Baza orzeczeń sądowych

...imieniu (...) sp. z o.o. podstawy takiej nie wskazano. Wymaga zatem podkreślenia, że prawo do odstąpienia od umowy może wynikać albo z określonych przepisów powszechnie obowiązujących (por. m.in. 394 § 1 k.c., art. 491 – 493 k.c., art. 495 § 2 k.c.), albo z postanowień zawartej umowy (art. 395 k.c.). Prawo do odstąpienia od umowy musi zatem wynikać wprost czy to z konkretnych przepisów ustawowych czy postanowień umownych. Obowiązuje bowiem ogólna zasada (pacta sunt servanda), że umów podpisanych należy dotrzymywać. Umowa zatem nie...

...iotowa klauzula, jest m.in. wybudowanie przyłącza gazowego w określonym terminie. Nie zachowując tego terminu, przedsiębiorca nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie, co - zgodnie z przepisami art. 471 k.c. oraz art. 491 § 1 k.c. - winno skutkować jego odpowiedzialnością odszkodowawczą kontraktową chyba, że wykaże istnienie okoliczności zwalniających go z tej odpowiedzialności. Kwestionowane postanowienie wzorca w istocie w miejsce uregulowanej w ustawie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania (którego postacią jes...

...d pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie: a) art. 488 § 1 k.c., 494 § 1 k. c. w zw. z art. 491 § 1 k.c. i art. 709 1 k.c. w zw. z art. 471 i n. oraz art. 487 k.c. w zw. z art. 1 ust. 2 i 3 umowy leasingu operacyjnego poprzez ich błędną wykładnię i w konsekwencji brak zastosowania, b) art. 233 § 1 k. p. c. poprzez sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, wycią...

...kaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem; dotyczy to zresztą wszelkich oświadczeń woli składanych innej osobie. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarcza – przez analogię do art. 491 § 2 k.c. , art. 492 i art. 493 k.c. – cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej . ( por. wyrok S.N. z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie V CSK 83 16, Legalis ). W przedmiotowej sprawie trzeba mieć na względzie , że Z. I. od 19 marca 1998 roku miała decyzję KRUS ustalającą jej prawo do renty rol...

...że ocena skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy z dnia 30 listopada 2010r , musi być przeprowadzona przez pryzmat wymagań jakie takiemu oświadczeniu dla potwierdzenia jego skuteczności, stawia wskazany art. 491 §1 kc. Poprawnie też przyjął , że oświadczenie to nie wywołało skutku prawnego skoro , nawet przy teoretycznym założeniu , iż powódka pozostawała wówczas w zwłoce ku czemu brak dostatecznych podstaw w okolicznościach faktycznych ustalonych w sprawie, termin jaki został przez pozwaną wyznaczony dla wykonania zo...

...zenia o odstąpieniu od umowy roszczenie nie było wymagalne. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego ( 7 sędziów ) z dnia 27 lutego 2003 roku III CZP 80 02 odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej na podstawie art. 491 k.c oraz art. 560 § 2 k.c powoduje przejście tej rzeczy z powrotem na zbywcę. Przejście własności rzeczy ruchomej z powrotem na zbywcę następuje z chwilą dojścia do kontrahenta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Skutek oświadczenia woli pozwanego o odstąpieniu od umów nastąpi z chwilą dojścia o...

...jąc dopuszczalność odstąpienia od umowy łączącej strony jako umowy wzajemnej, w ocenie Sądu Okręgowego, powód nie wykazał podstaw złożenia oświadczenia w tym przedmiocie. Sąd Okręgowy powołując się na art. 491 § 1 k.c. uznał, że powód nie odstąpił od umowy skutecznie, nie udowodnił, że zaistniały podstawy uprawniające go do odstąpienia od umowy. Brak jest dowodu, aby wzywał pozwaną do wykonania ciążących na niej zobowiązań ze wskazaniem odpowiedniego terminu do realizacji umowy oraz podstaw uprawniających do odstąpi...

