Baza orzeczeń sądowych

...anowiły jedynie próbę uniknięcia odpowiedzialności za niewykonanie umowy. W świetle powyższego nie budzi wątpliwości Sądu, że zaistniały podstawy do odstąpienia od umowy przez stronę powodową na podstawie art. 491 § 1 k.c. wobec nie wykonania przez pozwaną umowy wzajemnej. Jak już wyżej podniesiono zaliczka powinna być zawsze taktowana jako kwota, którą wpłacamy ze względu na jakieś przyszłe należności wynikające z zawartej umowy. Również w przedmiotowej sprawie strony tak właśnie traktowały uiszczoną przez powódkę za...

...powoda (przy założeniu skuteczności tego odstąpienia) w zakresie praw autorskich, które zostały przeniesione na pozwanego, a zwłaszcza, czy odstąpienie takie mogło wywołać skutki ex tunc (art. 395 § 2 k.c., art. 491 i 492 k.c.). Istotna jest wreszcie ocena wpływu ewentualnego odstąpienia od umowy ze skutkiem ex tunc na dokonane przed tym odstąpieniem rozporządzenie przez spółkę (...) prawami autorskimi na rzecz pozwanego, mając na względzie, że prawu autorskiemu obca jest konstrukcja skutecznego nabycia praw od osoby nieuprawnionej...

...inu wykonania umowy. W takiej sytuacji strona pozwana mogła odstąpić od umowy nie tylko na podstawie tej umowy tj na podstawie art. 395§2 k.c., lecz także mogła odstąpić w całości od umowy na podstawie ustawy (art. 491§2 k.c. w zw. z art 636 § 1 k.c. i w zw. z art. 656 k.c.). Tym samym na skutek wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Strona powodowa nie podniosła żadnych zarzutów...

...ązującą, wzajemną, do której znajdują zastosowanie ogólne przepisy dotyczące zobowiązań wzajemnych (art. 487 i n.). Jeżeli dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, przepis art. 491 § 1 k.c. przyznaje wierzycielowi uprawnienie do odstąpienia od umowy (ustawowe prawo odstąpienia od umowy). Zważywszy jednak na konieczność ochrony także interesów dłużnika, przepis wymaga, aby wierzyciel wyznaczył wcześniej dłużnikowi odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razi...

...jącą odpowiednie kwalifikacje. W ocenie Sądu Okręgowego, odstąpienie przez stronę pozwaną od umowy było skuteczne. Podzielny charakter świadczenia wykonawcy (pozwanej) mógł prowadzić do zastosowania przepisu art. 491 § 2 k.c., przewidującego możliwość odstąpienia wykonawcy od umowy w zakresie pozostałej części niespełnionego świadczenia. Strony nie potrafiły się porozumieć odnośnie wykonania dodatkowych prac przy falach betonowych. Powód po weryfikacji kosztorysów pozwanej dotyczących prac przy falach betonowych stwierdził...

...ienależytego wykonania umowy przez powoda, było uznanie, że pozwany skutecznie odstąpił od umowy w dniu 1 czerwca 2012 r. Pozwany zachował wymóg formy pisemnej oraz właściwie określił podstawę odstąpienia - art. 491 § 1 k.c., art. 637 § 2 k.c. oraz § 20 ust. 4 umowy, na mocy którego w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań Wykonawcy przekraczającej 14 dni Zamawiający mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Pozwany wyznaczał powodowi kilka terminów na usunięcie wady i innych błędów Systemu oraz...

...ania się ze spełnieniem swojego świadczenia w postaci wydania maszyn, a pozwany trafnie został uznany przez Sąd Okręgowy za dłużnika pozostającego w zwłoce ze spełnieniem świadczenia w postaci zapłaty ceny (art. 491 § 1 k.c.). Oświadczenie pełnomocnika powoda z dnia 11 stycznia 2010r. o niedojściu do skutku umowy z powodu nieziszczenia się warunku w postaci braku zapłaty ceny w terminie do dnia 18 grudnia 2009r., sam pozwany uznawał jako bezskuteczne. Nadto przypomnieć należy, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest po...

...wcę z dostarczenia dzieła w całości, 3) art. 636 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, że powódka skorzystała tylko z umownego (a nie z ustawowego) prawa odstąpienia, 4) art. 635 k.c. w związku z art. 491 § 1 k.c. i art. 476 k.c. poprzez uznanie, że powódka nie odstąpiła od umowy także w oparciu o ustawowe prawo odstąpienia, 5) art. 646 k.c. oraz art. 494 k.c. i błędne przyjęcie terminu przedawnienia roszczeń, 6) art. 410 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy na skutek odstąpienia od umowy, odpadł cel...

