Baza orzeczeń sądowych

...neralny wykonawca, dobrał podwykonawcę do wykonania pewnego zakresu prac z całej inwestycji. Umowa o roboty budowlane jest umową wzajemną. W konsekwencji ustawowe uprawnienie do odstąpienia jest zawarte zarówno w art. 491 k.c., jak i art. 635, czy art. 636 k.c. stosowanych w zw. z art. 656 § 1 k.c. W niniejszej sprawie zastosowanie znajdował art. 635 w zw. z art. 656 § 1 k.c. Art. 635 stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je u...

...ujace co do zasady wynika z trojakich źródeł. Po pierwsze może chodzić o postanowienie zawarte w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 k.c. i art. 492 k.c.) albo po drugie może to wynikać z ogólnych przepisów ustawy (art. 491 k.c. i art. 493 k.c.) oraz po trzecie tak jak w niniejszej sprawie jego podstawa może tkwić w przepisach szczególnych (art 560 § 1 k.c., art. 635 k.c., art. 636 § 1 k.c. i art. 640 k.c.). Realizacja tego uprawnienia następuje poprzez jednostronne oświadczenie złożone drugiej stronie umowy, zgodnie z art. 61 k.c. Z kolei...

...go wykonania zobowiązań każdej z nich, w tym unormowały sytuację kiedy zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez uprzedniego wyznaczania wykonawcy dodatkowych terminów wykonania zobowiązania (por. art. 491§1 kc), a nie że uzgodniły możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn (art. 395§1 kc). O takim rozumieniu omawianych zapisów świadczy postępowanie pozwanego, który najpierw dwukrotnie pismami z dnia 20 września 2011 roku i 10 lutego 2012 roku monitował powodową spółkę o wykonanie prac, wyznaczając dod...

...wiała kwestia ich wymagalności, gdyż jest ona zależna przede wszystkim od źródła powstania zobowiązania. I tak dla przykładu roszczenia związane i będące następstwem odstąpienia od umowy wzajemnej w trybie art. 491 kc stają się wymagalne dopiero z chwilą skutecznego odstąpienia (art. 494 kc). Sąd Apelacyjny zgodził się z Sądem Okręgowym i zaaprobował jego argumentację w części odnoszącej się do braku wykazania przez powódkę przesłanek odpowiedzialności deliktowej pozwanej. Istniejąca bowiem zbieżność czasowa podejmowa...

...lutego 2018 r. powódka złożyła generalnemu wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uwagi na brak zapłaty w terminie faktur VAT i niedokonanie zgłoszenia powódki inwestorowi jako podwykonawcy, wskazując art. 491 § 1 k.c. Niezależne od tego powódka wskazała, że kontynuacja prac jest niemożliwa z przyczyn leżących po stronie generalnego wykonawcy ( spółki (...)) Dowód: oświadczenie z 6.02.2018 r. (k. 167 - 167v). W piśmie z 7 lutego 2018 r. pozwana poinformowała generalnego wykonawcę ( spółkę (...)) o terminie spotkania w...

.... art. 494 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie powyższego przepisu jako podstawy roszczenia powódki, pomimo braku uprzedniej weryfikacji zaistnienia przesłanek odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c.; 6. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 751 k.c. poprzez jego niezastosowanie i nieuwzględnienie podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia roszczenia objętego pozwem. Mając na uwadze powyższe, pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od pow...

...wiadczeń w oparciu o art. 494 § 1 k.c. jak to przyjął Sąd pierwszej instancji. Podzielenie takiego stanowiska prowadziłoby bowiem do nieakceptowalnego wniosku, że strona umowy wzajemnej może w oparciu o przepisy art. 491-493 k.c. jednostronnie niweczyć skutki wiążącej ją umowy niezależnie od tego, czy druga strona tej umowy rzeczywiście dopuściła się niewykonania swojego zobowiązania lub innego zachowania, dla którego ww. przepisy przewidują powstanie uprawnienia do odstąpienia od umowy. Reasumując należy stwierdzić, że skoro w...