...ołu zaawansowania prac podpisanego przez kierownika robót. Powód wystawił 7 faktur na łączną kwotę (...),97 EUR o równowartości 62991 zł. Strona powodowa wobec braku zapłaty odstąpiła od umowy na podstawie art. 491 k.c. i domagała się zapłaty za wykonane prace zgodnie z wystawionymi fakturami. W dniu 29 kwietnia 2014 r. wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym uwzględniający powództwo w całości. Pozwany wniósł sprzeciw domagając się oddalenia powództwa oraz zasądzenia kosztów postępowania. Strona pod...

...wania terminu, czyniąc to dopiero w drugim piśmie a ponadto w obu sytuacjach nie opatrzył swoich wezwań zagrożeniem (rygorem) odstąpienia od umowy, co w konsekwencji uniemożliwia zastosowanie w niniejszej sprawie art. 491 § 1 k.c.; także a ernatywna podstawa odstąpienia z art. 492 k.c. nie znajduje tutaj zastosowania z uwagi na przyjętą przez strony niepodzielność dzieła. W świetle art. 379 § 2 k.c. świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu i wartości. Tymczasem zgodnie z § 3...

...jak też aktualne. Pozwany mógłby co najwyżej dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze spóźnionego wykonania zlecenia przez powódkę w sposób zgodny z jego treścią i obowiązującymi przepisami, stosownie do art. 491 § 1 k.c. Pełnego odszkodowania za niewykonanie umowy pozwany mógłby dochodzić tylko, gdyby nabył uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz gdyby z niego skorzystał. Nie podnosił jednak takich twierdzeń, a tym bardziej ich nie wykazał. Przeciwnie, usiłując potrącić własną należność, uznawał, że na podstawie ł...

...Kontraktem; 3. klauzula 15.2.(c) Ogólnych Warunków Kontraktu Podwykonawczego w zw. z art. 492 k.c., z uwagi na opóźnienie D. w prowadzeniu robót, zgodnie z klauzulą 8 (...), bez racjonalnego usprawiedliwienia; 4. art. 491 § 1 k.c., bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, w związku z deklaracją D. o braku zamiaru realizacji robót. Pismo dostarczone zostało powodowi w dniu 16.03.2015 r. Dowód: pismo powoda z 11.03.2015 r. z potwierdzeniem odbioru k. 300-304, pismo pozwanego z 16.03.2015 r. - odstąpienie od Kontraktu k....

...dę (zawinione niewykonanie zobowiązania wzajemnego), adekwatny związek przyczynowy oraz szkoda. - po drugie - może od umowy wzajemnej sprzedaży odstąpić i żądać zwrotu świadczenia wzajemnego. Zgodnie bowiem z art. 491 § 1 k.c., jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczeni...

...ap, podstawą odstąpienia przez pozwaną był przepis art. 491 § 1 i 2 kc, który znajduje zastosowanie w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej. W wypadku odstąpienia od umowy tak na podstawie art. 491 kc, jak i art. 635 kc między stronami powstaje nowy stan prawny ponieważ od momentu jego dokonania umowa wzajemna przestaje wiązać strony. Prawną konsekwencją odstąpienia jest wygaśnięcie umowy od momentu jej zawarcia ( ex tunc), w tym zarówno zobowiązania głównego, jak i zobowiązań akcesoryjnych. W wyniku odstąpi...

...y wskazane w § 8 ust. 9 umowy o przyznaniu pomocy z dnia 24 marca 2011 r. mimo, iż powód nie zarzucił pozwanej naruszenia ww. zapisu umowy, 3. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 354 § 1 k.c. w zw. z art. 491 k.c., art. 60 k.c. i art. 65 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i zastosowanie co doprowadziło do wadliwego ustalenia treści zobowiązania i przyjęcie, iż pozwana naruszyła obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania wynikającego z umowy o przyznaniu pomocy z dnia 24 marca 2011 r., 4. naruszenie przepis...

