Baza orzeczeń sądowych

...5 przedmiotowej umowy prowadzi do wniosku, iż poprzez „odstąpienie od umowy o dofinansowanie przez zamawiającego” (pozwanego) należy rozumieć nie wyłącznie odstąpienie od umowy w rozumieniu art. 395 czy też art. 491 i nast. k.c. ale także rozwiązanie umowy o dofinansowanie za wypowiedzeniem przez pozwanego. Nie ulega wątpliwości, co potwierdził także świadek D. M., iż umowa o dofinansowanie projektu zawarta pomiędzy pozwanym a (...) w W. nie zawierała postanowień o możliwości odstąpienia pozwanego od tej umowy, pozwany nie móg...

...S. Główny tor 25 i 29, która znajduje się w jego posiadaniu, pod rygorem ich usunięcia na koszt powoda. Pismiem z dnia 25 lutego 2014 r., powód złożył pozwanemu oświadczenie, że na mocy art. 491 § 2 w zw. z art. 491 § 1 k.c. odstępuje od umowy w pozostałym zakresie jaki został do jej wykonania. Poinformował pozwanego, że do odstąpienia doszło z przyczyn leżących po stronie dostawcy i wezwał go do zapłaty kary umownej w wysokości 1.662.283,50 zł w terminie 1 dni, od otrzymania pisma. Jako przyczynę odstąpienia zamawiający pod...

...sytuacji gdy do wcześniejszego rozwiązania umowy doszło z winy powódki min. dlatego, że powódka popadła w zwłokę z wykonaniem tych nakładów nie stanowi nadużycia prawa. Nadto sformułowano zarzut naruszenia art. 491 § 1 k. c. poprzez brak jego zastosowania i uznanie, że pozwany nie był uprawniony do potrącenia ze wzajemnymi należnościami powódki kwoty 246.806,24 zł stanowiącej roszczenie odszkodowawcze pozwanego powstałe w związku z ww. zwłoką powódki w wykonaniu zobowiązań inwestycyjnych. Sformułowano też zarzut naruszenia...

...(1), że uzyskało decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 2 stycznia 2014 r., co świadczy o jego woli współpracy. Wskazano też, że termin wyznaczony przez A. K. (1) nie był „odpowiednim dodatkowym terminem” z art. 491 § 1 k.c. Nadleśnictwo zakwestionowało też, że na gruncie umowy nr (...) A. K. (1) jako wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, nadto, że co do odkupu materiałów na podstawie § 21 ust. 4 umowy potrzebne jest wykazanie, które materiały nie nadają się do wykorzystania przez wykonawcę do realizacji innych...

...ępowania, jaki zgodnie z umową winien poprzedzać dokonanie odstąpienia od umowy. Umowny obowiązek wyznaczenia powodowi dodatkowego 7 - dniowego terminu przed dokonaniem odstąpienia od umowy nawiązuję do regulacji art. 491 k.c., wobec czego podobnej ocenie podlegają też skutki niezachowania tego wymogu; wykonanie prawa odstąpienia, które nie zostało poprzedzone wyznaczeniem 7 - dniowego terminu do wykonania zobowiązania pozostaje nieskuteczne (vide : wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie III CSK 62 13, publ. LEX nr 1316...

...anych (por orzeczenie SN IV CKN 1376 00). Obowiązek przekazania dokumentacji budowlanej jest obowiązkiem spełnienia świadczenia z umowy wzajemnej i jego niewykonanie może prowadzić do odstąpienia od umowy na mocy art. 491 § 1 kc (wyrok SN z dnia 2.07.2014 roku, sygn. akt V CSK 503 13). Istotne jest to, że pozwana jednak nie odstąpiła od umowy z tego powodu. Jedynie zaprzestała wykonywania dalszych prac. Pozwana jest przedsiębiorcą, powinna znać swoje uprawnienia. W konsekwencji to powódka w dniu 28.07.2014roku odstąpiła od umowy bez okr...

...ne z winy inwestora. Takie uprawnienie przysługiwało mu na podstawie § 17 ust. 1a umowy (inwestor nie ureguluje zapłaty faktury w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia). Uprawnienie takie przewiduje także przepis art. 491 § 1 k.c. Pozwana nie uregulowała powodowi należności wynikających z faktur nr (...) z 25.07.2008 r. (częściowo), 19 08 z 31.07.2008 r., 20 08 z 30.08.2008 r. oraz 21 08 z 1.10.2008 r. Okoliczność ta nie była kwestionowana w niniejszym postępowaniu. Dodatkowo powód miał świadomość, iż realizacja inwestycji uzależ...

