Baza orzeczeń sądowych

...ień odstąpienia. W piśmie tym (...) wskazał też, że niezależnie od powyższej podstawy odstąpienia – dokonuje go również z winy (...) ze skutkiem na dzień odstąpienia na podstawie art. 640, art. 354 § 2 i art. 491 § 1 k.c. z uwagi na brak wymaganego i koniecznego współdziałania Zamawiającego w realizacji Kontraktu, co przejawiało się przede wszystkim w braku akceptacji rozwiązań technologicznych i dokumentów ich zawierających sporządzonych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem, skutkiem czego jest brak faktycznej możliwości r...

...017 r. pełnomocnik pozwanego poinformował powódkę, że jej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne ze względu na to, że prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało powódce na podstawie przepisu art. 491 §1 k.c., który wymaga – przed odstąpieniem – wyznaczenia dłużnikowi dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania. Pismem datowanym na 2 lutego 2017 r., skierowanym do Kancelarii Doradców (...), M. K., nawiązując do odstąpienia przez powódkę od umowy z 12 kwietnia 2016 r. wskazał, że „jako właściciel P.P.H.U...

...ość odstąpienia od zawartej ugody, gdy zajdą okoliczności przewidziane w k.c. lub określone w samej ugodzie. Przepisem, który znajdzie tu zastosowanie i pozwoli do powrotu do stanu jak sprzed zawarcia ugody, jest art. 491 k.c. Wynika, z niego, że jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Ugoda stanowiąca jedy...

...zwanego poszczególnych należności, a następnie po kilkakrotnym uprzednim wzywaniu pozwanego do zapłaty należności z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy, dnia 23 marca 2015 r. w odstąpił od tej umowy. Zgodnie z art. 491 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia...

...e jest złożenia oświadczenia, nawet gdy nie wynika to z jego treści, 4. art. 379 § 2 k.c. poprzez błędną wykładnię lub niezastosowanie i przyjęcie, że strony umówiły się na 3 niezależne zobowiązania, 5. art. 491 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię lub niezastosowanie i przyjęcie, że pozwana wzajemnie była legitymowana do odstąpienia od umowy mimo tego, że faktycznie powódka wzajemna pierwsza złożyła takie oświadczenie, 6. art. 483 § 1 k.c. poprzez niewłaściwą wykładnię i przyjęcie, że pozwana wzajemnie była uprawni...

...; art. 477 § 2 k.c.); 3) nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego, odpowiedniego terminu do wykonania zobowiązania (w umowach wzajemnych ten fakt byłby przesłanką odstąpienia od umowy z powodu zwłoki dłużnika; art. 491 k.c.); 4) może zatrzymać wręczony mu przedmiot zadatku (bez konieczności sądowego dochodzenia odszkodowania i jego egzekwowania) albo może żądać sumy dwukrotnie wyższej od wręczonej dłużnikowi tytułem zadatku (bez konieczności dowodzenia w postępowaniu sądowym poniesionej szkody i jej wysokości). Nie jest natomi...

...395 § 1 k.c. Z kolei art. 492 k.c. określa sytuacje, w których ustawowe prawo do odstąpienia od umowy wzajemnej w przypadku zwłoki dłużnika może być wykonane bez wyznaczenia terminu dodatkowego, jak w przypadku art. 491 k.c. Przepis ten możliwość taką przewiduje m.in. w sytuacji, gdy uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek nie wykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym ( lex commissoria). W takim wypadku mowa jest o terminie a quo, z upływem którego powstaje prawo wierzyciela do odstąpi...

...Sąd I instancji błędnie przyjął, że nieprzekazanie przez pozwanego zaliczki powodowi na dokonanie opłat sądowych w celu sądowego dochodzenia należności stanowi podstawę do odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c., a w konsekwencji zasądził prowizję z § 7 pkt 3 umowy. Tymczasem, brak przekazania zaliczki, o czym poniżej, może w okolicznościach niniejszej sprawy stanowić podstawę wypowiedzenia umowy. Prowizja, o której mowa w § 7 pkt 3 umowy i której zasądzenia domagał się powód, była zaś zastrzeżona na wypadek...

...Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2011 r., sygn. akt III CSK 220 10, utrata przez kupującego uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy nie eliminuje przecież możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 § 1 k.c., ani – choć powód takich roszczeń w niniejszej sprawie nie zgłaszał - możliwości dochodzenia przez kupującego roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.) Powód zakupił tarcze hamulcowe w dniu 6 listopada 2013 roku, zaś pierwsze zgłoszenie reklamacyjne jest datowane na dzień 14 lutego...

...i zapłaty w wyznaczonym terminie powoduje skutek na dzień odstąpienia (ex nunc), a zatem ustawodawca wprowadził tu rozwiązanie odmienne od skutku wstecznego (ex tunc), jaki wiąże się z odstąpieniem na podstawie art. 491 k.c. Sąd Okręgowy ocenił, że o złożeniu przez (...) skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony umowy o roboty budowlane, winny dokonać wzajemnych rozliczeń. Pozwany zatem, nie zaspakajając żadnych swoich roszczeń w stosunku do wykonawcy z wpłaconej przez niego gwarancji należytego wykonania zobowiązani...

...a pali (...), taka niemożność nie występowała. Dodatkowo, pozwany podniósł zarzut nieważności umowy, a z drugiej strony powoływał się na skuteczne jego zdaniem odstąpienie przez pozwanego od umowy zgodnie z art. 491 § 1 k.c. z powodu niewykonania przez powoda świadczenia wzajemnego Niewątpliwie w realiach niniejszej sprawy nie było sporu co do tego, że pale (...) wykonane przez pozwanego dotknięte były wadą, w postaci nieosiągnięcia zamierzonej nośności, pomimo tego, że pierwotne próby obciążeniowe wykonane przez pozwanego wa...

...owyższego wezwania, nie uiściła na rzecz powodów jakichkolwiek kwot. Wobec tego, w piśmie z dnia 13 stycznia 2011r., powodowie sformułowali oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 13 marca 2008r. na podstawie art. 491 § 1 k.c. Pozwaną wezwano również do stawienia się w Kancelarii Notarialnej I. S. w dniu 27 stycznia 2011r. o g. 10.00, celem dokonania zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości na powodów, w związku z odstąpieniem od umowy ze wskazaniem, że niezastosowanie się do wezwania będzie uprawniało powodów do wystąp...

...harakter na tyle poważny, że niemożliwe było zrealizowanie w oparciu o ten projekt planowanej inwestycji. Ponadto dodatkowe terminy na poprawienie projektu były wyznaczone przez pozwanego jednostronnie na podstawie art. 491 § 1 k.c. i nie wykonując należycie zamówienia w terminie określonym w II aneksie do umowy, powód popadł w opóźnienie, które trwało już od tego dnia. Zdaniem pozwanego nie zaistniała żadna z przesłanek pozwalających na miarkowanie nałożonej kary umownej. Wskazał, że na skutek niedotrzymania terminu przez kontra...

...cowej za miesiąc luty po zakończeniu robót objętych umową na mocy art. 13 pkt 5 umowy. Podstawą odstąpienia od umowy zdaniem uprawnionej wobec braku zastrzeżenia w umowie terminu nie jest art. 395 § 1 k.c. lecz art. 491 k.c. lub 492 k.c. Dodać należy nadto, że zapłata faktury ostatniej nastąpiła już po odstąpieniu od umowy 17 września 2015 r. i w tym samym dniu nastąpiło odebranie przez obowiązaną oświadczenia o odstąpieniu, przy czym pomiędzy stronami umowy fakt skuteczności odstąpienia od umowy jest sporny. Niewątpliwie w ty...

...oszczenia zgłoszone w niniejszej sprawie, w ramach których powód uznawał, że pozwanej przysługuje wynagrodzenie za częściowe zrealizowanie umowy. W takiej sytuacji należało do skutków odstąpienia zastosować art. 491 § 2 k.c., który przewiduje możliwość częściowego odstąpienia od kontraktu, ze skutkiem ex nunc (por. w tym zakresie również wyrok z uzasadnieniem Sądu Najwyższego z dnia 19.03.2004 r., IV CK 172 03). W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że w razie ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego nie może dojść do jego zmi...

