Baza orzeczeń sądowych

...że przedmiot umowy ma charakter podzielny. W takiej sytuacji powód miał prawo odstąpić od umowy jedynie w części w jakiej nie została ona wykonana. Oprócz tego zamawiający zaniechał obowiązków określonych w art. 491 § 1 kc tj. nie zawiadomił wykonawcy o zamiarze odstąpienia od umowy oraz nie wyznaczył dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania. Ponadto pozwany podniósł, że jego zdaniem powód wykorzystuje efekty jego prac, które zostały udostępnione kolejnemu wykonawcy wyłonionemu w kolejnym przetargu. Na wypadek gdyby powód...

...zyła powodowi dodatkowy siedmiodniowy termin na podjęcie bezpodstawnie wstrzymanych prac w zakresie montażu fasad w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez powoda tego pisma pod rygorem odstąpienia od umowy w trybie art. 491 kodeksu cywilnego. Poza sporem było natomiast, że w zakreślonym terminie powód nie podjął powyższych prac, co było podstawą najpierw do częściowego odstąpienia do umowy, a następnie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całej niezrealizowanej jeszcze części. Dodatkowo Sąd Okręgowy nadmienił, że...

...stycznia 2015 r. zwróciła się do powódki o zaprzestanie prowadzenia w w działań konkurencyjnych, zaś w dniu 9 lutego 2015 r. złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu na podstawie art. 664 § 2 k.c. i art. 491 k.c. Wyrokiem z dnia 30 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 104.876,19 zł z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym od dnia 18 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., zaś od dnia 1 stycznia 2016 r. z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym za opóźnienie do dnia za...

...nie przysługiwało uprawnienie do odstąpienia od umowy przedwstępnej. Kodeks cywilny przewiduje możliwość określenia umownych przesłanek odstąpienia od umowy (art. 395 k.c.), jak również przesłanki ustawowe (art. 491 k.c. i nast.) odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 395 § 1 k.c., aby mogło dojść do odstąpienia od umowy, w umowie od której chce się odstąpić musi być zastrzeżone, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Taki zapis nie znalazł się jednak w zawartej...

...awili ani twierdzeń, ani dowodów pozwalających na rozważanie innych a ernatywnych podstaw dla odstąpienia od umowy wzajemnej. W szczególności nie wykazali, by przed dniem 8 stycznia 2016 r. dopełnili wymogów z art. 491 § 1 k.c. Bezskuteczność oświadczenia pozwanych o odstąpieniu od umowy sprzedaży z powołaniem na uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru nie oznacza jednak wcale, iż kupujący pozbawieni zostali tym samym roszczeń odszkodowawczych i uprawnienia do ich skutecznego potrącenia z wzajemną wierzytelności strony powodo...

...a, że na spotkaniu tym radca prawny Urzędu Gminy W. stwierdził jedynie, że przedstawi wójtowi gminy W. T. W. (2) do rozważenia kwestię udzielenia powodowi T. W. (1) dodatkowego terminu na wykonanie umowy w trybie art. 491 § 1 k.c. z jednoczesnym naliczeniem kary umownej na podstawie(...) zawartej z powodem umowy. Pozwana wskazała, że wszelkie próby tworzenia przez powoda faktów prawnych w tym zakresie (szczególnie tych polegających wyłącznie na konfabulacji) spotkają się ze zdecydowanym sprzeciwem. Pozwana wskazała również, że przyc...

...ne zgodnie z wymogami, jakie zostały wskazane w ww. przepisach przyjęcie przez Sąd, że powód zapoznał się z treścią OWU znajdującą się na stronie internetowej pozwanego, 9. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 491 k.c., poprzez jego niezastosowanie i nie dokonanie przez Sąd oceny złożonego przez powoda - niezależnie od wcześniejszego skorzystania z umownego prawa do odstąpienia od umowy w terminie końcowym następującym niezwłocznie po dwumiesięcznym okresie testów - oświadczenia o odstąpieniu od umowy jako pierwszego w czasie...

