Baza orzeczeń sądowych

...podzielić. Bezspornie umowa powyższa nie zawierała jakiejkolwiek kontraktowej podstawy odstąpienia od umowy przez podwykonawcę, w związku z czym należy jej ewentualnie upatrywać w przepisach ustawy, a konkretnie art. 491 § 1 k.c., który uzależnia odstąpienie od umowy przez stronę pokrzywdzoną w następstwie zwłoki w wykonaniu zobowiązania przez jej kontrahenta od wyznaczenia temu ostatniemu dodatkowego terminu do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie ona uprawniona do odstąpienia od umo...

...rotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Skorzystanie z tego uprawnienia umożliwia odstąpienie od umowy z mocy ustawy na wypadek niewykonania zobowiązania (art. 491 – 493 k.c.). W orzecznictwie i piśmiennictwie powszechnie przyjmuje się, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy uchyla skuteczność zawartej umowy z mocą wsteczną (ex tunc). W konsekwencji strony nie tylko zwolnione są z obowiązku dalszych świadczeń wynikających z umowy, ale powinny zwrócić świadczenia już spe...

...ia robót. W tych warunkach żadna z nich nie mogła zrealizować umownego odstąpienia od umowy. Zdaniem Sądu strony w niniejszej sprawie mogły jedynie skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy opisanego w art. 491 § 1 k.c. , który stanowi, że jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczy odpowiedni termin dodatkowy do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. W realia...

.... 483 k.c. zastrzeżenie kary umownej służyć ma naprawieniu szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Odpowiednio więc, jeżeli na podstawie umowy (lub na podstawie art. 491 k.c.) stronie przysługuje prawo odstąpienia od niej wskutek niewykonania przez drugą stronę zobowiązania do zapłaty (np. ceny), to brak jest podstaw do domagania się zasądzenia od strony zobowiązanej zapłaty kary umownej. Tego rodzaju zastrzeżenie umowne należałoby co do zasady uznać za nieskuteczne z uwagi na przyw...

...ć i zapłacić sprzedawcy cenę. Swoje żądania powódka wywodziła natomiast z faktu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu zwłoki w wykonaniu zobowiązania przez pozwaną. Zgodnie z art. 491 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy (…). Jeżeli świadczenia obu stron są po...

...k SN z dnia 1 kwietnia 2003 r., II CKN 1417 00, OSNC 2004, nr 6, poz. 97). W niniejszej sprawie oświadczenie o odstąpieniu nastąpiło po upływie terminu na wykonanie prac, zatem podstawy prawnej należy upatrywać w art. 491 k.c. (tak jak uczyniła to powódka w swoich pismach). Zgodnie z art. 491. § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie...

...żyć przy tym należy, że aktualnie w orzecznictwie i piśmiennictwie ugruntował się pogląd, że art. 395 § 2 k.c., określający skutek wykonania prawa odstąpienia od umowy i obowiązki stron z tym związane oraz art. 491 § 2 k.c. jako dotyczący zakresu ustawowego prawa odstąpienia od umowy, nie mają charakteru ius cogens i w razie umownego uregulowania opisanych w nich kwestii w sposób odmienny od ustawowego, nie znajdują bezpośredniego zastosowania. Przyjmuje się więc, że skoro strony, w zależności od ich woli, mogą zastrzec prawo...

...4 Aneksu nr (...). W ocenie Sądu Okręgowego podstawa prawna przedmiotowego uprawnienia pozwanego do odstąpienia od umowy wynikała nie tylko z treści § 4 ust. 4 Aneksu nr (...) do Kontraktu, ale przede wszystkim z art. 491 k.c. Za nietrafne Sąd a quo uznał twierdzenie powoda dotyczące braku możliwości odstąpienia od umowy wykonanej, gdy powód sam przyznawał, że kontrakt nie został w całości wykonany, a odstąpienie dotyczyło wyłącznie tej części, w której umowy nie wykonano. O ile bowiem kontrakt obejmujący wykonanie stadionu pi...