...nstytucję umowy o dzieło, w sytuacji, w której pozwany nie był podwykonawcą, zawarł bowiem umowę bezpośrednio z powodem, a warunki tej umowy odpowiadały wyłącznie kryteriom właściwym dla umowy o dzieło; 3) art. 491 § 1 k.c., w związku z art. 644 k.c., ze względu na błędne przyjęcie, że miało miejsce skuteczne odstąpienie przez powoda od umowy zawartej z pozwanym, mającej być podwykonawczą umową o roboty budowlane, podczas gdy: umowa o dzieło w zakresie realizowanym przez pozwanego została już zakończona, a powód rozliczył...

...raz zaprzecza wszelkim jej twierdzeniom. Ponadto powodowa spółka wyznaczyła pozwanej spółce dodatkowy termin do zapłaty zobowiązania pod rygorem skorzystania z prawa do odstąpienia od zawartych umów na zasadzie art. 491 § 2 KC w zw. z art. 491 § 1 zd. 1 KC w takim zakresie w jakim nie zostały one wykonane przez pozwaną. Wobec niespełnienia zobowiązania pomimo wyznaczonego dodatkowego terminu pismem z dnia 4 lutego 2016 roku (...) Sp. z o.o. jako następca (...) sp. z o.o. złożyła oświadczenie od odstąpieniu od zawartych umów w takim...

...odane przyczyny, które mogłyby uzasadnić odstąpienie przez powodów jako wykonawców od umowy. Zastosowanie w niniejszej sprawie znajdą więc ogólne przepisy k.c. dotyczące odstąpienia od umowy w szczególności art. 491 § 1 k.c., gdyż przepisy dotyczące umowy o dzieło tej kwestii odrębnie nie regulują. Zgodnie z art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może jej wyznaczyć odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego up...

...od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Z kolei zgodnie z art. 635, stanowiącym normę szczególną względem art. 491 § 1 kc, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W przypadku od...

...wach wzajemnych, gdzie do odstąpienia konieczne byłoby (oprócz oczywiście złożenia oświadczenia o odstąpieniu, czego zresztą brak w niniejszej sprawie) wyznaczenie dłużnikowi (pozwanej) odpowiedniego terminu (art. 491 § 1 k.c.). Sąd rozważał też potencjalną podstawę roszczenia polegającą na zwrocie świadczenia wzajemnego uiszczonego na poczet umowy, gdzie druga strona nie wykonała swojego świadczenia. W niniejszej sprawie jednak nie można mówić (nawet przy odmiennej ocenie materiału dowodowego) o niewykonaniu przez pozwaną zob...

...ia płatności należności objętej fakturą nr (...) na kwotę 1.276.125 zł, a to jako równowartość kosztu naprawy. (pismo – k. 112). Z kolei strona powodowa, pismem z tej samej daty, powołując się na treść art. 491 k.c., wezwała Zamawiającego do zapłaty należności z w w faktury w terminie 3-ch dni, pod rygorem odstąpienia od umowy oraz informując, że do czasu zapłaty wstrzymuje się z dalszym wykonywaniem obowiązków umownych (pismo – k. 113). W konsekwencji – pismem z dnia 28 października 2014 r. strona powodowa złożyła d...

...h ponad kwotę 2 484,62 zł.; 2. co do całości rozstrzygnięcia w sprawie z powództwa wzajemnego (pkt II wyroku). Powódka wzajemna zarzuciła Sądowi Rejonowemu naruszenie: I. naruszenie prawa materialnego, a to: 1. art. 491 § 1 k.c., przez niewłaściwe przyjęcie, że nie może mieć zastosowania do odstąpienia od umowy dokonanego przez Okręgową Izbę (...) i Położnych w Ł. ( (...)), podczas, gdy (...) w Ł. skutecznie odstąpiła od umowy z M. P. spełniając zarówno warunki formalne odstąpienia od umowy, jak i działając w sposób uzasa...

...tników. Pismem zaś z 25 września 2017 r. (...) odniósł się do zastrzeżeń Szefa (...) zgłoszonych pismem z 22 września 2017 r. Pismem z 11 października 2017 r., jak ustalił Sąd Okręgowy, powód na podstawie art. 491 § 1 k.c. wyznaczył następnie pozwanej termin na wykonanie umowy, który został określony na 30 listopada 2017 r., kiedy to został sporządzony raport dotyczący niezgodności wyrobu ze specyfikacja techniczną, który został przesłany do (...) i do prezesa zarządu pozwanej spółki. W raporcie tym, jak podał Sąd Okręg...