...a skuteczne oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu na tej podstawie, ani aby przesłanki opisane w tych przepisach zachodziły w niniejszej sprawie. Nie wykazano też, aby doszło do odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 k.c. czy art. 493 k.c. Zasadnie Sąd Okręgowy uznał, iż pozwana była związana umową przez wskazany w niej okres, na jaki została zawarta i powinna wykonać obowiązki wynikające z tej umowy w postaci zapłaty czynszu za cały czas trwania umowy. Zasadnie Sąd Okręgowy również uznał, iż powódka nie miała obowiązku...

...wiadczeniem zawartym w piśmie z 11 lutego 2014 r., które do siedziby (...) spółki z o.o. w K. wpłynęło w dniu 14 lutego 2014 r., pozwana odstąpiła od umowy zawartej w dniu 9 grudnia 2013 r., powołując się na art. 491 § 2 k.c. i upływ dodatkowego 14-dniowego terminu do wykonania zobowiązania. Równocześnie pozwana poinformowała (...) spółkę z o.o. w K. o dokonaniu zastępczych zakupów strzemion oraz że różnica pomiędzy ceną nabycia określoną w umowie z 9 grudnia 2013 r., od której odstąpiła, a ceną zapłaconą innym podmiot...

...ym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 k.c. inaczej niż odstąpienie na podstawie art. 491 § 1 k.c. nie wymaga traktowania zaniechania wykonania w ustalonym terminie czynności przyjmującego zamówienie jako zwłoki. Zamawiający może odstąpić od umowy o dzieło nawet w wypadku, gdy przyjmującemu zamówienie nie można postawić zarzutu naruszenia należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Pon...

...ównież na uznanie pisma, które wyznaczało pozwanym 7 – dniowy termin na uregulowanie zaległości, za oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy kredytowej. Nie było więc w tym wypadku wymagane, tak jak na gruncie art. 491 § 1 k.c., złożenie osobnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy po upływie dodatkowego terminu na wywiązanie się przez kredytobiorców z obowiązku uregulowania zobowiązań. Oświadczenie banku z 30 kwietnia 2010 r. odpowiadało wymaganiom określonym w § 1 pkt 18 umowy ubezpieczenia z 25 maja 2007 r. i powołanej umowie...

...już wcześniej wynagrodzenia pieniężnego lub też jego części. W przekonaniu Sądu Rejonowego, ze względu na integralność elementów składających się na dzieło w tym wypadku nie było możliwości stosowania art. 491 § 2 kc. Natomiast w razie częściowego wykonania dzieła, które nie może zostać zwrócone w naturze, obowiązek zwrotu otrzymanego świadczenia oznacza przy tym obowiązek zwrotu ekwiwalentu pieniężnego odpowiadającego wartości, jaką przedstawia niedokończone dzieło. Koniecznym stało się zatem rozliczenie stron przy...

...trony na podstawie art. 746 k.c. ze skutkiem na przyszłość, podczas gdy powód faktycznie złożył oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy oświadczeniem woli zawartym w piśmie z 11 kwietnia 2014 r. na podstawie art. 491 §1 k.c. ze skutkiem wstecznym, co następnie wielokrotnie potwierdził; h) nie potwierdził się wobec powoda zarzut, że nadzór nad odtworzeniem nawierzchni i w branży elektrycznej był świadczony nienależycie, podczas gdy w toku postępowania dowodowego zostało wykazane, że powód nie zapewnił nadzoru inspektora w bran...

...świadczenia o odstąpienia od umowy przez wykonawcę, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2014 r. ( ex nunc) oraz podzielnego charakteru świadczenia wykonawcy i zamawiającego, to pomimo powołania w treści oświadczenia art. 491 § 1 k.c. Sąd Okręgowy przyjął, iż doszło do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 491 § 2 k.c. jedynie w części niewykonanej, co do reszty niewymagalnych jeszcze świadczeń. Sąd meriti zważył, iż odstąpienie ma skutek jedynie na przyszłość i nie niweczy, co do zasady, uprawnienia powódek do dochodzenia zap...

