Baza orzeczeń sądowych

...tora i pozwanego jako wykonawcy za zapłatę należnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez powódkę jako podwykonawcę (§ 5). W opinii sądu powódka w sposób skuteczny odstąpiła od umowy na podstawie art. 491§1 k.c. Sąd przyjął, że przyczyną odstąpienia były : braki szalunków i materiałów budowlanych, nienależytej jakości szalunki i stal, brak terminowej zapłaty wynagrodzenia, braki prądu i wody, niedostępność dźwigu, braki ochrony placu budowy, niewywiązywanie się przez pozwanego z obowiązków związanych z ochr...

...zielny. Termin wykonania zobowiązania przez Wykonawcę został w umowie ściśle oznaczony na 30 czerwca 2013 r. Prawo do odstąpienia od umowy wynikające z art. 492 k.c. znajduje swe źródło w przepisie ustawy, tj. art. 491 k.c. W art. 492 k.c. przewidziano jedynie umowne zastrzeżenie zwalniające wierzyciela od jednej z przesłanek wykonania tego prawa, jaką jest obowiązek wyznaczenia dłużnikowi dodatkowego terminu w przypadku zobowiązań terminowych (M. Gutowski red., Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, Warszawa 2022, art. 492...

...dczenia o odstąpieniu od umowy. Takie za to oświadczenie złożyła pozwana i w tym zakresie w całości należy podzielić zapatrywania Sądu I instancji. Pozwana była uprawiona do odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c. w zw. z art. 476 k.c. Zgodnie z art. 491 § 1 zd. 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odst...

...o zarzutu potrącenia. Sąd opierając się na postanowieniach łączącej strony umowy wskazał, że odstąpienie od umowy dokonane zarówno przez powódkę, jak i pozwanego było bezpodstawne. Sąd powołując się na art. 491 § 1 i 2 k.c., 493 § 1 i 2 k.c. oraz art. 640 k.c. a także orzecznictwo stwierdził, że odstąpienie od umowy przez jedną ze stron przewidziane jest z przyczyn leżących po stronie przeciwnej. W niniejszej sprawie zdaniem Sądu przyczyny niepowodzenia inwestycji leżały po obu stronach procesu budowlanego i wynikały z brak...

...aściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce. Trzeba zwrócić uwagę, że przepis art. 492 k.c. modyfikuje ustawowe prawo odstąpienia wynikające z art. 491 k.c. Następuje to przez eliminację konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, ponieważ funkcje zagrożenia odstąpieniem od umowy wzajemnej pełni wówczas postanowienie umowne zastrzegające dla wierzyciela uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyłącza to potrzebę określania końcowego termi...

...i dokończenia usługi remontowej i naprawienia wad usługi stwierdzonych po zaprzestaniu wykonywania przez niego prac w terminie do dnia 31 października 2022 roku pod rygorem skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 491 k.c. (dowód: pismo z dnia 20 września 2022 roku – k. 69-72) Sąd zważył, co następuje: Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w postaci korespondencji stron, zeznań świadków E. B. (1), częściowo zeznań świadka J. N., E. M. (1), H. R. oraz zeznań stron. Sąd uznał za...

..., a wartością wynagrodzenia pozwanej za faktycznie wykonane prace (łącznie ze zwrotem kosztów materiałów pozostawionych na budowie). Jako a ernatywną podstawę swojego żądania powódka podała art. 636 k.c. i art. 491 k.c. W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pozwana zakwestionowała powództwo zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. Przyznała, że realizowała roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy nr (...

...wództwa twierdząc, że odstąpienie od umowy jest bezskuteczne. Powódka miała dokonać zmian w zakresie sposobu montażu szyb w balustradzie, a ponadto oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie spełnia kryteriów z art. 491 § 1 k.c. ponieważ pozwanej nie można przypisać winy. Ponadto wyraża wolę montażu szyb balustrady. W odniesieniu do roszczenia odszkodowawczego z tytułu utraconych korzyści twierdziła, że to działanie powódki spowodowało, że nie wynajęła obiektu, ponieważ nie zgłoszono zakończenia budowy. II. Podstawa faktyczna...

