Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

883 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 491 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

883 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 463/18 16 stycznia 2019 Sąd Apelacyjny w Łodzi Dorota Ochalska-Gola

Wyrok z 16 stycznia 2019, sygn. I ACa 463 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...e na adres do korespondencji podanej w piśmie z 21 stycznia 2010 r. - (...) 69 56. Powodowie nie stawili się celem podpisania umów. 8 września 2010 r. J.W. (...) S.A. złożył oświadczenia, w których na podstawie art. 491 k.c. odstąpił od umów oznaczonych nr (...).04 oraz nr (...).05. Powodowie otrzymali powyższe oświadczenia o odstąpieniu przez pozwanego od umów. Powodowie nie kwestionowali powyższego oświadczenia pozwanego o odstąpieniu od zawartych umów. Nie podjęli już po tej dacie żadnych czynności zmierzających do zawarcia um...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 320/18 8 stycznia 2019 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 8 stycznia 2019, sygn. I ACa 320 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...o jednak dopuszczalne na podstawie uregulowań ustawowych - zarówno w świetle przepisu art. 635 k.c. który z mocy art. 656 k.c. znajduje odpowiednie zastosowanie w umowie o roboty budowane, jak również na podstawie art. 491 k.c. Wykonawcy nie wykonali swojego zobowiązania wzajemnego w terminie określonym w umowie, zmienionym aneksami tj. do 30 września 2012 roku. Nadto nie powołali okoliczności, które przemawiałyby za oceną, że opóźnienie z ich strony nastąpiło z przyczyn, za które nie ponoszą odpowiedzialności. W konsekwencji zachod...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 178/18 11 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Agnieszka Bednarek-Moraś

Wyrok z 11 grudnia 2018, sygn. I AGa 178 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...umowy o roboty budowlane z dnia 28 sierpnia 2012 r. w części obejmującej niezrealizowane prace dotyczące wykonania kotłowni, tj. opisane w pozycji nr 41 załącznik nr 2 do umowy. Jako podstawę odstąpienia podał art. 491 § 1 k.c., stwierdzając, że pozwana miała wykonać umowę w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r., w tym roboty dotyczące kotłowni, lecz tego nie uczyniła, mimo wezwania z 10 stycznia 2014 r. i licznych ustnych ponagleń. W piśmie tym także stwierdzono, że zwłoka pozwanej w wykonaniu prac w zakresie kotłowni naraża pow...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 504/18 5 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska

Wyrok z 5 grudnia 2018, sygn. I ACa 504 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
....c. określenie terminu, w ciągu którego uprawniony będzie mógł je zrealizować. Zastrzeżone w § 5 pkt 4 aneksu nr 2 prawo odstąpienia stanowi umowną modyfikację ustawowego prawa odstąpienia, o którym mowa w art. 491 k.c. Jego podstawę prawną stanowi natomiast art. 492 k.c., który ma zastosowanie tylko wówczas, gdy strony w umowie zastrzegły to prawo, łącząc je z zawinionym niewykonaniem zobowiązania w terminie ściśle określonym - zwłoką w wykonaniu zobowiązania. Zwalnia ona od konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu dla...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 16/18 5 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Łodzi Joanna Walentkiewicz-Witkowska

Wyrok z 5 grudnia 2018, sygn. I ACa 16 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...95 k.p.c.), nie wynika ono także z ustawy w tym w szczególności z przepisów regulujących umowę przedwstępną ( art. 389 k.c.). Ponadto gdyby traktować przedmiotową umowę z 4.01.2013r. jako umowę wzajemną, to art. 491 k.c. wyraźnie uzależnia możliwość odstąpienia od takiej umowy od pozostawania jednej ze stron w zwłoce i wtedy druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Takiego wezwania pow...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 175/18 4 grudnia 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Edyta Buczkowska-Żuk

