kwoty. W konsekwencji miał prawo żądać zwrotu swego wkładu, którym zasilił przedsiębiorstwo pozwanego J. R.. W odniesieniu do rozliczeń po rozwiązaniu umowy spółki cichej, ró...

...upływ terminu wyznaczonego do ich usunięcia, ewentualnie na wypadek, gdyby to oświadczenie z jakichś powodów nie zostało uznane za skuteczne, oświadczył, że odstępuje od przedwstępnej umowy najmu na podstawie art. 491 k.c. z uwagi na bezskuteczny upływ dodatkowego terminu wyznaczonego dla wykonania zobowiązania z umowy. W uzasadnieniu podał, że został wprowadzony w błąd co do elementów składających się na treść przedmiotowej czynności prawnej, gdyż został zapewniony, że wynajmowany przez niego lokal stanowi jeden z ostatnich w...

...y zatwierdzone przez inwestora, co uniemożliwiało wystawienie faktur za nie. Pozwana firma (...) oświadczeniem z dnia 7 lipca 2010 roku odstąpiła od umowy zawartej z firmą (...) z dnia 7 grudnia 2009r. w oparciu o art. 491 § 1 k.c. w zw. z 26 ust.1 umowy i jednocześnie na podstawie tej umowy naliczyła kary umowne. Notą księgową z dnia 7 lipca 2010 roku obciążyła wykonawcę karą umowną i potrąciła ją z wynagrodzenia należnego wykonawcy. Co istotne powodowa Spółka (...) nie kwestionowała w pozwie faktu, że doszło do odstąpienia o...

...udowodnił, że przed ewentualnym odstąpieniem od umowy wezwał pozwanego do spełnienia świadczenia w wyznaczonym terminie z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu odstąpieni od umowy (art.491 § 1 k.c.). Uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej bez wyznaczenia dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia, a zatem bez swoistego "ostrzeżenia" dłużnika, dopuszczalne jest natomiast tylko w ściśle określonych w art. 492 k.c. przypadkach (por. postanowienie SN z 20.3.2014 r., I CSK 404 13, LEX nr 1522070). Str...

.... W związku z powyższym powód skontaktował się z pracownikami pozwanej (biura obsługi klienta) w celu ustalenia daty, w jakiej może odstąpić od umów. Następnie pismami z dnia 29 kwietnia 2010 r., na podstawie art. 491 § 1 k.c. wyznaczył (...) dodatkowy termin do wykonania zobowiązań wynikających z łączących strony umów, określając go na 7 maja 2010 r. Jednocześnie zastrzegł, że w razie bezskutecznego upływu terminu skorzysta z prawa odstąpienia od umów. Wobec niewybudowania i nieprzedstawienia mu lokali przez pozwaną w powyż...