...poniesionych kosztów. Pozwany odmówił zapłaty. W świetle dokonanych ustaleń faktyczne Sąd Rejonowy uznał powództwo, oparte o treść art. 494 § 1 k.c. za częściowo uzasadnione. Przywołując art. 640 k.c. i art. 491 § 1 k.c. w kontekście skuteczności odstąpienia od opisanej w pozwie umowy (uregulowanej w art. 627 k.c.) Sąd zauważył, że zgodnie z powołanymi przepisami złożone przez powoda oświadczenie zostało poprzedzone wezwaniem pozwanego do realizacji umowy poprzez wykonanie obowiązków (przewidzianych choćby w § 3 umowy) i...

...konsekwencji uznaniu, że z literalnej wykładni umowy wynika, że wolą stron umowy było ukształtowanie odpowiedzialności za opóźnienie wykonawcy jedynie w przekroczeniu terminu zakończenia robót; 6) naruszenie art. 491 § 2 k.c. w zw. z art. 379 § 2 k.c. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy świadczenie z umowy o roboty budowlane jest świadczeniem podzielnym, wobec czego do skutków odstąpienia od umowy o roboty budowlane winien mieć zastosowanie art. 491 § 2 k.c., co oznacza, że odstąpienie od tejże umowy ma skutek ex nunc, tj....

...s wzajemne żądania i ich granice wynikałyby z przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu). Dodatkowo, jak trafnie zarzuca apelacja, przy odstąpieniu częściowym należało zbadać, czy było ono dopuszczalne w świetle art. 491 § 2 k.c. i jaki miało skutek co do obowiązku zapłaty za wykonaną część dzieła. Sąd Okręgowy nie wyjaśnił również jak rozumie i z jakiej podstawy prawnej wywodzi twierdzenie o braku po stronie powodowej podstaw do żądania zapłaty wynagrodzenia ze względu na niewykonanie umowy. W szczególności, wobec wynikając...

...st wygaśnięcie umowy od momentu jej zerwania (ex tunc) i wygasa przy tym nie tylko zobowiązanie główne, ale i akcesoryjne (np. zobowiązanie do zapłaty kar umownych); c) art. 635 k.c. w zw. z art. 405 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu przez sąd arbitrażowy, że pozwana miała prawo do naliczenia i pobrania kary umownej w wysokości 104.481,58 zł i wobec tego nie była bezpodstawnie wzbogacona, podczas gdy w przypadku odstąpienia od umowy z powodu wystąpienia przesłanek określonych w...

...arunki najmu, na co wskazuje późniejsze zaproponowanie lokali zamiennych zarówno pod marką (...) jak i I. A.. Podstawą odstąpienia od umowy nie mógł być również wskazany w toku procesu przez stronę powodową art. 491 k.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również b...

...ych standardów uznać należy za nietrafione. Na marginesie podkreślić należy także że umowa nie przewidywała umownego prawa odstąpienia od umowy przedwstępnej. Uprawnienia takiego nie można także wywodzić z art. 491 i 492 k.c. który w ogóle nie znajduje w niniejszej sprawie zastosowania. Mając to na uwadze sąd uznał, że powód nie wykazał aby ziściły się okoliczności uzasadniające zwrot przez pozwaną podwójnej kwoty zadatku. W szczególności nie wykazał zgodnie z ciążącym na nim obowiązkiem procesowym by to ona ponosiła...

...u powoływanie się przez powoda na brak spełnienia przez pozwanych świadczenia wzajemnego – zapłaty za wykonane roboty, jako powodującego po jego stronie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (art. 491 § 1 k.c.) w świetle przedstawionych przez powoda okoliczności spornych wymagało oceny, czy wykonane roboty nie miały wad lub też obarczone były wadami nieistotnymi. Według sądu oddanie robót nie powoduje wymagalności wynagrodzenia, jeżeli wykonane prace mają wady istotne, gdyż de facto na tym etapie realizacji umowy...