Wyrok z 4 grudnia 2018, sygn. I AGa 175 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ień odstąpienia. W piśmie tym (...) wskazał też, że niezależnie od powyższej podstawy odstąpienia – dokonuje go również z winy (...) ze skutkiem na dzień odstąpienia na podstawie art. 640, art. 354 § 2 i art. 491 § 1 k.c. z uwagi na brak wymaganego i koniecznego współdziałania Zamawiającego w realizacji Kontraktu, co przejawiało się przede wszystkim w braku akceptacji rozwiązań technologicznych i dokumentów ich zawierających sporządzonych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem, skutkiem czego jest brak faktycznej możliwości r...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 246/18 30 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Krakowie Paweł Rygiel

Wyrok z 30 listopada 2018, sygn. I AGa 246 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...słanek do odstąpienia od umowy w postaci zwłoki. Powód wzajemny dokonał wypowiedzenia z tej przyczyny, że pozwany wzajemny nie wykonał robót w terminie. Nie dopełnił jednak wszystkich wymogów przewidzianych w art. 491 §1 k.c., albowiem nie wykazał, aby wezwał pozwanego wzajemnego do wykonania robót i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni dodatkowy termin. Niezależenie od tego Sąd Okręgowy nie stwierdził zaistnienia umownych przesłanek do nałożenia kary, która była przewidziana nie za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1452/17 27 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Łodzi Wincenty Ślawski

Wyrok z 27 listopada 2018, sygn. I ACa 1452 17

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...w sposób niezgodny z postanowieniami tej umowy. Zastosował również art. 471 kc całkowicie pomijając, przy tej kwalifikacji stosunku prawnego łączącego strony, treść art. 480 kc i reguł odstąpienia od umowy (art. 491 kc do art. 494 kc). Pozew opiewa na kwotę 171.504 złote, na które składał się koszt prac związanych z remontem dachu przez następnego wykonawcę oraz prac związanych z zabezpieczeniem przed zimą robót wykonanych przez pozwanego. Przedmiotem umowy łączącej strony (§ 2) było wykonanie prac na dachu domu z materiał...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 180/18 21 listopada 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Krzysztof Józefowicz

Wyrok z 21 listopada 2018, sygn. I ACa 180 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...możliwości odstąpienia od umowy. Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić. Słusznie skarżący podnosi, że umowa przedwstępna nie jest umową wzajemną, a więc nie mogło dojść do odstąpienia na podstawie art. 491 k.c. Jest też niesporne, że strony nie zastrzegły umownego prawa odstąpienia (art. 395 k.c.). Skarżący nie zauważa jednak, że przepis art. 394 § 1 k.c. jest samodzielną podstawą odstąpienia od umowy, a przesłanki odstąpienia różnią się od tych przewidzianych w art. 395 k.c. i art. 491 § 1 k.c. Po upływie termi...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 390/12 5 listopada 2018 Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Beata Reichert

Wyrok SO w Zielonej Górze z 5 listopada 2018 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zgodnie z treścią art. 647 k.c., celem umowy o roboty budowlane jest wzniesienie (w całości albo w części) określonego w projekcie "obiektu budowlanego", czyli budynku lub innej budowli względnie kompleksu obiektów. Na treść niniejszej umowy składają się prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym, które wynikają bezpośrednio...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...-719 - zeznania świadka M. O., k. 432-432v - zeznania świadka Z. G. (1), k. 528v - zeznania świadka W. S., k. 529 - zeznania świadka L. B., k. 554v-555 W dniu 29 listopada 2011 r. pozwani powołując się na treść art. 491 k.c. złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający, wskazując, że zamawiający pomimo jego obowiązku wynikającego z art. 647 k.c. nie przekazał wykonawcy poprawnej dokumentacji projektowej, a jedynie przekazywał rysunki bez opisów technicznych i uzgodnień. Dow...
#Zapłata
Czytaj orzeczenie
I ACa 92/18 19 października 2018 Sąd Apelacyjny w Łodzi Michał Kłos