...ą na tym, że w chwili bezskutecznego upływu terminu wymagalności po stronie wierzyciela powstaje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dłużnikowi dodatkowego terminu w sensie zawartym w art. 491 par. 1 k.c. i bez względu na to czy spóźnione świadczenie miałoby dla niego jeszcze znaczenie art. 477 par. 2 k.c. E. Gniewek, k.c. Komentarz, Warszawa 2013, strona 681 . W tym kontekście zauważyć należy, iż odstąpienie od umowy rozumiane jest jako złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które to oświadcz...

.... ( d: okoliczność bezsporna - oświadczenie z 01.10.2012 r. k. 1026) W dniu 23 października 2012 r. w imieniu konsorcjum podwykonawczego (...) Sp. z o.o. złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c. wobec niewykonywania obowiązków przez Wykonawcę polegających na dostarczaniu materiałów oraz nieregulowaniu płatności. W uzasadnieniu pisma powódka powołała się na uprzednie wyznaczenie terminu pismem z dnia 18 października 2012 r. ( d: oświadczenie k. 922-923) Wnioski złożone przez powoda na podstawie a...

...t 1 lit a) umowy karą umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, a w konsekwencji zgłoszenia do gwaranta równowartości wypłaty tej kary. Przede wszystkim powód podkreślił, że istniały w świetle art. 491§1 k.c. oraz art. 649 4 §1 k.c. jak również 14.2.1 a) oraz art. 14.2.1 lit b) podstawy do odstąpienia od umowy przez powoda wobec braku współdziałania w zakresie zawarcia aneksów na zlecone roboty dodatkowe i zamienne oraz rozliczenia wykonanych robót. Powód wskazując na liczne wezwania do zawarcia aneksów wraz z zał...

...ruchomość została wydana A. G. (1) w dniu 26 stycznia 2010 r. okoliczność bezsporna, porozumienie zawarte między powodem a pełnomocnikiem pozwanej – k. 76 W dniu 16 lutego 2010 r. T. J. złożył na podstawie art. 491 § 1 k.c. przed notariuszem E. Ś. (1) oświadczenie o odstąpieniu od umowy przyrzeczonej wypis aktu notarialnego z dnia 16.02.2010 r. Repertorium (...)r. – k. 80 - 81 Pismem z dnia 1 marca 2010 r. pozwana wezwała powoda do wykreślenia z księgi wieczystej wpisu dotyczącego użytkowania spornej nieruchomości na rzecz K....

...okę w spełnieniu świadczenia z umowy wzajemnej uznał, iż w opisanej sytuacji pozwany mógł unicestwić niekorzystne dla siebie skutki tejże umowy jedynie składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie art. 491 § 1 k.c., czego jednakże nie uczynił. Apelację od powyższego wyroku wywiódł pozwany, podnosząc następujące zarzuty: - naruszenia przepisów prawa materialnego, tj. art. 488 § 1 i 2 k.c. poprzez ich niezastosowanie w sytuacji, gdy Sąd I instancji prawidłowo ustalił, iż powodowa spółka nie spełniła świadczenia p...

...łoby wzięcie pod uwagę okoliczności niezależnych od wykonawcy. W dalszej kolejności Sąd odniósł się do kwestionowanych przez powódkę oświadczeń pozwanego o odstąpieniu od umowy. Odwołując się do treści art. 491 § 1 k.c. zauważył, że powód, przed dniem złożenia pierwszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pismo z dnia 19 lipca 2012 r., odebrane przez pozwaną w dniu 20 lipca 2012 r.), wystosował do powódki pismo, w którym wezwał do niezwłocznego uzupełnienia wszystkich braków i usunięcia nieprawidłowości pod rygore...

...ia zastępczego oświadczenia woli przenoszącego własność nieruchomości w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży, ewentualnie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy o wykonaniu umów wzajemnych zawartych w art. 491 k.c. i następne, wtedy zaś - stosownie do art. 494 § 1 k.c. powodowie, jako strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązani byliby zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymali od niej na mocy umowy, w tym zarówno cenę sprzedaży działki nr (...) jak i zadatek dany w związku ze sprzedażą działki nr (...) i...