...rzez nich decyzji o warunkach zabudowy. W pozostałym zakresie, w ocenie Sądu I instancji, umowa odzwierciedla faktyczny zamiar i cel stron umowy przedwstępnej. Wskazując na treść art. 395 § 1 k.c., art. 492 k.c., art. 491 k.c. i art. 493 k.c., art. 560 § 1 k.c., art. 635 k.c., art. 636 § 1 k.c. i art. 640 k.c., art. 487 k.c., art. 491 k.c., art. 395 § 1 k.c., art. 390 § 1 k.c., art. 394 § 1 k.c. i art. 471 k.c., Sąd Rejonowy podniósł, iż z treści umowy przedwstępnej zawartej przez strony wynika, że nie zostało zastrzeżone prawo odst...

...łalności gospodarczej). Niezależnie od tego z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2 k.c., art. 492 k.c. i art. 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. W świetle powyższego, należy z całą stanowczością podkreślić, że pozwana spółka przejmując niejako wszystkie składniki przedsiębiorstwa (...)w dalszym ciągu kontynuowała realizację kontraktów i umów tej...

...w (tj. do dokonania wyceny aktywów netto Funduszu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz do dokonania wykupu certyfikatów zgodnie ze złożonym żądaniem z listopada 2018 roku). Dodał, iż wezwanie nastąpiło w trybie art. 491 k.c., tj. pod rygorem odstąpienia od umowy jednakże wezwanie pozostało bezskuteczne. Nadto powód podał, iż komunikacie na stronie internetowej Funduszu z dnia 17 maja 2019 roku, iż na chwilę obecną Towarzystwo nie jest jednak w stanie określić daty potwierdzenia wyceny aktywów Funduszu, gdyż finalizacja tego procesu...

...elności o zapłatę kwot po 10.547,25 zł, zaś powodowi po 15.702,75 zł. W związku z powyższym, w dniu 19 grudnia 2019 r. powodowie odstąpili od opisanej umowy sprzedaży podając jako podstawę swojego roszczenia art. 491 § 1 k.c. W odpowiedzi na pozew pozwani wnieśli o oddalenie powództwa w całości, wskazując, że powodowie otrzymali kwotę 52.500 zł bezpośrednio do ich rąk po podpisaniu aktu notarialnego i powołując się na dołączone do odpowiedzi potwierdzenie odbioru gotówki. Wyjaśnili, że powodowie, prowadzący uprzednio dzia...

...§ 2 k.c. nie znajduje zastosowania. Jednocześnie, gdyby powód nie spełnił swojego świadczenia, pozwana zachowywała roszczenie o żądanie wykonania umowy, względnie nabywała uprawnienie do odstąpienia od niej (art. 491 k.c.). W konsekwencji, skoro strony zawarły ważne umowy sprzedaży, pozwana zobowiązana była – co do zasady – do zapłaty na rzecz powoda uzgodnionej ceny. W realiach niniejszej sprawy sprowadza się to do obowiązku zapłaty ceny wynikającej z umowy z dnia 7 marca 2017r., określonej w fakturze VAT nr (...). Należało...

.... Odstąpienie to nie jest obwarowane koniecznością ponaglenia dłużnika poprzez wyznaczenie dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia, co przewidują ogólne reguły związane z niewykonaniem umów wzajemnych (art. 491 k.c.). Nie ma też konieczności wykazywania, że wskutek zwłoki świadczenie utraciło całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie (art. 477 § 2 k.c.). Konieczne jest tylko ustalenie, że dłużnik nie wykonał zobowiązania wskutek okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność (por. wyrok SN z dnia 30...

...nieniu przesłanki tak znacznego opóźnienia w wykonaniu dzieła przez przyjmującego zlecenie, że nie jest prawdopodobne, by zdołał je ukończyć w czasie umówionym. Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do art. 491 § 1 k.c. tylko w takim zakresie, że nie jest konieczne zastrzeżenie dodatkowego terminu do wykonania dzieła, jak również nie wymaga, by opóźnienie było kwalifikowane w kategoriach zwłoki. Bez znaczenia pozostają też przyczyny, z powodu których dzieło nie zostało wykonane, chyba że leżą one po stronie zamawiając...