Wyrok z 19 października 2018, sygn. I ACa 92 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...płacie świadczenia pieniężnego, a tym bardziej zwłoka w zapłacie świadczenia, szczególnie jeżeli podstawy umowne uzasadniające odstąpienie od umowy wykraczają poza kwestie ściśle pieniężne; 2) naruszenia art. 491 § l k.c. poprzez błędne przyjęcie, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy powodowie nie mogli odstąpić od umowy, skoro ich świadczenie wynikające z umowy Nr (...) z dnia 8 sierpnia 2011 roku zostało już spełnione, mimo że powodowie, po wykonaniu świadczenia podstawowego wynikającego z § l umowy, musieliby wykona...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 129/18 18 października 2018 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 18 października 2018, sygn. I AGa 129 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ystępujących wad na zarządzenie Sądu Okręgowego zawarty został w piśmie procesowym pełnomocnika pozwanego na karcie 381-386. Jako podstawę prawną oświadczenia o odstąpieniu od umowy pozwany wskazał przepisy art. 491 k.c. oraz § 12 ust. 2 umowy łączącej strony. Sąd Okręgowy ustalił następnie, że wykonane przez powoda studium wykonalności było zgodne z treścią zawartej umowy w szczególności z aktami do których umowa odsyła precyzując zakres jej przedmiotu, a więc ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a w dalszej...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 2/18 17 października 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

Wyrok z 17 października 2018, sygn. I AGa 2 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...zostały przez powoda ukończone, co zostało potwierdzone w sporządzonym protokole inwentaryzacji. Z tego względu art. 637 § 2 k.c. nie mógł stanowić podstawy odstąpienia od umowy, lecz taką podstawę stanowił art. 491 § 1 k.c. skoro pozwana w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy z dnia 30 maja 2011 r. jako jego przyczynę wskazała brak działań zmierzających do wykonania umowy i znaczne opóźnienie w wykonaniu prac. Fakt, że zaistniały przesłanki do odstąpienia od umowy nie niweczył roszczenia powoda o zapłatę należności za wyko...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 233/18 16 października 2018 Sąd Apelacyjny w Łodzi Krzysztof Depczyński

Wyrok z 16 października 2018, sygn. I AGa 233 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
..., że roszczenia strony powodowej sformułowane w pozwie nie uległy przedawnieniu, 4) art. 635 k.c., polegającym na błędnej wykładni tego przepisu prawa i jego niezastosowaniu przez wydaniu zaskarżonego wyroku, 5) art. 491 k.c. i art. 492 k.c., polegającym na błędnej wykładni tych przepisów prawa i ich niezastosowaniu przez Sąd I instancji przy wydaniu zaskarżonego wyroku, 6) art. 627 k.c., polegającym na błędnej wykładni tego przepisu i jego nieuprawnionym niezastosowaniu przez Sąd I instancji przy wyrokowaniu, 7) art. 477 k.c., polega...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 420/17 8 października 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ksenia Sobolewska-Filcek

Wyrok z 8 października 2018, sygn. VI ACa 420 17

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...) w P. ogłosił upadłość likwidacyjną spółki (...). W dniu 23 października 2012 r. spółka (...) złożyła w imieniu konsorcjum podwykonawczego oświadczenie o odstąpieniu od umowy podwykonawczej na podstawie art. 491 § 1 k.c., wobec niewykonywania przez wykonawcę obowiązków polegających na dostarczaniu materiałów oraz nieregulowaniu płatności. W uzasadnieniu powołała się na uprzednie wyznaczenie terminu pismem z 18 października 2012 r. Wnioski złożone przez powodów na podstawie art. 647 1 § 5 k.c. zostały poddane weryfikacji...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 172/18 4 października 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Bogusława Żuber

Wyrok z 4 października 2018, sygn. I AGa 172 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...w dniu 28 grudnia 2016r. oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu jej niewykonania nie mogło wywołać oczekiwanych skutków prawnych. W konsekwencji nie doszło do naruszenia przez 󠅻Sąd Okręgowy przepisów art. 491 kc oraz art. 494 § 1 kc, bowiem po stronie skarżącego nie powstało roszczenie o zwrot spełnionego świadczenia z tytułu wynagrodzenia za wykonane dzieło. Natomiast błędne są wywody sądu I instancji co do możliwości zastosowania w sprawie przepisu art. 646 kc, jednak z przyczyn zasadniczo innych, niż wskazuje się w...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 191/18 1 października 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Marek Machnij