...wienia dokumentacji projektowej zamiennej uznał Sąd za nie możliwy do dotrzymania. Czynność strony powodowej miała zatem umyślnie nieprawidłowy, pozorujący dokonanie reklamacji oznaczonej przywołanym w piśmie art. 491 §1 k.c. i zmierzała do obejścia zapisów umowy o odstąpieniu od umowy (termin odstąpienia upłynął 3 grudnia 2018 r.) i art. 491 §1 k.c., a zatem wobec art. 58 §1 k.c. także należało ją ocenić jako czynność prawną nieważną, a co najmniej dokonaną z rażącym naruszeniem zastrzeżonej umową i przepisami k.c. p...

...odstąpieniu od warunkowej umowy sprzedaży. Oświadczenie nie jest bowiem uzasadnione ani postanowieniami art. 492 1 k.c., art. 493 § 1 k.c., art. 493 § 2 k.c. oraz art. 560 § 1 w zw. z art. 555 k.c., ani przepisami art. 491 § 1 k.c. i art. 575 w zw. z art. 555 k.c. (k. 412-419) (odpowiedź na pozew – k. 380-422). W replice na odpowiedź na pozew (k. 708-721), powód podtrzymał dotychczasowe stanowisko, wnosząc dodatkowo o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego w kwocie 21.881,44 zł (k. 725). P...

...łókien światłowodowych i wobec kategorycznej odmowy przez pozwaną przeniesienia własności włókien, powód skutecznie odstąpił od umowy i jest uprawniony do domagania się zwrotu kwoty uiszczonej w 2012 r.; 7) art. 491 § 1 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie skutkujące przyjęciem, że powód nie dokonał skutecznego odstąpienia od umowy wzajemnej z powodem, podczas gdy powód odstąpił od umowy najpóźniej wskutek oświadczenia z dnia 3 lutego 2021 r., co winno prowadzić do zwrotu świadczenia na rzecz powoda zgodnie z żądanie...

...ówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Należy również wyjaśnić, że art. 635 KC stanowi lex specialis w stosunku do art. 491 § 1 kc tylko w takim zakresie, że nie jest konieczne zastrzeżenie dodatkowego terminu do wykonania dzieła, jak również nie wymaga on, aby opóźnienie było kwalifikowane w kategoriach zwłoki. W związku z tym koniecznym stało się zaznaczenie, że z bezspornych ustaleń Sądu Rejonowego wynikało, że pozwany w odpowiedz...

...ynika, iż zamiarem strony powodowej – pozwanej wzajemnie było odstąpienie, a nie wypowiedzenie umowy, pomimo innego gramatycznego brzmienia złożonego oświadczenia. Tym niemniej nie zostały spełnione określone art. 491 § 1 k.c. przesłanki, warunkujące skuteczność takiego oświadczenia. Po przywołaniu treści tego przepisu Sąd wskazał, że sporne umowy były świadczone od dnia 20 i 23 lipca 2018r., zaś pierwsze uwagi co do zaległości w odbiorze odpadów dotyczą najwcześniej dnia 25 lipca 2018 r. Gmina wyznaczyła pozwanej – powó...

...może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody; może również złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. W ocenie Sądu podstawy prawnej do dokonania takiego odstąpienia poszukiwać można w przepisie art. 491 § 2 k.c., wedle którego jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Zgodn...

...zedmiotu umowy. W takiej sytuacji zachodzić będzie konieczność rozważenia, czy omawiane oświadczenie może być uznane za skuteczne w oparciu o inną podstawę prawną np. przepisy art. 635 k.c., art. 636 k.c. lub art. 491 § 1 k.c., albo o postanowienie § 6 pkt 1 umowy stron. Jak bowiem wynika z § 2 pkt 1 tej umowy wydanie przedmiotu umowy miało nastąpić do dnia 28 lutego 2013 r. Tymczasem z uwagi na nieprawidłowości w pracy urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej uboju do takiego terminowego wydania, a w konsekwencji odbioru...

...na wypadek niewykonania umowy przez drugą stronę w ten sposób, że ułatwiał i przyspieszał odstąpienie od umowy i uzyskanie surogatu odszkodowania, choćby nie zaistniała żadna szkoda (art. 394 § 1 k.c., zob. art. 491 § 1 k.c.). Zadatek w kwocie 30.000 zł został dany przez powoda, a skoro nie doszło do wykonania umowy przedwstępnej z winy pozwanej, to żądanie przez powoda zwrotu podwójnego zadatku było zasadne. Wobec powyższego Sąd uwzględnił powództwo w całości, zasądzając od pozwanej na rzecz powoda kwotę 60.000 zł. O kos...