...dokonując analizy podejmowanych przez wykonawcę w toku realizacji zadania inwestycyjnego czynności powód uznał, że wykonawca nie miał podstaw do odstąpienia od umowy, które nie mogło być skuteczne w świetle art. 491 k.c. lub 493 k.c.. Tym niemniej, wobec faktycznego zaprzestania prac, co przełożyło się na zaistnienie opóźnień w myśl załączonego do umowy harmonogramu, na podstawie § 22 ust. 2 pkt 2 umowy powód odstąpił od umowy, co uczynił w piśmie z dnia 01.02.2016r. i naliczył wykonawcy karę umowną w wysokości 356.850 z...

..., że jednostronne rozwiązanie umowy jest niczym inny jak odstąpieniem od umowy. Rozwiązanie umowy odnosi się bowiem co do zasady do czynnością obu stron. W tej sytuacji trafne jest porównanie sensu § 5 umowy do art. 491 k.c. i art. 492 k.c. dających uprawnienie stronie do odstąpienia od umowy, ale tylko w przypadku, gdy druga strona nie wykonuje swojego zobowiązania. W ocenie Sądu do takiego niewykonania umowy (niewywiązania się z postanowieniem umowy) nawiązuje właśnie interpretowany § 5. Wykładnia § 5 umowy wskazująca na prawo roz...

...nia w określonych telefonicznie terminach jak też i deklarowanych terminach w korespondencji email w dniu 08.02.2017 poinformowałem Pana o możliwości rezygnacji z dalszego oczekiwania na towar - powołując się na art. 491 § 1 KC jeśli do dnia 09.02.2017 nie otrzymam od Pana potwierdzenia nadania wysyłki lub otrzymania towaru. Poinformowałem Pana również, że jeśli nie otrzymam w w informacji do dnia 09.02.2017 żądam zwrócenia zapłaconej z góry kwoty 28080,00 zł za fakturę nr (...) z dnia 16.01.2017 na nasze konto podając Panu dane d...

...ż w oparciu o przepis art. 396 KC (odstąpienie od umowa za zapłatą odstępnego). W związku z tym skuteczność oświadczenia złożonego przez powodów w imieniu dłużnika należało ocenić przez pryzmat przepisu art. 491 § 1 KC, zgodnie z którym jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bąd...

...u już na tym. Powyższe zdaniem Sądu pozwala więc na przyjęcie, że w niniejszej sprawie nie zaistniała żadna podstawa do odstąpienia od umowy przewidziana przepisami kodeksu cywilnego (wskazana choćby w treści art. 491 k.c., czy art. 492 k.c.). Strony nie przewidziały też umownego prawa do odstąpienia od tej umowy (art. 395 k.c.). W konsekwencji więc oświadczenie pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. uznać należało za nieskuteczne i nie prowadzące do zniweczenia istniejącego między stronami stosunku prawnego. Zgodnie z t...

...zpoznania. W uzasadnieniu wyroku Sąd ad quem wskazał, iż w toku ponownego postępowania Sąd I instancji winien ustalić, czy powódce należało się wynagrodzenie za niewykonaną przez pozwanego usługę w świetle art. 491 § 1 k.c., a dopiero przy ustaleniu, iż takowe nie przysługiwało, koniecznym będzie ponowne zbadanie wszystkich przesłanek ewentualnego odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego. Sąd ustalił, co następuje: A. R., pracownica pozwanego, skontaktowała się z powódką, celem zlecenia spedycji. Podała ona jednocześnie r...

...yła wprowadzona na wniosek i z inicjatywy Konsorcjum. Oceniając odstąpienie od umowy przez Inwestora w kontekście regulacji z art. 635 k.c., należy wskazać, że przepis ten - inaczej niż odstąpienie na podstawie art. 491 § 1 k.c. - nie wymaga traktowania zaniechania wykonania w ustalonym terminie czynności wykonawcy jako zwłoki. Zamawiający może więc odstąpić od umowy nawet w wypadku, gdy przyjmującemu zamówienie nie można postawić zarzutu naruszenia należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Przepis art. 635 k.c....