...spółpracy przy wykonywaniu umowy i cedentka mogła od umowy odstąpić w myśl art. 640 k.c., zachowując prawo do wynagrodzenia za już wykonaną pracę. Natomiast w odniesieniu do umowy zlecenia stosuje się przepis art. 491 § 1 i 2 k.c. Strona powodowa nie wykazała żadnej inicjatywy dowodowej w tym zakresie. Zeznania cedentki są tendencyjne, gdyż jest zainteresowana wynikiem sporu ( wynika to z treści umowy przelewu powierniczego), a ponadto są gołosłowne. Brak jest jakiegokolwiek dokumentu wzywającego zamawiającego do współdziałania,...

...anowiły jedynie próbę uniknięcia odpowiedzialności za niewykonanie umowy. W świetle powyższego nie budzi wątpliwości Sądu, że zaistniały podstawy do odstąpienia od umowy przez stronę powodową na podstawie art. 491 § 1 k.c. wobec nie wykonania przez pozwaną umowy wzajemnej. Nie budziło wątpliwości Sądu, że żądanie zwrotu wpłaconej zaliczki przez powódkę nastąpiło na podstawie art. 494 KC, zgodnie z którym strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej n...

...tmosferyczne, pomijając fakt gorących upałów, pomimo wskazywanej przez inspektora pracy okoliczności braku napojów dla pracowników. Nadto pozwane zarzuciły Sądowi Okręgowemu obrazę prawa materialnego, a to: - art. 491§1 k.c. przez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że odstąpienie przez powoda od umowy było uzasadnione zawinionymi działaniami i zaniechaniami Wykonawcy na placu budowy, co w kontekście postanowień §13 ust. 1 lit. d, ust. 2 i ust. 4 łączącej strony umowy z 3 lipca 2015r. o roboty budowlane czyniło odstąpienie od...

...ód złożył pozwanym oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 02.10.2012 roku w części niezrealizowanej z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca wskazując na treść § 21 ustęp 1 pkt 3 umowy, art. 491 § 1 i 2 k.c. i art. 635 k.c. (k. 181-188 akt). W piśmie tym powód dodatkowo naliczył pozwanym karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca na podstawie § 22 ustęp 2 umowy z dnia 02.10.2012 roku i wezwał pozwanych do uiszczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pi...

...yła zobowiązana do zarządzania centrum w taki sposób aby umożliwić najemcom prowadzenie działalności gospodarczej. Pozwana twierdziła, że złożone przez nią oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 k.c. należy odnosić nie tylko do łączącego strony stosunku najmu, lecz także do umowy wzajemnej, mocą której wynajmujący zobowiązany był do świadczenia na rzecz najemcy szeroko rozumianych usług zarządzania centrum handlowym. Pozwana wskazywała, że istnienie wad najmowanego lokalu ograniczających umówiony użyte...

...6 k.c. wynika, że do wzajemnego zwrotu świadczeń po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy powinno dojść jednocześnie, a ten, kto składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy wzajemnej na podstawie art. 491 k.c. powinien być gotów do zwrotu tego, co otrzymał na jej podstawie już w momencie, gdy składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przepis art. 494 k.c. kreuje zarazem obowiązek drugiej strony przyjęcia świadczenia zwrotnego. Prawo zatrzymania powstaje w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez dłu...

...eść winna znaleźć tym bardziej zastosowanie do stanu opóźnienia. Jak wynika z treści tegoż orzeczenia, przy ocenie istotności obowiązku umownego trzeba uwzględnić zamierzony przez wierzyciela cel umowy (por. art. 491 § 2 k.c.). Uprawnienie więc wierzyciela do odstąpienia od umowy wzajemnej uzależnione jest od stanu zwłoki, w spełnieniu istotnego obowiązku umownego tj. spełnienia niezbędnego dla realizacji zamierzonego przez wierzyciela celu umowy wiadomego stronie będącej w zwłoce. Przytoczyć również należy orzeczenie Sądu Na...