...ą porozumienia obowiązków, w szczególności w zakresie wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej, pozwany dokonał skutecznego odstąpienia od przedmiotowego porozumienia. Uprawnienie to wynikało z art. 493 § 1 k.c. i art. 491 § 2 k.c. Istota świadczenia wzajemnego sprowadza się do tego, że zachowanie jednej strony umowy praktycznie natychmiastowo rodzi po drugiej stronie zobowiązanie do z góry określonego działania. W niniejszej sprawie zatrzymana kwota stanowiła legalne i prawidłowe następstwo bezczynności powoda w zakresie zabezpieczeni...

...uzasadniają obniżenie czynszu o 15 %. Skutkuje to uznaniem, iż czynsz należny za dochodzony okres wynosi 3340,22 zł. Stanowisko odmienne byłoby sprzeczne z zasadą ekwiwalentności świadczeń z umów wzajemnych (art. 491 § 2 k.c.) i nie dałoby się pogodzić z zasadami współżycia społecznego. Pozwana winna również z tytułu opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków oraz za wywóz odpadów stałych zapłacić powodowi kwotę 387,10 zł i 273,- zł. W sumie należność wynosi 4000,22 zł. Opłata żądana za oświetlenie kla...

...elokrotnych prób rozwiązania konfliktu, podejmowanych przez powoda, działania pozwanej spółki ograniczały się wyłącznie do wyznaczania kolejnych terminów dostarczenia zamówionego urządzenia. W myśl przepisu art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Na gruncie okoliczności ujawnionych w...

...woduje nieważności czynności prawnej, a jedynie uzasadnia zastosowanie sankcji przewidzianych w art. 488 § 2 k.c. [to jest wstrzymania się przez najemcę z zapłatą świadczenia wzajemnego, jakim jest czynsz] albo art. 491 § 1 k.c. [to jest odstąpienia od umowy] lub art. 664 k.c. [to jest wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia] Sąd Rejonowy w rozpoznawanej sprawie trafnie jednak ustalił, że brak podstaw do przyjęcia, że powód nie wykonał swojego zobowiązania wynikającego z umowy najmu. Jest znamienne, że umowa na...

...spełnienia świadczeń w zakresie wydania przedmiotu umowy i dokonania zapłaty Sąd dokonał oceny zasadności roszczenia również przez pryzmat zaistnienia podstaw do odstąpienia od umowy w oparciu o przesłanki z art. 491 k.c. do 495 k.c. przyjmując, że okoliczności faktyczne ustalone w sprawie nie dawały podstawy do przyjęcia, iż powód składając oświadczenie zawarte w treści pisma z dnia 23.06.2014 r. (a nawet w pozwie) złożył skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej między stronami umowy w oparciu o w w przesłanki. Jako...

....c.), ponieważ niezgodnie z treścią art. 395 § 1 k.c. strony nie określiły terminu, w ciągu którego możliwe będzie skorzystanie z tego uprawnienia. Jednakże pozwany skutecznie odstąpił od umowy na podstawie art. 491 k.c., który przewiduje „ustawowe” prawo odstąpienia. Ponieważ nastąpiła zwłoka wykonawcy w realizacji robót, pismem z dnia 20 października 2008 r. zamawiający wyznaczył mu dodatkowy termin ich wykonania do dnia 7 listopada 2008 r., zastrzegając, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu zamawiający powie...

...ie wskazała dokładnej podstawy prawnej odstąpienia od umowy, jednak przyjął Sąd, iż odstąpienie to było dopuszczalne w świetle art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Jego podstawę mógł stanowić także przepis art. 491 k.c. regulujący skutki zwłoki jednej ze stron umowy wzajemnej. W świetle poczynionych ustaleń faktycznych nie mogło bowiem budzić wątpliwości, iż pozwana spółka jako wykonawca dopuściła się zwłoki w wykonaniu swojego zobowiązania. Odstąpienie od umowy kształtuje między stronami nowy stan prawny w ten sposób,...

...uiszczenie tylko takiej kwoty. Tym samym powód nie mógł żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, zaś pozwany mógł odstąpić do umowy na skutek braku spełnienia całości świadczenia z umowy wzajemnej na zasadzie art. 491 § 1 k.c. Wprawdzie w materiale dowodowym nie ma pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, to jednak wolę pozwanego co do braku możliwości zawarcia umowy przyrzeczonej przedstawia pismo wysłane przez jego pełnomocnika do powoda z żądaniem wydania nieruchomości. Pozwany, po upływie terminu do spełnienia przez powo...