...nie mówiąc już o dowodach wskazujących, że opóźnienie lub zwłoka skutkowały wygaśnięciem zobowiązania pozwanego o zapłatę wynagrodzenia np. z powodu odstąpienia przez zamawiającego od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c., art. 492 k.c. lub art. 635 k.c. W związku z powyższym, już samo stanowisko pozwanego zajęte w procesie odnośnie żądania zapłaty wynagrodzenia w kwocie 3407,10 zł z tytułu zamówionej u powoda łyżki skarpowej ażurowej potwierdzało zasadność powództwa w tej części. Bardziej skomplikowaną pod względem...

...że wtedy, gdy świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron popada w zwłokę co do części świadczenia. W takiej sytuacji prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 491 § 2 k.c. ( vide T. Wiśniewski, [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga III. Zobowiązania, LexisNexis 2013 r.). Art. 491 § 2 k.c. stanowi natomiast, że jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od um...

...0 zł netto za sztukę, tj. rzeczy o łącznej wartości 78.168,96 zł brutto – w umówionym terminie. Pozwany popadł więc w zwłokę. Powód skorzystał skutecznie i prawidłowo ze swoich uprawnień wynikających z art. 491 § 1 i 2 kc domagając się wykonania pozostałej części świadczenia w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zamówienie w części dotyczącej nr (...) zostało w tym dodatkowym terminie zrealizowane przez pozwanego w sierpniu 2014 roku. Co do spornej części zamówienia (...) powód kolejnym pismem z dnia 12.03.2015 roku wezwał...

...art. 656 § 1 k.c., stosuje się odpowiednio do umów o roboty budowlane. Zarówno przedstawiciele doktryny, jak i judykatury zgodnie wskazują, iż odstąpienie od umowy w warunkach omawianego przepisu, inaczej niż w art. 491 § 1 k.c., nie wymaga, po pierwsze, aby owo zaniechanie wykonania w ustalonym terminie czynności przyjmującego zamówienie było kwalifikowane w kategoriach zwłoki. Zamawiający może z niego skorzystać nawet wtedy, gdy nie da się przyjmującemu zamówienie postawić zarzutu naruszenia należytej staranności wymaganej w sto...

...body i samodzielności w wykonywaniu przyjętego zobowiązania. W umowie o dzieło istotny jest termin wykonania zamówionego dzieła, jak również termin rozpoczęcia prac nad nim. Wskazuje na to art. 635 k.c. w zw. z art. 491 § 1 k.c., gdyż dający zlecenie wykonania dzieła zainteresowany jest rezu atem w określonym czasie. Stąd więzi łączące strony ulegają rozluźnieniu w porównaniu z umową zlecenia, gdzie to zlecający ponosi ryzyko ekonomiczne efektywności procesu pracy. Istotne uwagi przekazał także Sąd Najwyższy w rozważaniach...

...nieniu przesłanki tak znacznego opóźnienia w wykonaniu dzieła przez przyjmującego zlecenie, że nie jest prawdopodobne, by zdołał je ukończyć w czasie umówionym. Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do art. 491 § 1 k.c. tylko w takim zakresie, że nie jest konieczne zastrzeżenie dodatkowego terminu do wykonania dzieła, jak również nie wymaga, by opóźnienie było kwalifikowane w kategoriach zwłoki. Bez znaczenia pozostają też przyczyny, z powodu których dzieło nie zostało wykonane, chyba że leżą one po stronie zamawiając...

...umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Odstąpienie od umowy na tej podstawie, inaczej niż odstąpienie na podstawie art. 491 § 1 k.c., nie wymaga traktowania zaniechania wykonania w ustalonym terminie czynności przyjmującego zamówienie jako zwłoki. Zamawiający może odstąpić od umowy o dzieło nawet w wypadku, gdy przyjmującemu zamówienie nie można postawić zarzutu naruszenia należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Ci...

...u przyczynowo - skutkowym ze zgłoszonym roszczeniem, a wywód pełnomocnika powoda dotyczący instytucji umowy o dzieło nie może znaleźć zastosowania w niniejszej sprawie, albowiem pozwana wyczerpując procedurę z art. 491 k.c. w dniu 12 maja 2010r. odstąpiła od umowy. Skoro tak, to nie może być mowy o wyliczeniu po stronie powodowej swego roszczenia w oparciu o proponowane przez pełnomocnika powoda przepisy, lecz o rzeczywisty nakład środków zaangażowanych przez powodów na budowie u pozwanej. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: G...