...kierowaniu do świadka D. P. (1) wezwań do zapłaty należności z tytułu umów cesji wierzytelności, pismem z dnia 10 stycznia 2017 r. odstąpiła od łączącego strony stosunku zobowiązaniowego, a to na podstawie art. 491 k.c. w zw. z art. 455 k.c. Świadek D. P. (1) odebrał pismo osobiście dnia 13 stycznia 2017 r. Stosownie do uregulowań zawartych w przepisach wskazanych przez pełnomocnika powódki na rozprawie dnia 16 lutego 2017 r., a stanowiących podstawę prawną czynności odstąpienia od umów cesji wierzytelności, jeżeli jedna ze st...

...konanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce. Podnieść należy, że regulacja art. 491 § 2 k.c. odnosi się także do świadczeń podlegających podziałowi ze względu na ich częściowe spełnianie w czasie (świadczenia częściowe). W ocenie Sądu a quo świadczenie Konsorcjum z umowy z dnia 14 lipca 2009r. miało charakter podzielny, co wynika z treści § 2 ust. 2 umowy przewidującego wykonanie określonej...

...na od niego przyczyna uniemożliwiająca wykonanie robót przez wykonawcę nie istniała i wyjaśnił z jakich przyczyn. W konsekwencji zasadnie uznał, że wykonawca odstępuje od umowy mimo braku przyczyny wskazanej w art. 491 § 1 k.c., którą miała być zwłoka zamawiającego, co było z kolei równoznaczne z odstąpieniem z przyczyn zależnych od wykonawcy w rozumieniu § 9 ust.1 pkt 3) umowy. Podzielenie stanowiska apelującego prowadziłoby do uznania, że w każdym czasie strona umowy mogłaby od niej odstąpić, powołując się na nieistniej...

...łożenia pisma procesowego w formie zarządzenia Przewodniczącego, zamiast postanowienia Sądu, 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: - art.627 w zw. z art.353 § 1 k.c. i art.353 1 k.c. oraz art.445 k.c. i art.491 k.c. poprzez wadliwe uznanie, że przedmiot umowy o dzieło nie został sprecyzowany, - art.635 w zw. z art.455 k.c. poprzez uznanie, że pozwany nie popadł w stan opóźnienia uzasadniający odstąpienie powoda od umowy, - art.60 i art.65 k.c. poprzez przyjęcie, że zapłata zaliczki stanowiła oświadczenie woli dowodzące re...

...ona pozwana i w konsekwencji nieuprawnione przyjęcie, jakoby współdziałanie stron do 17 lipca 2013 roku świadczy o braku możliwości zarzucenia pozwanej spółce, że nienależycie wykonała swoje zobowiązanie, - art. 491 kc poprzez jego niezastosowanie i pominięcie, że skoro pozwana dopuściła się zwłoki w wykonaniu umowy, to powódka pozostawała uprawniona do żądania naprawienia szkody wynikającej ze zwłoki, - art. 415 kc poprzez jego niezastosowanie i pominięcie, że wysokość szkody nie była kwestionowana, że główną przyczyną...

...ejszej sprawie Sąd, związany wskazanymi przez strony okolicznościami, mógł poszukiwać jej samodzielnie w ramach dokonywanej subsumpcji ustalonego stanu faktycznego pod normy prawa materialnego. Zgodnie z treścią art. 491 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dni...

...Po złożeniu nieskutecznego oświadczenia i faktycznym zaprzestaniu wykonywania prac w dniu 30 września 2014 roku – to pozwana skutecznie doprowadziła do ustania stosunku prawnego, odstępując od umowy na zasadzie art. 491 § 1 k.c. Podniosła także zarzut nie istnienia wierzytelności dochodzonej pozwem na skutek złożenia oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności (dołączonego do pozwu) z tytułu kar umownych należnych pozwanej na skutek wypowiedzenia przez nią umowy. Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględni...

...zez pozwaną z zawartej umowy. Powódka wskazała także na brak odpowiedzi pozwanej na przedstawioną propozycję koniecznych zmian zakresu i wynagrodzenia. Jako podstawę prawną odstąpienia wskazano § 10 umowy oraz art. 491 k.c. Pismem z dnia 13 lutego 2013 roku pozwana wezwała powódkę do zapłaty odszkodowania w kwocie 68.675.472,85 zł. W tym samym piśmie wezwała powódkę do niezwłocznego zabezpieczenia przerwanych robót i dokonania wspólnie ze spółką obmiaru i inwentaryzacji wykonanych robót. Jednocześnie pozwana złożyła oświadc...