...ć, co oznacza że umowne prawo odstąpienia jest nieważne (art. 58 § 1 i 3 k.c.). W dalszej kolejności syndyk masy upadłości rozważał, czy odstąpienie od umowy może być potraktowane jako skuteczne w oparciu o art. 491 k.c.. Na gruncie art. 491 k.c. syndyk masy upadłości składając interwencję wywodził, że nie zostały spełnione przesłanki z tego przepisu, ponieważ po pierwsze odstąpienie od umowy nie zostało poprzedzone wyznaczeniem terminu do jej należytego wykonania pod rygorem skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy, a...

...óre podnosi, mógł wykryć już w momencie odbioru opakowań (art. 557 § 2 k.c. ). Natomiast w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy przez powoda, pozwanemu przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w świetle art. 491 § 1 k.c., bądź odmówić przyjęcia świadczenia (art. 477 § 2 k.c.). Ponadto wskazał, że nie pozostawał w zwłoce w wykonaniu dzieła, bowiem pozwany modyfikował treść zamówienia już po jego złożeniu (w zakresie rodzajów korka i ilości butelek z poszczególnymi rodzajami korka). Nadto towar dostarczony w dniu 31...

...śle określony, a był jedynie terminem przewidywalnym (przełom czerwca i lipca 2011 roku). Dla oceny skuteczności odstąpienia przez powódkę od przedmiotowej umowy należało brać pod uwagę regulację zawartą w art. 491 k.c. Sąd Rejonowy doszedł do przekonania, że pozwany dopuścił się zwłoki w wykonaniu umowy. Sama okoliczność, iż powódka dokonała modyfikacji zamówienia, nie uzasadniała opóźnienia sprzedawcy, tym bardziej że mimo zmiany innych elementów umowy, przewidywany termin realizacji zamówienia pozostał bez zmian. Pozw...

...ki opisanej nieruchomości oraz do zapłaty reszty ceny w kwocie 10 000, 00 zł. Dalej powódka podniosła, że mimo powyższego wyroku, nie otrzymała od pozwanej ceny w brakującej kwocie 10 000, 00 zł i na podstawie art. 491 § 1 kc odstąpiła od umowy sprzedaży warunkowej z dnia 29 kwietnia 2009 r, potwierdzonej wyrokiem z dnia 16 czerwca 2010 r. Wobec powyższego koniecznym jest zwrotne przeniesienie własności nieruchomości położonej w O. gm. Z., składającej się z dz. ew. nr (...), objętej Kw nr (...) na rzecz powódki. Kurator procesowy...

...bawionego wad. Jeżeli opóźnienie w świadczeniu jest związane z okolicznościami, za które przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność, popadnie on w zwłokę, z konsekwencjami wskazanymi w szczególności w art. 491 § 1 k.c. (zob. K. Zagrobelny (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski, Komentarz, 2013, s. 1149-1150). W wypadku, gdy zamawiający podejmie decyzję o odbiorze dzieła, może skorzystać z ochrony przysługującej mu w ramach rękojmi. Wypada w tym zakresie zwrócić uwagę na wyrok SN z dnia 18 stycznia 2012 r. (II CSK 213 11, LEX nr 1...

...ło konieczność rozliczenia tego co sobie strony w ramach tej umowy wzajemnie świadczyły. W kontekście powyższych twierdzeń uznać należało, że powódka swoje roszczenie wywodziła z art. 494 § 1 k.c. w zw. z art. 491 k.c., które to przepisy przewidują możliwość odstąpienia od umowy wzajemnej, gdy jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania oraz prawo strony, która odstępuje od umowy, do żądania zwrotu tego, co świadczyła. W świetle dokonanych ustaleń faktycznych i twierdzeń stron nie było sporne, że strony...

...budowę przedszkola w B.. Pozwana Gmina wniosła o oddalenie powództwa zarzucając, że w związku z opóźnieniem powoda w realizacji robót odstąpiła od umowy na podstawie art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 635 k.c. i art. 491 k.c., za co naliczyła karę umowną w wysokości 278 547,59 zł, którą potrąciła z wierzytelnością powoda z tytułu wynagrodzenia pismem z dnia 8 lipca 2014 r. W dniu 24 września 2014r. została ogłoszona upadłość likwidacyjna powoda, w związku z czym dalsze postępowanie było prowadzone z udziałem Syndyka masy upa...

