Baza orzeczeń sądowych

...ia. Warto podkreślić, że powód odstąpił od warunkowej umowy sprzedaży lokalu, wobec czego w rzeczywistości upadł nawet skutek zobowiązujący do przeniesienia w przyszłości prawa własności lokalu. Zgodnie z art. 491 § 1 k.c., jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczeni...

...a jest to zatem taka umowa, gdzie świadczenie jednej strony jest odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. Odpowiedniość nie oznacza zbieżności świadczeń w czasie, lecz ich ekwiwalentność dla stron. Z treści art. 491 § 1 k.c. wynika, że jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez...

...blągu posiedzenie w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej sygn. akt V GCo 337 13, ale nie doszło do zawarcia ugody między stronami. Następnie pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r. powód wezwał pozwanego na podstawie art. 491 § 1 k.c. do wykonania umowy sprzedaży przez zapłatę ceny, zakreślając termin na zapłatę do końca kwietnia 2015 r., zastrzegając, że w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu odstąpi od tej umowy i będzie domagał się zwrotu maszyny oraz naprawnienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, po czy...

...zona przez niego zaliczka zaliczona na poczet kary umownej w myśl § 7 ust. umowy. Natomiast pismem z dnia 08 czerwca 2016 r. pozwana odstąpiła od umowy sprzedaży łączącej strony. Jako podstawę prawną wskazała art. 491 kc. Tego samego dnia wystawiła powodowi notę obciążeniową nr NO 01 06 2016 na kwotę 50.000,00 zł tytułem kary za niewykonanie umowy z dnia 26 kwietnia 2016 r. Jednocześnie zapisała w jej treści, że wpłata zaliczki na poczet zakupu kombajnu zostaje zaliczona na poczet noty. Powód o odstąpieniu od umowy i wystawieniu...

...ące na zbrojeniu ramy Ca budynku C i kanalizacja deszczowa, nie zostały wykonane w grudniu 2012 roku. Pismem z dnia 13 grudnia 2012 r. powód oświadczył pozwanemu, że odstępuje od zawartej z nim umowy na podstawie art. 491 k.c. oraz art. 649 4 § 1 k.c. z jego winy, z uwagi na niedoręczenie przez pozwanego mimo wezwań powoda i upływu oznaczonego w nich terminu kompletnej dokumentacji wykonawczej przedmiotu umowy, zwłoki w zapłacie wymagalnych płatności oraz niedoręczenie powodowi żądanej gwarancji zapłaty za roboty budowlane w kwocie 37....

...owiązana do dowodzenia zaistnienia okoliczności zaprzeczających twierdzeniom powódki. Dalsze zarzuty dotyczące naruszenia prawa materialnego, a mianowicie wymienionych przez apelującą przepisów art. 65 k.c. oraz art. 491 § 2 k.c. i art. 493 k.c. w związku z art. 65 § 2 k.c. sprowadzały się do twierdzenia, że pozwana spółka w chwili zawierania umowy miała świadomość tego, że nie jest możliwe uzyskanie takiego wyniku postępowania sądowego, który pozwalałby jej na dalsze dzierżawienie gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych bez be...

......) Sp. z o.o. i nie znajdywało podstawy w umowie z dnia 18.01.2007 r. Umowa z 18.01.2007 r. zaczęła być niewłaściwie przez wnioskodawcę wykonywana i uczestnik miał prawo od umowy odstąpić w oparciu o przepis art. 491 § 2 k.c. zdanie drugie. Wnioskodawca podnosił, że przedmiotowe oświadczenie winno być skierowane do niego, a nie (...) SA w związku ze zbyciem w dniu 30.06.2007 r. przez (...) SA przedsiębiorstwa w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na rzecz wnioskodawcy. W przedmiotowym oświadczeniu J. B. wskazał, że naruszone z...

...zepustek umożliwiających jego pracownikom wejście na płytę L.. Pozwany w dniu 26 kwietnia 2016 r. zwrócił przepustki. Pismem z 26 kwietnia 2016 r. (błędnie datowanym na 14 kwietnia 2016 r.) pozwany na podstawie art. 491 § 1 k.c. wyznaczył powodowi dodatkowy 24-godzinny termin do wydania przepustek pod rygorem odstąpienia od Umowy. Powód odmówił wydania przepustek w wyznaczonym terminie, w związku z czym pismem z 28 kwietnia 2016 r. pozwany odstąpił od Umowy na podstawie § 8 ust. 2 Umowy w zw. z art. 491 k.c., a także wezwał powoda do...