...ł w zwłokę (art. 494 k.c.). Uregulowanie zawarte w art. 636 § 1 k.c. miało charakter szczególny w stosunku do ogólnych unormowań dotyczących skutków niewykonania umów wzajemnych (w tym w szczególności wobec art. 491 k.c.), a zatem wyłączało stosowanie tych przepisów ogólnych w zakresie odrębnie unormowanym. W związku z tym, że dziełem jest końcowy rezu at o pełnej integralności składanych części (elementów), zastosowania do dzieła nie miała również konstrukcja przewidziana w art. 491 § 2 k.c., a także nie można w sytu...

...a wręcz oświadczył ustnie peł. powódki, że nie wykona jej bez dopłaty ceny w kwocie 1 500 zł. Zatem powódka mogła odstąpić od umowy – co wyrażają pisma z żądaniem zwrotu zaliczki - w oparciu o przepis art.491 k.c., czy art.635 k.c. Żądanie zapłaty kwoty 1 600 zł znajduje zatem podstawę a art.494 § 1 k.c. Wreszcie stwierdzić należy, że wobec zmiany przez powódkę lokalizacji prowadzonego przez nią sklepu (ok. 2 lata temu), świadczenie pozwanego utraciło dla niej całkowicie znaczenie, co obliguje pozwanego do zapłaty jej o...

...rawo odstąpienia od umowy, stanowiące wyjątek od zasady związania stron jej postanowieniami, uregulowane jest jako umowne w art. 395 k.c., dotyczące wszystkich umów i ustawowe, odnoszące się do umów wzajemnych (art. 491 k.c.), jeśli dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt I CSK 675 09, LEX nr 784899). Umowne prawo do odstąpienia od umowy ma charakter kształtujący i jest wykonywane przez złożenie oświadczenia, powodującego ustanie ze skutkiem ex tunc więz...

...eczna z zebranym materiałem dowodowym, wykazującym, że strony umówiły się na jedno dzieło pozwanego, składające się 5 elementów, a stronom nie towarzyszył zgodny zamiar zastrzeżenia w ich umowie zadatku, 2) art. 491 § 2 k.c. poprzez brak zastosowania prowadzący do zaniechania oceny skuteczności oświadczenia powoda o odstąpieniu od umowy pod względem zachowania wymogów przewidzianych tym przepisem; 2. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, zaniechanie wszechs...

...ika ujemnych konsekwencji. W innym wypadku, gdy opóźnienie w świadczeniu wiązało się z okolicznościami za które przyjmujący zamówienie odpowiada, stanowiłoby to zwłokę, z konsekwencjami określonymi m.in. w art. 491 § 1 k.c. Jeśli natomiast zamawiający zdecyduje się na odbiór dzieła, może to doprowadzić do powstania odpowiedzialności z rękojmi. (E. Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, kom. do art. 637,Warszawa 2013, Legalis). Jak wynika z niepodważonych skutecznie przez skarżącego ustaleń faktycznych powód (pozwany wzajemnie) o...

...odstąpieniu od umowy zależało od wypełnienia ustawowych wymagań. Sąd Okręgowy uznał, iż oświadczenie powoda z dnia 4 stycznia 2012 r., jak też z dnia 1 marca 2012 r. nie wypełniło przesłanki określonej w art. 491 k.c., gdzie koniecznym warunkiem jego skuteczności w wypadku zwłoki wykonawcy, byłoby wyznaczenie pozwanej dodatkowego terminu z zagrożeniem złożenia oświadczenia dotyczącego odstąpienia od umowy. Powód pismem z dnia 19 grudnia 2011 r. wezwał pozwaną do wywiązania się z obowiązku dotyczącego zapewnienia pracownik...

...art. 477 § 2 k.c. ); 3) nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania zobowiązania (w umowach wzajemnych ten fakt byłby przesłanką odstąpienia od umowy z powodu zwłoki dłużnika; art. 491 k.c. ); 4) może zatrzymać wręczony mu przedmiot zadatku (bez konieczności sądowego dochodzenia odszkodowania i jego egzekwowania) albo może żądać sumy dwukrotnie wyższej od wręczonej dłużnikowi tytułem zadatku (bez konieczności dowodzenia w postępowaniu sądowym poniesionej szkody i jej wysokości). Nie jest natom...

...o już wynagrodzenia za wykonanie czterech sztuk konstrukcji pługów odśnieżnych, wartości elementów przekazanych przez powoda do produkcji pługów oraz utraconych korzyści na podstawie art. 494 § 1 k.c. w zw. z art. 491 k.c. Zgodnie z drugim z powołanych przepisów jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. M...