...ozwu. W literaturze i orzecznictwie wskazuje się, iż odstąpienie od umowy stanowi realizację uprawnień związanych z określonymi wypadkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 491-493 kc) i skuteczne odstąpienie od umowy stanowi potwierdzenie, że istotnie miał miejsce przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy można zatem traktować jako formę uproszczenia redakcji warunków umowy, która pozwala na przyj...

...) zgodnie z postanowieniami aneksu z dnia 14 października 2011r., byli zobowiązani do zapłaty reszty ceny najpóźniej do dnia 30 września 2012r., co jednak nie nastąpiło. Wobec tego S. W. była uprawniona w myśl art. 491 § 1 k.c. do wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty, którego bezskuteczny upływ uprawniał ją do odstąpienia od umowy. Wyrokiem wydanym przez Sąd Okręgowy w. T. z dnia 4 listopada 2014r., w sprawie o sygn. akt I C 2547 13, który jest już prawomocny, D. W., B. B. i R. B. zostali zobowiązani do złożenia oświadczeń wo...

...się warunek w niej określony, ponieważ pozwany nie uzyskał pozwolenia na budowę. Powód jednocześnie wskazał na istnienie po swojej stronie podstawy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na zasadzie art.491 § 1 k.c. z uwagi na niewywiązanie się przez pozwanego z obowiązków przyjętych w umowie, co skutkuje niemożliwością realizacji inwestycji planowanej na przedmiotowym gruncie. Powód zakwestionował nadto skuteczność zawiadomienia go o przeniesieniu uprawnień z tej umowy na inny podmiot, uzasadniając tym legitymację bi...

...od umowy z dniem 30 listopada 2012 r. Wezwał do sporządzenia do 7 grudnia 2012 r. protokołu inwentaryzacji wg stanu na dzień odstąpienia od umowy. Nadmienił, iż nie został wykonany stan zerowy. Powołał się na art. 491 k.c. i 635 k.c. Została naliczona kara umowna w wysokości 155.000 zł. Na dzień 30 listopada 2012 r. została sporządzona inwentaryzacja. Powód zapłacił pozwanym kwotę 600.000zł. Dalsze wynagrodzenie uległo umorzeniu po potrąceniu. Pismem z 3 czerwca 2013 r. powód przesłał pozwanym notę księgową nr (...) z 31 maj...

...dzierżawy. Przechodząc do rozliczenia stron po odstąpieniu przez Spółkę za uzasadnione uznać należy stanowisko Sądu Okręgowego co do podstawy prawnej roszczeń zgłoszonych przez powodową Spółkę. Zgodnie z art. 491 § 1 kc jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Jest okolicznością bezsporną w sprawi...

...nastąpić w nieprzekraczalnym, dodatkowo wyznaczonym Wykonawcy, terminie do 7 grudnia 2012 r. pod rygorem odstąpienia od umów przez Zamawiającego. Takie działanie Zamawiającego odpowiadało wymogom wynikającym z art. 491 k.c. i 492 k.c. oraz postanowieniom umów dotyczącym przesłanek odstąpienia od nich przez Zamawiającego. Do zawarcia porozumienia i przekazania prawidłowej dokumentacji nie doszło, wobec czego Zamawiający w dniu 19 grudnia 2012 r. złożył Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od obu umów w zakresie, w jakim nie został...

...c. (A. Olejniczak Komentarz do art. 395 k.c. LEX). Zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia nie wpływa na uprawnienia kontrahentów do odstąpienia od umowy przyznane im mocą ustawy, a jednocześnie owe przepisy (np. art. 491, 493 i 495 k.c.) nie mają zastosowania do umownego prawa odstąpienia (por. wyrok SN z dnia 30 stycznia 1998 r., III CKN 279 97, LEX nr 315347). Sąd Okręgowy uznał, iż klauzula zawarta w pkt § 6 ust. 7 wzorca umowy ma charakter abuzywny, bowiem: - ma miejsce naruszenie interesu konsumenta zarówno o charakterze ekonomicznym...

...kresie w jakim odnoszą się do istotnych elementów stanu faktycznego i znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym. Sąd Rejonowy zważył, że zgłoszone pozwem roszczenie oparto na podstawie przepisów art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 494 lc.c. Miał na względzie, że powodowie upatrywali podstawy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w tym, że pozwany nie wywiązał się z zapisu określonego w § 9 umowy z dnia 8 października 2012 r. zgodnie, z którym do końca 2013 r. zobowiązał się uzbroić zbywaną ni...