...ace, za które należy się powódce oznaczona w protokole część umówionego wynagrodzenia. Wykonanie tych prac nie było kwestionowane. Powódce zatem należy się umówione wynagrodzenie jako świadczenie wzajemne (art. 491 § 1 zd. 2 k.c.). Zaznaczyć należy – w związku z zarzutem pozwanego - że zakres dochodzonego rosz-czenia nie obejmuje odjętej wartości 10% netto należności z faktury nr (...), które pozwany zgodnie z umową mógł potrącić jako kaucję gwarancyjną. Strona pozwana przedstawiła przeciwko żądaniu pozwu m.in zarzut p...

...,80 zł stanowiącej równowartość poniesionych przez powodów kosztów związanych z zawarciem umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży i dwóch pełnomocnictw. Uznał, iż roszczenie pozwu zostało oparte na przepisie art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 494 k.c., wskazując, iż strona powodowa wywodziła podstawę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży z tego, że pozwany nie wywiązał się z zapisu określonego w § 9 umowy z dnia 20 maja 2013 r. zgodnie, z którym do końca 2013 r. zobowiązał się uzbroić zbywaną nieruchomo...

...ienie wszystkich okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, w rozumieniu przepisów art.368 k.p.c., - naruszenie przepisów prawa materialnego przez błędne ich zastosowanie, a w szczególności: art. 491 par. 1, 172, 285, 292 i 305 1 kodeksu cywilnego, - sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego materiału dowodowego w sprawie, - naruszenie przepisów art. 233 par. 1 k.p.c., poprzez niepełną i dowolną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, - niedopełnienie obowiązku wynikającego z przepisó...

...ych nagrań i korespondencji należało ocenić w myśl art. 233 § 2 k.p.c. Sąd zważył co następuje: Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie w całości. Podstawę prawną żądania powoda stanowią przepisy art. 491 § 1 zd. 2 k.c., zgodnie z którym jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Wierzycielowi przysług...

...umową winien wynosić 2,5 miesiąca. W ustalonym przez siebie stanie faktycznym, po dokonaniu analizy zebranegow sprawie materiału dowodowego, Sąd Okręgowy, przywołując zapisy zawarte w §14 i §17 obu umów oraz art. 491 §1 k.c., uznał, że powód miał prawo do odstąpienia od umów zarówno na podst. art. 491 §1 k.c., jak i art. 635 k.c., nawet przy uwzględnieniu faktu, że wskazane w umowie terminy wykonania prac były zbyt krótkie. Tym samym, zdaniem Sądu, powód nabył uprawnienie do naliczenia pozwanemu kary umownej w wysokości 20 %...

...kutkiem natychmiastowym bez uprzedniego wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania ciążącego na konsumencie obowiązku zapłaty ceny czy też innych należności. Postanowienie to stoi w sprzeczności z dyspozycją art. 491 § 1 k.c., której treść winna być uwzględniona przy konstruowaniu wzorca umowy (będącej umową wzajemną). Sąd Okręgowy w tym zakresie w pełni podzielił stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 listopada 2005 r. (sygn. akt VIACa 177 2005), zgodnie z którym nie uwzględnienie przez przedsiębiorcę w...

...mał dotychczasowe stanowisko w sprawie (k. 59 – 60). W piśmie procesowym z dnia 14.03.2017 r. pełnomocnik powodów wskazał, iż podstawa prawna odstąpienia od zawartej umowy jest art. 635 k.c. , a uzupełniająco art. 491 k.c. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: K. D. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą K. D., P.H.U. (...), w ramach której zajmuje się m.in. sprzedażą okien, drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej. Produktów tych sama nie produkuje, a zamawia bezpośrednio o producentów – po złożeniu z...

...en nominalnych prezentowanych w ofercie kupna. (dowód: pismo z dnia 16.09.2015 r., k. 46-47). W odpowiedzi na pismo pozwanej, powód w piśmie doręczonym pozwanej w dniu 10 października 2015 roku, powołując się na art. 491§1 k.c., złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z dnia 22 lutego 2014 roku i z dnia 31 marca 2014 roku wobec ponad rocznego opóźnienia w wykonaniu umowy i wielokrotnego przekładania rozpoczęcia robót. Jednocześnie powód wezwał pozwaną do zwrotu wpłaconych pieniędzy w kwocie 106 781zł, odsetek od dnia 23 grudnia...