...tych roszczeń. 3. Utrata przez kupującego uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy, w tym do odstąpienia o umowy sprzedaży, jak również brak podstaw do skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 § 1 k.c., nie eliminuje możliwości dochodzenia przez kupującego roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogólnych o naprawienie szkody doznanej przez kupującego wskutek nienależytego spełnienia świadczenia przez sprzedawcę poprzez sprzedaż rzeczy wadliwej. Strona powinna jednak wyraźnie określić w pozwie, że żąda...

...czącej strony umowy. Podniósł przy tym, że umowa o dzieło z dnia 27 lutego 2018 roku w ogóle nie przewidywała możliwości jej wypowiedzenia czy odstąpienia od niej. Również nie ziściły się żadne warunki z art. 491 k.c., które mogłyby upoważniać pozwanego do wypowiedzenia umowy – a przynajmniej takich strona pozwana nie wskazała. Sąd I instancji uznał, że w przedmiotowej sprawie w istocie doszło do wypowiedzenia umowy, nie z przyczyn leżących po stronie powodowej, lecz na podstawie art. 644 k.c., czyli bez podania powodów, prz...

...ust. 3 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 4 umowy kredytu. Z ostrożności procesowej pozwana wskazała, że w przypadku uznania spornych postanowień umowy za postanowienia niedozwolone, roszczenie powódki oparte na przepisie z art. 491 § 1 k.c. nie jest zasadne. Zaakcentowano, że powódka otrzymała od banku zawnioskowaną sumę pieniędzy i rozdysponowała ją na przyjęty cel jak również, że od 2006 r. do chwili obecnej (10 lat) spłaca kredyt w ratach nie kwestionując faktu wykonania przez bank zobowiązania. Dodano, że w toku spłaty kredytu powódka...

...t. 491 i 353 ( 1)kc wobec nie zastosowania tego przepisu i nie uznania za niezwane postanowienia §12 ust. 7 tej umowy mimo , iż zastrzega ono sankcję nieznaną prawu cywilnemu , która jest równocześnie sprzeczna z art. 491 §1 kc dotyczącego uprawnienia do odstąpienia od umowy wzajemnej. W ramach tego zarzutu skarżący podkreślał , że jego zdaniem, złożenie raportu końcowego nie jest świadczeniem wzajemnym I. (...) wobec (...) , co więcej takim , które miało być spełnione w ściśle określonym terminie. Taka regulacja umowna jest do...

...ym materiałem dowodowym (zeznaniami świadka, korespondencją mailową). Tym samym uznano, że powódka mogła w okolicznościach sprawy odmówić przewozu towaru zgodnie z art. 42 Pr. Przew., jak i zgodnie z treścią art. 491 kc, skoro wbrew treści umowy towar nie był umieszczony na paletach, lecz luzem. Poza bowiem niewłaściwym opakowaniem, a takie zostało umówione przez strony, pozwana, jako druga strona umowy wzajemnej pozostawała w zwłoce w wykonaniu swojego zobowiązania (do przedstawienia ładunku na paletach), oświadczając, że towar...

...opinii prywatnej powodowie wzajemni ponieśli koszt w wysokości 658,99 euro, za tłumaczenia opinii na język polski wydali 350 zł. Powodowie wzajemni podali, że w piśmie z dnia 29.01.2020r. działając na podstawie art. 491 k.c. odstąpili od zawartej z powodem umowy z dnia 09.11.2019r. w części dotychczas niewykonanej, z przyczyn leżących po stronie powoda. Pozwani wskazali, że w związku ze stwierdzonymi przez nich usterkami i wadami, skorzystali z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia powoda o wartość stwierdzonych wad o łącznej warto...

...akże, że odstąpienie od umowy wzajemnej przez syndyka jest autonomiczną instytucją prawa upadłościowego, do której nie stosuje się skutków odstąpienia od umowy wzajemnej przez stronę, dokonanego na podstawie art. 491 k.c. Odstąpienie przez syndyka masy upadłości (...) S.A. w upadłości likwidacyjnej od umowy nr (...) oraz odstąpienie od umowy konsorcjum nie wywołało zatem skutku w postaci zwolnienia upadłego od wypełniania postanowień umowy zabezpieczonej gwarancją. Sąd okręgowy skonstatował, że w przypadku przedłużenia sporn...