...czyła spółce (...), że w związku z nieprzekazaniem dokumentacji projektowej szczegółowo opisanej w piśmie z 16 maja 2011 r., w terminie 3 dni od otrzymania tego pisma, niniejszym odstępuje od umowy na podstawie art. 491 k.c. W dalszej części pisma wskazano, że klauzula odstąpienia umownego zawarta w umowie jest nieważna, z uwagi na to, że nie zawiera terminu końcowego, w czasie którego miałoby być złożone oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Wskazano również, że spółka (...) wzywa ponownie do pilnej zapłaty kary umownej...

...charakterze unijnym. W związku z tym, że powód wskazał na wady przedmiotu umowy, umożliwił jego naprawę lub wymianę, odstąpienie od umowy było uzasadnione w świetle art. 560 § 1 k.c., a ponadto na podstawie art. 491 § 1 k.c. – wobec zwłoki pozwanej we właściwym wykonaniu umowy. Powód podkreślił, że konsekwencją odstąpienia od umowy przez powoda jest zwrot wzajemnie otrzymanych świadczeń (art. 494 k.c.). Domagał się w związku z tym zwrotu uiszczonego zadatku (212.750 zł), a także pozostałej części uiszczonego wynagrodzen...

...nienie w całości w oparciu o art. 394 § 1 – 3 k.c. i art. 389 k.c. Kolejno sąd odniósł się do kwestii umowy przedwstępnej, omówił instytucję zadatku oraz skutki jego wręczenia, powołując się przy tym na art. 491 k.c. i art. 77 k.c. oraz odniósł się do niewykonania umowy - art. 471 k.c., podnosząc przy tym, że wierzyciel nie ma obowiązku przyjęcia nieprawidłowo zaoferowanego świadczenia, czyli takiego, które nie odpowiada treści zobowiązania i zasadom słuszności (art. 354 i 486 k.c.). Sąd zwrócił uwagę, że w przedmiotow...

...ielenie Modułów Realizacyjnych na potrzeby odstąpienia od Umowy było niedopuszczalne. Również powołanie w oświadczeniu o odstąpieniu jako jego podstaw przepisów art. 635 k.c. w zw. z art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 491 § 2 k.c. musi prowadzić do uznania Oświadczenia o odstąpieniu za bezskuteczne. Niezależnie od powyższych zarzutów, uprawniony wskazał, iż prawną konsekwencją odstąpienia jest wygaśnięcie umowy od momentu jej zawarcia. W praktyce oznacza to konieczność zastosowania art. 494 k.c. i § 26 Umowy. W pierwszej kolejnoś...

...ółkę do uregulowania w w należności w terminie 3 dni od doręczenia wezwania z zastrzeżeniem, iż w przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu będzie on uprawniony do odstąpienia od w w umów zgodnie z art. 491 k.c. Przed Komornikiem Sądowym Rewiru (...) przy Sądzie Rejonowym dla K. w K. pod sygn. akt (...) toczyło się postępowanie egzekucyjne z wniosku spółki (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przeciwko A. D. (1), który na podstawie tytułu wykonawczego zobowiązany był zapłacić w w spółce kwotę 241.400 zł wraz z odsetkam...

...iem wątpliwe jest spełnienie świadczenia przez pozwaną, która nie posiada pojazdów umownych. Pozwana otrzymała pismo w dniu 7 lipca 2014r. W piśmie z dnia 22 lipca 2014r. powódka oświadczyła, że na podstawie art. 491 k.c. odstępuje od umowy z dnia 08 maja 2014r. w zakresie niezrealizowanej sprzedaży 22 pojazdów. Jednocześnie wezwała do zapłaty kwoty 215.870 Euro (182.000 Euro tytułem zabezpieczenia kontraktu i 33.870 Euro tytułem zaliczki) – w terminie 7 dni. Pismo pozwana otrzymała w dniu 25. Lipca 2014r. W odpowiedzi w pozwana ws...