...przepisem bezwzględnie obowiązującym tylko w tym znaczeniu, że jego zastosowanie wchodzi w grę wówczas, gdy strony nie postanowiły inaczej. W razie umownego zastrzeżenia odstąpienia od umowy regulacja zawarta w art. 491 § 2 k.c., jako dotycząca zakresu ustawowego prawa odstąpienia od umowy, także nie znajduje bezpośredniego zastosowania. Do regulacji tej art. 395 k.c. zresztą nie odsyła. Może ona być jedynie pomocna dla ustalenia zakresu umownego odstąpienia od umowy ze względu na charakter świadczenia obu stron wówczas, gdy zakresu...

...ego, czy zaistniały podstawy do odstąpienia od umowy. Procedura odstąpienia od umowy została przez strony przewidziana w § 8 umowy, została ona przez powoda dochowana. Jest to procedura powielająca uregulowanie z art. 491 §1 k.c., zgodnie z którym jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bąd...

...nił, że w związku z brakiem realizacji umowy pożyczki, powód odstąpił od umowy i zażądał spłaty całości. Jako podstawę prawną swojego żądania wskazał art. 353 kc, art. 471 kc, art. 476 kc, art. 481 kc, art. 491 kc, art. 120 kc. Na rozprawie w dniu 23 grudnia 2015r. powód podał, że J. J. zawarł z nim umowę pożyczki, a pod umową znajduje się jego podpis. Wyjaśnił, że żąda zapłaty kwoty 5.900 zł łącznie od wszystkich pozwanych. Kwota 41.000 zł tytułem zapłaty ceny za auto została przez bank przelana na konto powoda, co...

...art. 321 § 1 k.p.c. Wskazane przez powódkę przepisy prawa materialnego, które wskazała jako podstawę prawną dochodzonego roszczenia nie określają zasad odpowiedzialności dłużnika z umowy wzajemnej. Artykuł 491 k.c. określa następstwa zwłoki dłużnika zobowiązanego z umowy wzajemnej, nie uchybiając ogólnej regulacji skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania zawartej w przepisach art. 471 i n. k.c., a szczególnie w art. 477 § 1 k.c. W konsekwencji, jeżeli w zwłokę popadnie dłużnik z umowy wzajemnej, wierzy...

...kutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pismem z dnia 25 października 2011 r. konsorcjum jako wykonawca powołując się na brzmienie art. 6494 § 1 k.c., art. 640 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. i art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 476 k.c. złożył pozwanej oświadczenie o odstąpieniu od umowy (...) z przyczyn leżących po stronie inwestora (zamawiającego), w tym z uwagi na okoliczności zawinione przez pozwaną. Pozwana w piśmie z dnia 2 listopada 2011 r. stanęła na stanowisku o bezprzedmiotowości tego odstąpienia wobec wcz...

...esieniu, do której znajdą zastosowanie ogólne przepisy dotyczące zobowiązań wzajemnych (art. 487 i n.). Jednym ze sposobów jednostronnego rozwiązania umowy jest odstąpienie od umowy. Prawo cywilne zna ustawowe (art. 491-494 k.c.) i umowne (art. 395 k.c.) prawo odstąpienia od zawartej już umowy. Dla skutecznego zastrzeżenia prawa odstąpienia kontrahenci muszą zawrzeć ważną umowę i ograniczyć przyznaną kompetencję terminem końcowym. Przepis art. 395 § 1 k.c. dopuszcza przyznanie jednej lub obu stronom umownego prawa odstąpienia wył...

...ej niż przy art. 644 k.c., powoduje obowiązek zwrotu przez strony tego, co sobie wzajemnie świadczyły, w całości. W doktrynie prawa cywilnego wskazuje się zasadnie, że w sytuacji normowanej w art. 635 k.c. norma art. 491 § 2 k.c. nie ma bowiem zastosowania, co do zasady (por. red. E.Gniewek „Kodeks cywilny. Komentarz” C.H.Beck Warszawa 2011, s.1124, t.5). Zgodnie z art. 494 k.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, może żądać zwrotu tego, co świadczyła. Zasadne jest, zatem roszczenie powódki dotyczące zwrotu całego wynagrod...

...ęści świadczenia podzielnego także wtedy, gdy świadczenie drugiej strony jest niepodzielne. Przesłanki, które usprawiedliwiają skorzystanie z ustawowego prawa odstąpienia od umowy wzajemnej określone zostały w art. 491 k.c., a należy do nich zwłoka w wykonaniu zobowiązania. Zarzut, że powód nie zapłacił części ceny za kupione użytkowanie wieczyste sprawił, że pozwany 21 listopada 2007 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodem. Przewidziane ustawą uprawnienie do odstąpienia od umowy ma charakter kształtujący,...