Wyrok z 1 października 2018, sygn. I AGa 191 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ozwany (...) – w nawiązaniu do korespondencji prowadzonej z (...), dotyczącej braku możliwości spełnienia przez nich świadczeń z tytułu zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej – wezwał ich na podstawie art. 491 k.c. do niezwłocznego przystąpienia do wykonywania tych usług do dnia 8 lipca 2012 r. pod rygorem odstąpienia od umowy w części dotyczącej zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej. Jednocześnie, w oparciu o art. 490 k.c., z uwagi na fatalny stan majątkowy (...) oraz na brak realizacji umowy we wskazanym zakresie, poz...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 171/18 1 października 2018 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jan Kremer

Wyrok z 1 października 2018, sygn. I AGa 171 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ą przede wszystkim na tym, że w momencie bezskutecznego upływu terminu wymagalności po stronie wierzyciela powstaje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczenia dłużnikowi dodatkowego terminu (art. 491 § 1 k.c.). Domniemanie winy dłużnika (powodów) w niewykonaniu zobowiązania jest obalane. Następuje przeniesienie ciężaru dowodu z wierzyciela (pozwanego) na dłużnika (powodów). Dzięki takiej konstrukcji to dłużnicy muszą wykazać, że do niewykonania zobowiązania doszło nie z ich winny. Wierzyciel może oprzeć...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 154/18 27 września 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Andrzej Daczyński

Wyrok z 27 września 2018, sygn. I AGa 154 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Sąd pierwszej instancji ustalił, że powód pismem z dnia 12 sierpnia 2014r. złożył pozwanej oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 20 lipca 2013r. nr (...)na podstawie art. 491 k.c. oraz wezwał pozwaną do zapłaty kar umownych za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań umownych w wysokości 0,2% ceny zakupu określonej w w w umowie za każdy dzień opóźnienia tj. 68.904,92 euro. Jak podstawę do odstąpienia od umowy powód wskazał brak wykonania przez pozwaną zobowiązania pomimo skierowanego wezwa...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 654/17 13 września 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Roman Dziczek

Wyrok z 13 września 2018, sygn. V ACa 654 17

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...datek uiszczony przez pp. O. dotyczył wykonania wszystkich umownych obowiązków stron. Nie miała więc racji strona pozwana twierdząc, że przed odstąpieniem od umowy pp. O. powinni dochować trybu przewidzianego w art. 491§1 k.c., a zaniechanie wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania prac budowalnych z zagrożeniem odstąpienia od umowy nie czyniło oświadczenia pp. O. z 15 stycznia 2010 r. nieskutecznym. Spór stron koncentrował się na tym, czy pozwana spółka wywiązała się z własnych zobowiązań umownych, tj. czy stan prac budowalnych...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VII AGa 947/18 12 września 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 12 września 2018, sygn. VII AGa 947 18

Teza Przepis art. 642 § 1 k.c. nie uzależnia wymagalności wierzytelności o wynagrodzenie za wykonane dzieło od jego odebrania. Obowiązek odebrania dzieła powstaje, jeżeli dzieło zostało wykonane przez przyjmującego zamówienie zgodnie z treścią zobowiązania wynikającego z umowy oraz wydane zgodnie z tym zobowiązaniem.