...§ 9 ust. 2 umowy, w którym strony postanowiły, że w razie rozwiązania umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowane prace, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną wykonawcy, 3) art. 491 § 2 k.c. przez jego niezastosowanie i przyjęcie, że pozwana (powódka wzajemna) odstąpiła od całej umowy, podczas gdy odstąpienie od umowy mogło odnieść skutek tylko w zakresie obejmującym niewykonane świadczenie, przez co w odniesieniu do części wykonanej rozliczenie powinno nastąpić na podstawie umowy, 4) art....

...nia zobowiązania w terminie ściśle określonym wskazanego w art. 492 k.c., ani nie określiły terminu wykonania zobowiązań kupującego. Jednocześnie uprawnienie to stanowi wyjątek od ogólnej zasady wyrażonej w art. 491 k.c. i przepis art. 492 k.c. należy wykładać wąsko; uprawnienie to przysługuje jedynie w wypadku zwłoki dłużnika Powódka nie wykazała, aby niespełnienie zobowiązań przez pozwanego było przez niego zawinione; podjął on starania w zakresie dofinansowania spółki poprzez udzielenie pożyczek przez inne podmioty, a z...

...ka 2000 r., V CKN 135 00, nie publ.). Przytoczony przepis reguluje zasady rozliczenia stron w związku z odstąpieniem przez jedną z nich od umowy wzajemnej. Przyczyna odstąpienia może wynikać z regulacji ogólnych (art. 491 i nast. k.c.) oraz z licznych przepisów szczególnych, które wprost lub pośrednio odwołują się do tych unormowań. Każda ze stron jest obowiązana zwrócić wszystko, co otrzymała od drugiej strony na podstawie umowy; strona odstępująca może ponadto żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Po...

...rażu wielostanowiskowym jak za lokal bezusterkowy, a przez okres od 31 marca 2004 r. pozwana nie usunęła usterek, zaś lokal pozostaje w posiadaniu pozwanej i nie nadaje się do zamieszkania. Jako podstawę wskazała art. 491 § 1 k.c. Pozwem z dnia 31 marca 2014 r. złożonym do Sądu Okręgowego w Warszawie T. S. wystąpiła przeciwko (...) Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (...) w W. z żądaniem zasądzenia na jej rzecz od pozwanej kwoty 383.231,39 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 31 marca 2004 r. Swoje roszczenie powódka wywodziła z fa...

...a który jej zapłacił- stosownie do treści umowy. Podzielność przedmiotu umowy czyni zasadnym zawarty w apelacji zarzut naruszenia art. 491§2 w zw. z art. 379§2c w zw. z art. 644kc w zw. z art. 65§2kc. Zgodnie z art. 491§2kc Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może także ods...

...dki nie przewidywała ani nie przewiduje możliwości wypłaty kredytu w złotych polskich (a już zwłaszcza w dowolnie ustalanej kwocie). Podała, że powództwo oparte jest na przepisach art. 476 k.c., akt. 477 k.c., art. 491 k.c., które przewidują uprawnienie konsumenta do domagania się wykonania zobowiązania z umowy kredytu, czyli do postanowienia kredytu do dyspozycji i do wypłaty bezpośrednio w walucie udzielonego kredytu. Przy tym z uwagi na fakt, że wszystkie płatności faktycznie dokonane przez pozwany bank miały miejsce przed noweliza...

...wą. Następnie strony prowadziły korespondencję odnośnie konieczności (zdaniem powódki) i braku podstaw (w ocenie pozwanego) do przystąpienia do realizacji umowy. Pismem z dnia 6 grudnia 2011 r. powódka w trybie art. 491 § 1 k.c. wezwała pozwanego do wykonania umowy w terminie 3 dni pod rygorem odstąpienia od umowy w wypadku niezrealizowania tego wezwania. Wobec bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu pismem z dnia 16 grudnia 2011 r. powódka odstąpiła skutecznie od umowy z dnia 17 grudnia 2010 r., wzywając jednocześnie pozwanego do na...

...012r., w którym wskazała, że dotychczas nie otrzymała prawidłowej dokumentacji w zakresach tam określonych i wyznaczyła ostatecznie dodatkowe terminy na jej dostarczenie pod rygorem odstąpienia od umowy w trybie art. 491 § 1 kc. Powódka podała ponadto, iż zamawiający nie tylko nie dostarczył dokumentacji w wymaganym terminie, lecz 27 września 2012 r. przesłał do niej pismo zawierające oświadczenie, z którego wynika, że takiej dokumentacji nie dostarczy, co stanowiło o zamiarze braku realizacji tego obowiązku przez zamawiającego, k...