...dmiotu umowy. Sąd Okręgowy wskazał, że zastrzeżenie odstąpienia od umowy przewidziane przez strony, może być kwalifikowane jako zwłoka w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, a więc ma podstawę prawną w art. 491 § 1 oraz 492 k.c. W tym zakresie Sąd ten podkreślił, że termin do wykonania zobowiązania do złożenia przez pozwanego gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek został ściśle określony. Skoro jednak odstąpienie powódki od umowy nie było skuteczne, to nie powstało jej uprawnienie wynikające z...

...tykułu 562 k.c. Odstąpienie jako uprawnienie z tytułu niezgodności towaru z umową ma odmienny charakter prawny od odstąpienia jako sankcji niewykonania zobowiązania. Odstąpienie w okolicznościach określonych w art. 491 k.c. jest sankcją niewykonania zobowiązania przez jedną stronę, natomiast odstąpienie od umowy, jako jedno z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, należy traktować jako refleks odpowiedzialności odszkodowawczej sprzedawcy z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, która powstaje z momentem wydania to...

...i §5) wynika, że świadczenie pozwanego miało charakter podzielny. Dopuszczalność częściowego odstąpienia od umowy ( w zakresie niewykonanym) nie budzi więc wątpliwości (ustawa przewiduje taką możliwość w art. 491 §2 k.c. i nie sposób wywodzić, że niedopuszczalne jest umowne zastrzeżenie prawa do odstąpienia od umowy w części). Ponownie wskazać należy, że w niniejszej sprawie umowa poddana pod osąd miała charakter umowy organizującej współpracę (ramowej) a wykonanie zamówienia publicznego, udzielonego na jej podstawie wym...

...twierdzenie przelewu k. 16, 84. Sąd zważył co następuje: Powództwo okazało się częściowo uzasadnione. W toku niniejszego postępowania powódka powołując się na dokonane odstąpienie od umowy oraz regulację art. 491 k.c. domagała się od pozwanej zapłaty kwoty 46 500 zł tytułem zwrotu zaliczki uiszczonej w celu realizacji przedmiotu umowy z dnia 10 kwietnia 2014 roku o wykonanie robót budowlanych. Pozwana zaś w reakcji na żądanie powódki uznała powództwo w części przekraczającej kwotę 22 222 zł. Jednocześnie pozwana, wskazuj...

...a art. 494 Kc polegającego na zastosowaniu do ustalenia wzajemnych rozliczeń stron przepisu odnoszącego się do skutków odstąpienia od umowy, które może nastąpić wyłącznie w przypadkach gdy umowa lub ustawa ( art. 491 – 493 Kc ) takie uprawnienie stronie przyznaje podczas gdy strony nie zawarły w umowie żadnych postanowień odnośnie prawa odstąpienia, przepisy o odstąpieniu od umów wzajemnych nie dotyczą umów o świadczenie usług, a pozwana nie dokonała w ogóle odstąpienia od umowy bowiem złożyła oświadczenie o jej wypowiedze...

...anu faktycznego niniejszej sprawy art. 476 k.c. i art. 477 k.c. w związku z pominięciem, że klauzula będąca przedmiotem niniejszej sprawy została zawarta w umowie wzajemnej; b) niezastosowanie w niniejszej sprawie art. 491 k.c., art. 492 k.c. i art. 494 k.c. w zw. z art. 487§1 k.c. pomimo, iż wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych podlegają regulacjom wynikającym z tych przepisów, c) niezastosowanie w niniejszej sprawie art. 353 1 k.c. w związku z błędną wykładnią klauzuli będącej przedmiotem postępowania popr...

...łoby nieważnością z uwagi na sprzeczność z właściwością zobowiązania charakterze ciągłym (trwałym). Tak, jak od każdej umowy wzajemnej, strony mogą odstąpić od umowy faktoringu na podstawie ustawowej ( art. 491, 493 § 1 k.c. ). Dopuszczalne jest także zastrze­żenie umownego prawa odstąpienia ( art. 395 k.c. ). Ponieważ z umowy faktoringu wy­nika wzajemne zobowiązanie o charakterze ciągłym ( trwałym ), odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość ( ex nunc) ( szerzej na temat umowy faktoringu zob. W. J. Kocot, w Systemie Pra...