...kwietnia 2014r. powód wezwał pozwanego do zawarcia umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług dystrybucji w terminie 14 dni od doręczenia pisma, pod rygorem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 § 1 KC. Pismo to pozostało bez odpowiedzi, pozwany nie zawarł stosownej umowy. Wobec tego powód złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz obciążył pozwanego kosztami prac w kwocie 9232,86 złotych. Kwota ta, pomniejszona o uiszczoną przez pozwanego opłatę przyłączeniową w kwocie 1512,44 złotych, jest doch...

...1 k.c., i jako takie należy je uznać za nieważne (art. 58 § 2 k.c.). Mając na uwadze okoliczności faktyczne niniejszej sprawy, uznać należy, że pozwana odstępując od umowy realizowała swoje prawo wyrażone w art. 491 § 1 zd. 1 k.c., zgodnie z którym jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Sąd pierwsze...

...ej instancji powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd Okręgowy wskazał, że powód domagał się zapłaty kwoty 2.504.886,36 euro wraz z odsetkami, jako podstawę prawną roszczenia podając art. 471 k.c., art. 491 § 1 k.c., a także postanowienia kontraktu, w tym warunki 1.13, 17.4, 1.9, 8.8, 13.1 oraz 13.3 z uwzględnieniem 3.1. Zdaniem Sądu pierwszej instancji, ponieważ strony w umowie uregulowały kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej, roszczenie powoda nie mogło opierać się na treści art. 471 k.c. i art. 491 § 1 zd. 2 k.c...

...wiadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej, w odniesieniu do której znajdą zastosowanie ogólne przepisy dotyczące zobowiązań wzajemnych (art. 487 i n. k.c.). Zgodnie z art. 491§1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia t...

...10.7.2016 r., III CZP 45 15, OSCN 2016, nr 6, poz.73 z glosą M. Sieradzkiej, LEX nr 1751207). Przepis art.395 § 2 k.c. określający skutek wykonania prawa odstąpienia od umowy i obowiązki stron z tym związane oraz art.491 § 2 k.c., jako dotyczący zakresu ustawowego prawa odstąpienia od umowy, nie mają jednak charakteru ius cogens i w razie umownego uregulowania opisanych w nich kwestii w sposób odmienny od ustawowych nie znajdują bezpośredniego zastosowania. Skoro strony w zależności od ich woli mogą zastrzec prawo odstąpienia od umowy,...

...2 sierpnia 2011 r. powód wezwał do zapłaty zaległych należności pod rygorem wstrzymania wykonywania prac. Pozwany nie uregulowała należności, tym samym powód mógł powstrzymać się z wykonywaniem prac (por. art. 491 § 1 kc). W takim przypadku nie sposób uznać, że pozwanemu przysługiwało uprawnienie do odstąpienia od umowy. W ocenie Sadu pomiędzy stronami doszło do rozwiązania umowy doszło w sposób dorozumiany. Co do zasady więc powód był uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace. Odmawiając zapłaty poz...

...tąpienie ma skutek jedynie na przyszłość. Nawet gdyby jednak przyjąć, iż w przypadku odstąpienia od umowy prawnoautorskiej skutek następuje ex tunc – należy wówczas rozważyć kwestię zastosowania przepisu art. 491 § 2 k.c. Zgodnie bowiem z przepisem art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od...

...a 2014r. Sąd Okręgowy ustalił również, że powód wykonywał prace z opóźnieniem, pozwana natomiast wezwała go do zakończenia robót, wyznaczając dodatkowy termin pod rygorem odstąpienia od umowy na podstawie art.491 k.c. z winy wykonawcy. Ponieważ termin nie został dochowany, pismem z 22 września 2014r. pozwana odstąpiła od umowy, a w dniu 2 grudnia 2014r. strony zawarły porozumienie stanowiące – wedle jego treści – podstawę do wystawienia przez powoda faktury na kwotę 4.224.276,80zł za roboty już wykonane. Powód wystawił fa...