...ówienie nie odnosi się reguła wyrażona w art. 644 k.c. Rozwiązań w tym przedmiocie należy poszukiwać więc na gruncie ogólnych przepisów regulujących odstąpienie od umów wzajemnych (art. 494 k.c., względnie art. 491 § 2 k.c. w kontekście podzielności świadczenia w rozumieniu art. 379 § 1 k.c., tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 wrześnie 2018 roku, sygn. akt I CSK 578 17). Natomiast jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 października 2010 roku (sygn. akt IV CSK 112 10) art. 494 k.c. stanowi podst...

...odstąpienia od umowy wiąże się - podobnie jak kara umowna - z reżimem odpowiedzialności kontraktowej. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy jest następstwem zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej (art. 491 i 492 k.c.), oświadczenia strony obowiązanej do spełnienia świadczenia, że świadczenia tego nie spełni (art. 492 2 k.c.) i następczej niemożliwości świadczenia wzajemnego wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana (art. 493 k.c.). W konkluzji Sąd rozpoznający niniejszą sprawę pod...

...nie był zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda wynagrodzenia ustalonego w umowie. Pozwany jest natomiast zobowiązany wydać powodowi krzesła będące przedmiotem zamówienia. Mając na względzie powyższe, na mocy art. 491 §1 k.c., art. 492 k.c., art.494 § l k.c. Sąd Okręgowy orzekł jak w punkcie I zaskarżonego wyroku.W punkcie II wyroku Sąd zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu orzekł o kosztach zastępstwa procesowego. Powyższy wyrok został zaskarżony apelacją przez powoda w całości, który rozstrzygnięciu Sądu I i...

...wy bez wyznaczania terminu dodatkowego, przy czym uprawnienie to przysługuje na wypadek niewykonania zobowiązania przez drugą stronę. Oznacza to, że przez zastrzeżenie zadatku uchylone zostaje stosowanie reguły z art. 491 k.c., a więc nie ma obowiązku wyznaczania jakichkolwiek terminów w celu umożliwienia drugiej stronie spełnienia świadczenia. Uprawnienie wierzyciela do odstąpienia od umowy (i zatrzymania zadatku albo żądania sumy dwukrotnie wyższej) powstaje tylko wtedy, gdy niewykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłu...

...ł je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający (pozwany) mógł bez wyznaczania powodowi terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła (art. 635 k.c. lex specialis wobec art. 491 k.c.)). Wskazany powyżej termin zamontowania drzwi do mieszkania powoda - uwzględniając zastrzeżone w umowie prawo powoda do opóźnienia się bez podanych przyczyn do opóźnienia się w wykonaniu umowy o 14 dni - upływał po upływie 5 tygodni od zawarcia w dniu 24 02 2016r. umowy, tj. z dniem 30 03 2016r. W sprawie bezspo...

...złożonych w umowie z dnia 1 września 2014 r., a w konsekwencji przyjęcie, że strony zawarły umowę o dzieło, a nie umowę o roboty budowlane zgodnie z tym, co wynikało z zamiaru stron i celu umowy; 3) naruszenie art. 491 § 2 k.c. w zw. z art. 77 § 2 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że powód skutecznie odstąpił od umowy zawartej z pozwanym w części dotyczącej niewykonanych prac, w sytuacji gdy umowa była zawarta w formie pisemnej, a powód w celu odstąpienia od niej nie zachował dla swojego oświadczenia formy do...

...ra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej i art. 491 § 1 zd. 2 k.c. W myśl pierwszego z tych przepisów, przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Zgodnie z art. 33a ust. 3 prawa przewozowego w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub o...

...wodowie po raz kolejny wskazali pozwanej błędy w dostarczonej dokumentacji, ponownie wzywając pozwaną do przedłożenia prawidłowej dokumentacji we wskazanym terminie, pod rygorem odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c. W dniu 10 czerwca 2014 r. pozwana skierowała do powodów pismo, w którym oświadczyła, iż odstępuje od umowy na podstawie § 9 ust. 1, „na skutek trwającego 30 dni przerwania przez wykonawcę realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy". W umowie nr (...) z dnia 14 kwietnia...