...tyczna regulacja odstąpienia od umowy wzajemnej, umożliwiająca wykonawcy odstąpienie od umowy. Nadto wbrew stanowisku Gminy umowa w § 14.1 przyznawała powodowi prawo skorzystania z uregulowania zawartego w treści art. 491 k.c. poprzez zawarte tam uregulowanie zaczynające się od zwrotu „oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV k.c. stronom przysługuje” .Zapis ten należało odczytywać literalnie jako uprawnienie obu stron umowy do odstąpienia od umowy w oparciu o wskazane przepisy kodeksu cywilnego , a Gminie dodatkowo w sytuacj...

...body i samodzielności w wykonywaniu przyjętego zobowiązania. W umowie o dzieło istotny jest termin wykonania zamówionego dzieła, jak również termin rozpoczęcia prac nad nim. Wskazuje na to art. 635 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c., gdyż dający zlecenie wykonania dzieła zainteresowany jest rezu atem w określonym czasie. Stąd więzi łączące strony ulegają rozluźnieniu w porównaniu z umową zlecenia, gdzie to zlecający ponosi ryzyko ekonomiczne efektywności procesu pracy. Istotne uwagi przekazał także Sąd Najwyższy w rozważaniach...

...aniu, braku opieki i zainteresowania w chorobie, braku pomocy w życiu codziennym. Powódka zażądała zwrotu tej kwoty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Jednocześnie, powódka wezwała J. i K. M. na podstawie art. 491 § 1 k.c. do zapłaty na jej rzecz kwoty 20 000 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 października 2000 r. tytułem nieuiszczonej części ceny sprzedaży nieruchomości objętej aktem notarialnym w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Jednocześnie, powódka zastrzegła na wypadek bezskutecznego upływu wyznac...

...body i samodzielności w wykonywaniu przyjętego zobowiązania. W umowie o dzieło istotny jest termin wykonania zamówionego dzieła, jak również termin rozpoczęcia prac nad nim. Wskazuje na to art. 635 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c., gdyż dający zlecenie wykonania dzieła zainteresowany jest rezu atem w określonym czasie. Stąd więzi łączące strony ulegają rozluźnieniu w porównaniu z umową zlecenia, gdzie to zlecający ponosi ryzyko ekonomiczne efektywności procesu pracy. Istotne uwagi przekazał także Sąd Najwyższy w rozważaniach...

...arciu trenera. Powódka uwzględniła w niewielkim zakresie zaoferowane zmiany aneksu przez pozwaną przekazując kolejny projekt, który został odrzucony przez pozwaną. Pozwana pismem z dnia 6.11.2012 r. na podstawie art. 491 k.c. wezwała powódkę do wykonania przedmiotu umowy w pozostałej części, osobiście lub przy wykorzystaniu dotychczasowego lub nowego trenera, w terminie do 31.12.2012 r. z zagrożeniem odstąpienia od umowy po upływie wyznaczonego terminu. Powódka nie przystąpiła do wykonania umowy i w dniu 20.11.2012 r. wniosła pozew....

...ika ujemnych konsekwencji. W innym wypadku, gdy opóźnienie w świadczeniu wiązało się z okolicznościami za które przyjmujący zamówienie odpowiada, stanowiłoby to zwłokę, z konsekwencjami określonymi m.in. w art. 491 § 1 k.c. Jeśli natomiast zamawiający zdecyduje się na odbiór dzieła, może to doprowadzić do powstania odpowiedzialności z rękojmi. (E. Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, kom. do art. 637,Warszawa 2013, Legalis). W związku z tym, że strona powodowa domagała się wynagrodzenia za wykonane dzieło, którego wysokość...

...rócił pozwanemu wyegzekwowaną z wyroku kwotę 498.668,67 zł. Sąd uznał, że powód nigdy nie wyznaczył pozwanemu terminu do wykonania zobowiązania wzajemnego zatem podstawą odstąpienia od umowy nie mógł być art. 491 § 1 k.c. a jedynie przepisy o rękojmi w świetle których oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało złożone po upływie terminu zawitego. Sąd Apelacyjny wskazał również, że na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie można przyjąć w sposób kategoryczny, że wady naczepy stanowiły wady konstru...