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...y (art. 394-395, 483-484 k.c.). Pewne modyfikacje instytucji dotyczących odpowiedzialności kontraktowej zostały przewidziane w odniesieniu do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 491-497 k.c.). Tymczasem pozwany nie sfomułował nawet wobec powoda roszczenia z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej i nie przedstawił go do potrącenia z roszczeniem wskazanym w pozwie. Ponieważ proces cywilny ma charakter kontradyktoryjny i nie jest rzeczą sądu zastępowanie stron w formułowaniu przez nie zarzutów i p...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VII Wydział Gospodarczy #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1879/16 27 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Grażyna Kramarska

Wyrok z 27 czerwca 2018, sygn. VI ACa 1879 16

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...enia zdarzenia opisanego w klauzuli 16.2 pkt (d) Warunków Kontraktu, tj. „Zamawiający w istocie nie wykonuje swoich zobowiązań według Kontraktu”. W tym piśmie Wykonawca wskazał również, że mając na uwadze art. 491 § 2 k.c. odstępuje od kontraktu tylko co do tej części świadczenia wynikającego z Umowy, które miałoby być wykonane po dniu odstąpienia od umowy (tj. po dniu wejścia w życie przedmiotowego powiadomienia). Zamawiający pismem datowanym na dzień 24 lipca 2012 r. powiadomił Wykonawcę na podstawie Subklauzuli 15.2 (a),...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1377/17 20 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Łodzi Wiesława Kuberska

Wyrok z 20 czerwca 2018, sygn. I ACa 1377 17

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...za zobowiązania spółki; 2. naruszenia przepisów prawa materialnego w postaci: - art. 65 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i pominiecie literalnego brzmienia umów przy ocenie zakresu zobowiązania pozwanego; - art. 491 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, mimo nie wykonania przez pozwanego zobowiązania; - art. 494 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie, mimo nie wykonania przez pozwanego zobowiązania; - art. 519 k.c. poprzez jego niezastosowanie, mimo że zobowiązanie pozwanego polegało także na przejęciu długów; - art. 180 k.s.h. w...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1197/16 8 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Tomasz Pałdyna

Wyrok z 8 czerwca 2018, sygn. VI ACa 1197 16

Teza I. w świetle art. 61 par. 1 k.c. o skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozstrzyga data dotarcia oświadczenia woli do adresata a nie data złożenia takiego oświadczenia. II. umowa zawarta w trybie zamówienia publicznego pozostaje ważna mimo nieważności umowy konsorcjum, która miała łączyć wykonawców, bo konsorcjum jes...

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...anowieniach łączącej strony umowy ani w przepisach kodeksu cywilnego. Powód nie wykazał – zdaniem sądu – że zamawiający nie dotrzymał umowy zgodnie z § 7 umowy ani nie wykazał okoliczności określonych w art. 491 § 1 k.c. i 493 § 1 k.c. Nie wykazał, że istniały okoliczności uniemożliwiające świadczenie wykonawcy, ani że inwestor dopuszczał się zwłoki w wykonaniu świadczenia wzajemnego. Dlatego oddalił żądanie zapłaty kary umownej w całości. Przechodząc do oceny roszczenia o wynagrodzenie za wykonane prace sąd okręgo...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 1653/16 5 czerwca 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Urszula Wiercińska

Wyrok z 5 czerwca 2018, sygn. VI ACa 1653 16

Teza Nie ma podstaw do uznania, że zapłata części ceny, która została przez strony w umowach sprzedaży lokali określona jednoznacznie, przy braku podstaw do zakwestionowania ważności czy skuteczności tych umów, stanowi świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 par. 2 k.c.

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...ąpienia od umowy w przypadku podwyższenia przez pozwanego ceny za lokal z zastosowaniem klauzuli waloryzacyjnej. Możliwość odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym tj. w oparciu o przepisy art. 491 k.c. i 492 k.c. nie pozwalała na odstąpienie od umowy z powodu podwyższenia przez dewelopera ceny za lokal mieszkalny. Sąd Okręgowy uznał też, że oświadczenia, które znalazły się w umowach ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży pomiędzy pozwanym, a kilkoma członkami grupy, zgodnie z którymi zno...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V AGa 170/18 30 maja 2018 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Anna Strugała