...lujących umowę o dzieło. Powyższe oznacza, że jeżeli strony nie uregulowały kwestii odstąpienia od umowy w sposób odrębny - a strony umowy w przedmiotowej sprawie tego nie uczyniły - należy odnieść się do art. 491 k.c. oraz art. 635 k.c., który to przepis stanowi regulację szczególną do art. 491 k.c. Zgodnie z art. 491 § 1 zd. 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecz...

...o 27 sierpnia 2021 roku, że nie jest zainteresowany dalszą współpracą i nie ma zaufania do pozwanego i żądał zwrotu pieniędzy. W ocenie Sądu takie zachowanie powoda stanowiło odstąpienie od umowy na zasadzie art. 491 § 1 k.c. W czerwcu 2021 roku nie doszło do zabiegu na skutek niedochowania staranności przez osoby działające w imieniu i na rzecz pozwanego. Powód zgodził się na wyznaczenie kolejnego terminu zabiegu na sierpień 2021 roku, co stanowiło zakreślenie terminu na wykonania zobowiązania dla pozwanego. Ponieważ do dokonani...

...e Harmonogramem – przekazywanie frontu robót. Do analogicznej kwalifikacji naruszenia zobowiązania przez pozwaną doszłoby w przypadku dokonania przez powódkę odstąpienia od umowy w trybie ustawowym na podstawie art. 491 § 1 k.c., z tym, że zgodnie z ustalonym w niniejszej sprawie staniem faktycznym powódka – mimo kierowania do pozwanej obszernej korespondencji dotyczącej braku terminowego przekazywania frontu robót – nigdy nie skierowała do pozwanej wezwania do wykonania zobowiązania w postaci udostępnienia frontu robót z wyznaczeni...

...ądać zwrotu spełnionego przez niego świadczenia, ale dochodzić również naprawienia na zasadach ogólnych szkody, która powstała w wyniku niewykonania zobowiązania. Chociaż art. 635 k.c., w przeciwieństwie do art. 491 §1 k.c., dla swojego zastosowania nie wymaga zakwalifikowania opóźnienia jako zwłoki, to zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie prezentowany jest pogląd zakładający istnienie okoliczności wyłączających skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy. Wskazuje się, że jeśli podmiot przyjmujący zamówienie nie...

...parki, a jednocześnie unikając kontaktu z powodem, mimo że zapewniała go, że wkrótce dokona przelewu pozostałej części ceny. Nie było w tej sprawie prze- sianek do odstąpienia przez nią od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c. lub art. 560 § 1 k.c. Powód zakwestionował przy tym fakt złożenia mu przez nią oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pozwana nie wykazała zaś, aby miała podstawy do złoże­nia takiego oświadczenia. Powód wyrażał bowiem gotowość do udzielenia jej pomo­cy w naprawach koparki i nawet polecił osobę, kt...

...kroki prawne na gruncie przepisów o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązań, w szczególności złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy ze względu na niespełnienie świadczenia przez kontrahenta (art. 491 k.c.) i dopiero wówczas domagać się od pozwanego zwrotu przekazanej mu tytułem swojego świadczenia kwoty. Skoro strony, na co wskazywała sama powódka, były związane określonym stosunkiem prawnym, to zwrotu świadczenia nie mogły uzasadniać przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, lecz regulacje dotyczące reżimu kontrak...

...ego (tj. 3 września 2021 roku), pełnomocnik pozwanego zdaje się pomijać, że w sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 491 i nast. k.c., a przepis art. 635 k.c. będący lex specialis względem normy zawartej art. 491 k.c. Jak podnosi się w orzecznictwie i doktrynie, uregulowanie zawarte w art. 635 k.c. ma charakter szczególny w stosunku do ogólnych unormowań dotyczących skutków niewykonania umów wzajemnych (w tym w szczególności wobec art. 491 k.c.), a zatem wyłącza stosowanie wskazanych przepisów ogólnych w zakresie odrębnie un...