...óle nie ukończy dzieła. Podzielić należy pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.11.2008 r., V CSK 182 08, że świadczenie wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane jest podzielne. Zgodnie z art. 491 § 2 k.c., jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Powyższe uprawnieni...

...23 sierpnia 2010 roku, wskazał jednakże, że dopuszczalność odstąpienia od umowy o dzieło, o jakiej mowa w art. 636 k.c. jest wyłączona po zakończeniu dzieła, zaś podstawą odstąpienia nie mógł być także art. 491 k.c., albowiem pozwany nie dopuścił się zwłoki. Nadto pozwany wskazał, że zgodnie z § 7 umowy o dzieło, o wykryciu wady w okresie obowiązywania rękojmi zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie wykonawcę, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, określając wadę jej istotność i propo...

...z powódkę odstąpieniem od umowy wystąpiła ona z żądaniem zasądzenia kwoty kary umownej oraz zwrotu wypłaconego wynagrodzenia umownego. W ocenie Sądu Okręgowego podstawę odstąpienia od umowy stanowić mógł art. 491 § 1 k.c. Pismo powódki z 21 stycznia 2013 zastrzegało rygor odstąpienia od umowy w razie niewykonania umowy do 28 stycznia 2013, zaś kolejne pismo powódki, z 29 stycznia 2013 wskazywało termin do 15 lutego 2013. W związku z treścią art. 491 § 1 kc Sąd I instancji zauważył, że warunkiem powstania możliwości zastrz...

...esjonalizmu. Tym bardziej, że żadna ze stron nie podniosła żadnych zarzutów wobec opinii. Sąd zważył co następuje: Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Podstawą prawną żądania powoda jest art. 491 § 1 zd. 2 k.c., w myśl którego jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Wierzycielowi przysługu...

...pełnienia świadczenia (art. 455 kc). Występując z roszczeniem wywodzonym z art. 494 kc strona powodowa wykazała wypełnienie wszystkich przesłanek warunkujących skuteczność odstąpienia od umowy, wymienionych w art. 491 § 1 kc, w tym także przesłankę pozostawania w zwłoce przez stronę pozwaną w spełnieniu jej świadczenia (zapłaty należności). Zdaniem Sądu – stanu zwłoki w spełnieniu świadczenia nie wyłącza fakt przedawnienia roszczenia ze stosunku umownego. Skutkiem przedawnienia jest przekształcenie się zobowiązania do za...

...ym zakresie do umowy (...), g) art. 498 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 499 k.c. przez ich niezastosowanie i nieuwzględnienie dokonanego przez pozwanego potrącenia wierzytelności przysługującej mu względem powódki, h) art. 491 § 1 zd. 1 k.c. przez jego niezastosowanie i nieuwzględnienie, że w przypadku zwłoki powstałej po stronie pozwanego powódka powinna mu wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy, i) art. 635 k.c. pr...

...dmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2003 r. ( sygn. akt III CZP 80 02, (...) Legalis nr 55975), mającej moc zasady prawnej, zgodnie z którą odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej na podstawie art. 491 § 1 k.c. oraz art. 560 § 2 k.c. bowiem przejście własności tej rzeczy z powrotem na zbywcę. Z uzasadnienia powołanej uchwały wynika, że przejście własności rzeczy ruchomej z powrotem na zbywcę następuje zatem z chwilą dojścia do wiadomości kontrahenta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, niezale...

...iadczeń lub jest kompensowana innymi postanowieniami wzorca. W związku z tym Sąd Okręgowy uznał, że klauzula B stanowi niedozwoloną klauzulę umowną w rozumieniu art. 385 1 § 1 k.c., gdyż w sposób sprzeczny z art. 491 § 1 k.c. przewiduje dla przedsiębiorcy prawo odstąpienia od umowy z powodu popadnięcia przez konsumenta w zwłokę z zapłatą ceny za lokal, bez konieczności wcześniejszego wyznaczenia terminu do wykonania zobowiązania. Ponadto przewidziane w nim odszkodowanie jest zbyt wygórowane, jest to bowiem 5% ceny lokalu, zaś bio...