Wyrok z 30 maja 2018, sygn. V AGa 170 18

Teza Reguła interpretacyjna z art. 394 k.c. nie może znajdować zastosowania, gdy przy zawieraniu umowy wręczane są rzeczy lub pieniądze, których wartość jest zbliżona do wartości umówionego świadczenia, równa jej albo ją przekracza

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...nia od całej umowy, podczas gdy powód odstąpi od umowy jedynie w części w jakiej nie doszło do spełnienia świadczenia przez pozwaną. W ocenie pozwanej, wolą powoda było wiec odstąpienie od umowy na podstawie art. 491 § 2 k.c., a nie na podstawie art. 394 k.c. W tej sytuacji powód może żądać wyłącznie naprawienia ewentualnej szkody, którą poniósł w związku z niewykonaniem przez pozwaną umowy w części jedynie na zasadach ogólnych, a nie może żądać zwrotu podwójnej kwoty zadatku. Dalej pozwana wskazała, iż jej wolą nie b...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 131/18 29 maja 2018 Sąd Apelacyjny w Krakowie Robert Jurga

Wyrok z 29 maja 2018, sygn. I AGa 131 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...naruszenie art. 483 §1 k.c. i art. 484 §1 k.c. poprzez błędną wykładnię, co wyrażało się w przyjęciu, że przesłanką roszczenia o zapłatę kary umownej jest szkoda wyrządzona wierzycielowi; IX baruszenie art. 491 §1 k.c. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, co wyrażało się w ocenie, że nie może dojść do skutecznego odstąpienia od umowy, jeżeli po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela do spełnienia świadczenia i wyznaczeniu mu terminu oświadczy on, że świadczenie zamierza spełnić po upływie terminu...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 2076/16 28 maja 2018 Sąd Apelacyjny w Warszawie Agata Zając

Wyrok z 28 maja 2018, sygn. VI ACa 2076 16

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...Tak jak nieważne jest (art. 58 § 1 i 3 k.c.) zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia nieograniczone żadnym terminem, tak również nieskuteczne będzie wykonanie ustawowego prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 k.c., które nie zostało poprzedzone wyznaczeniem odpowiedniego terminu do wykonania zobowiązania z zagrożeniem wykonania prawa do odstąpienia. Skuteczne odstąpienie od umowy wzajemnej uregulowane w art. 491 k.c. wymaga od wierzyciela dokonania dwóch oddzielnych czynności. Pierwszą jest wyznaczenie odpowiedniego terminu d...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I AGa 80/18 7 maja 2018 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Jacek Nowicki

Wyrok z 7 maja 2018, sygn. I AGa 80 18

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...faktury VAT nr (...) z dnia 2 stycznia 2014r. Sąd pierwszej instancji ustalił, że powód w piśmie z dnia 10 lipca 2015r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży pojazdu marki A. (...) na podstawie art. 491 § 1 k.c. oraz wezwał pozwanego do stawiennictwa w dniu 10 lipca 2015r. celem zawarcia umowy na podstawie której powód miał przenieść na pozwanego własność w w pojazdu, pod warunkiem złożenia przez pozwanego zobowiązania do zwrotu na rzecz powoda całkowitej ceny pojazdu wynikającej z faktury VAT nr (...) z dnia 2 st...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1000/15 26 kwietnia 2018 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Agnieszka Sołtyka

Wyrok z 26 kwietnia 2018, sygn. I ACa 1000 15

Podstawa prawna
art. 491 kc Skutki zwłoki
...istotne, w dacie odstąpienia od Umów przez powoda, zwłoka pozwanego w realizacji Umów przekroczyła pół roku. Ponadto, w ocenie sądu I instancji powód był uprawniony do odstąpienia od Umów także na podstawie art. 491 § 1 zdanie pierwsze k.c. Pismem z 3 marca 2010 r. powód wezwał bowiem pozwanego do zakończenia robót i wyznaczył dodatkowy termin – do 30 marca 2010 r. – pod rygorem odstąpienia od Umów z przyczyn zależnych od wykonawcy. W tym dodatkowym terminie, pozwany nie wykonał robót, a brak wykonania prac w umówionym termin...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie