Baza orzeczeń sądowych

...ruchomość została wydana A. G. (1) w dniu 26 stycznia 2010 roku. W dniu 16 lutego 2010 roku T. J. złożył przed notariuszem E. Ś. oświadczenie o odstąpieniu od umowy przyrzeczonej powołując się na dyspozycję art. 491 § 1 k.c. Pismem z dnia 1 marca 2010 roku pozwana wezwała powoda do wykreślenia z księgi wieczystej wpisu dotyczącego prawa użytkowania spornej nieruchomości ustanowionego na rzecz K. S. (1). W dniu 11 maja 2010 roku powód ponownie złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego o odstąpieniu od umowy sprzedaży przedm...

...ość, ale o jego unicestwienie z mocą wsteczną. Zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia nie wpływa na uprawnienia kontrahentów do odstąpienia od umowy przyznane im mocą ustawy, a jednocześnie owe przepisy (np. art. 491, 493 i 495 k.c.) nie mają zastosowania do umownego prawa odstąpienia (por. wyrok SN z dnia 30 stycznia 1998 r., III CKN 279 97, LEX nr 315347). Odmienność regulacji prawnej zawartej w art. 395 k.c. oraz przypadków przyznania mocą ustawy prawa odstąpienia od umowy jest tak znacząca, zarówno co do przesłanek, jak i skutk...

...dać unieważnienia umowy . powód może albo odstąpić od umowy ( umowa nie została wykonana ponieważ nie została zapłacone świadczenie wzajemne pozwanego ) lub , żądać zapłaty w postępowaniu o zapłatę . ( art. 491 k.c ) Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny apelację powoda na podstawie art. 385 k.p.c. jako nieuzasadnioną oddalił . O kosztach postępowania odwoławczego Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. z art. 108 par. 1 k.p.c. oraz par. 2 pkt. 7 w zw. z par.10 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w s...

...aty kwoty 79.950 złotych tytułem wynagrodzenia za wykonane dzieło oraz kwoty 5.596,50 złotych tytułem zwrotu 70 % zabezpieczenia. Pozwana natomiast pismem z dnia 15 kwietnia 2014r. odstąpiła od umowy na podstawie art. 491 § 1 k.c. powołując się na niezgodność dzieła z opisem urządzenia zawartym w umowie. Następnie pismem z dnia 12 maja 2014r. pozwana dokonała potrącenia kwoty 7.995 złotych tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy, z wierzytelnością powoda z tytułu zwrotu zabezpieczenia i zażądała usunięcia zamontowanych ur...

...od umowy ma skutek ex nunc (wyrok SA w Poznaniu z 4 lutego 2010 r., I ACa 973 09, SIP nr 628235). Artykuł 395 § 2 k.c. określający skutek wykonania prawa odstąpienia od umowy i obowiązki stron z tym związane oraz art. 491 § 2 k.c. jako dotyczący zakresu ustawowego prawa odstąpienia od umowy, nie mają charakteru ius cogens i w razie umownego uregulowania opisanych w nich kwestii w sposób odmienny od ustawowego, nie znajdują bezpośredniego zastosowania. Skoro strony, w zależności od ich woli, mogą zastrzec prawo odstąpienia od umowy, mog...

...órzyć należy, że zgodnie z umową cesji wierzytelności miał on obowiązek dostarczyć „wszelkie dokumenty”. Odmawiając realizacji tego obowiązku dał on powodowi możliwość odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 491 § 1 k.c. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia...

...stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawo kształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy powstaje dopiero w wyniku wykonania tego uprawnienia kształtującego. Dopiero w skutek odstąpienia od umowy w sytuacjach objętych hipotezą art. 494 k.c. następuje - na po...

...ść odstąpienia od umowy, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy druga strona umowy znajduje się w zwłoce z wykonaniem swojego zobowiązania i nie wykonała go w terminie dodatkowym wyznaczonym przez odstępującego (art. 491 § 1 k.c.). Odnosząc się do pozbawienia skarżącej możliwości skorzystania z zarzutu opartego na art. 357 1 k.c. przyznał sąd rację (...) Sp. z o. o., która wskazała że zarzut ten może zostać złożony tylko w pozwie wzajemnym, a podniesionego go przez skarżącą miało prowadzić jedynie do kontroli zaskarżonego w...

...iotowa klauzula, jest m.in. wybudowanie przyłącza gazowego w określonym terminie. Nie zachowując tego terminu, przedsiębiorca nienależycie wykonuje swoje zobowiązanie, co - zgodnie z przepisami art. 471 k.c. oraz art. 491 § 1 k.c. - winno skutkować jego odpowiedzialnością odszkodowawczą kontraktową chyba, że wykaże istnienie okoliczności zwalniających go z tej odpowiedzialności. Kwestionowane postanowienie wzorca w istocie w miejsce uregulowanej w ustawie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania (którego postacią jes...

...d pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu za obie instancje, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił naruszenie: a) art. 488 § 1 k.c., 494 § 1 k. c. w zw. z art. 491 § 1 k.c. i art. 709 1 k.c. w zw. z art. 471 i n. oraz art. 487 k.c. w zw. z art. 1 ust. 2 i 3 umowy leasingu operacyjnego poprzez ich błędną wykładnię i w konsekwencji brak zastosowania, b) art. 233 § 1 k. p. c. poprzez sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, wycią...

...że ocena skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy z dnia 30 listopada 2010r , musi być przeprowadzona przez pryzmat wymagań jakie takiemu oświadczeniu dla potwierdzenia jego skuteczności, stawia wskazany art. 491 §1 kc. Poprawnie też przyjął , że oświadczenie to nie wywołało skutku prawnego skoro , nawet przy teoretycznym założeniu , iż powódka pozostawała wówczas w zwłoce ku czemu brak dostatecznych podstaw w okolicznościach faktycznych ustalonych w sprawie, termin jaki został przez pozwaną wyznaczony dla wykonania zo...

...jąc dopuszczalność odstąpienia od umowy łączącej strony jako umowy wzajemnej, w ocenie Sądu Okręgowego, powód nie wykazał podstaw złożenia oświadczenia w tym przedmiocie. Sąd Okręgowy powołując się na art. 491 § 1 k.c. uznał, że powód nie odstąpił od umowy skutecznie, nie udowodnił, że zaistniały podstawy uprawniające go do odstąpienia od umowy. Brak jest dowodu, aby wzywał pozwaną do wykonania ciążących na niej zobowiązań ze wskazaniem odpowiedniego terminu do realizacji umowy oraz podstaw uprawniających do odstąpi...

...ołu zaawansowania prac podpisanego przez kierownika robót. Powód wystawił 7 faktur na łączną kwotę (...),97 EUR o równowartości 62991 zł. Strona powodowa wobec braku zapłaty odstąpiła od umowy na podstawie art. 491 k.c. i domagała się zapłaty za wykonane prace zgodnie z wystawionymi fakturami. W dniu 29 kwietnia 2014 r. wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym uwzględniający powództwo w całości. Pozwany wniósł sprzeciw domagając się oddalenia powództwa oraz zasądzenia kosztów postępowania. Strona pod...

...wania terminu, czyniąc to dopiero w drugim piśmie a ponadto w obu sytuacjach nie opatrzył swoich wezwań zagrożeniem (rygorem) odstąpienia od umowy, co w konsekwencji uniemożliwia zastosowanie w niniejszej sprawie art. 491 § 1 k.c.; także a ernatywna podstawa odstąpienia z art. 492 k.c. nie znajduje tutaj zastosowania z uwagi na przyjętą przez strony niepodzielność dzieła. W świetle art. 379 § 2 k.c. świadczenie jest podzielne, jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu i wartości. Tymczasem zgodnie z § 3...

...jak też aktualne. Pozwany mógłby co najwyżej dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze spóźnionego wykonania zlecenia przez powódkę w sposób zgodny z jego treścią i obowiązującymi przepisami, stosownie do art. 491 § 1 k.c. Pełnego odszkodowania za niewykonanie umowy pozwany mógłby dochodzić tylko, gdyby nabył uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz gdyby z niego skorzystał. Nie podnosił jednak takich twierdzeń, a tym bardziej ich nie wykazał. Przeciwnie, usiłując potrącić własną należność, uznawał, że na podstawie ł...

...dę (zawinione niewykonanie zobowiązania wzajemnego), adekwatny związek przyczynowy oraz szkoda. - po drugie - może od umowy wzajemnej sprzedaży odstąpić i żądać zwrotu świadczenia wzajemnego. Zgodnie bowiem z art. 491 § 1 k.c., jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczeni...

...ap, podstawą odstąpienia przez pozwaną był przepis art. 491 § 1 i 2 kc, który znajduje zastosowanie w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej. W wypadku odstąpienia od umowy tak na podstawie art. 491 kc, jak i art. 635 kc między stronami powstaje nowy stan prawny ponieważ od momentu jego dokonania umowa wzajemna przestaje wiązać strony. Prawną konsekwencją odstąpienia jest wygaśnięcie umowy od momentu jej zawarcia ( ex tunc), w tym zarówno zobowiązania głównego, jak i zobowiązań akcesoryjnych. W wyniku odstąpi...

...y wskazane w § 8 ust. 9 umowy o przyznaniu pomocy z dnia 24 marca 2011 r. mimo, iż powód nie zarzucił pozwanej naruszenia ww. zapisu umowy, 3. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 354 § 1 k.c. w zw. z art. 491 k.c., art. 60 k.c. i art. 65 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i zastosowanie co doprowadziło do wadliwego ustalenia treści zobowiązania i przyjęcie, iż pozwana naruszyła obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania wynikającego z umowy o przyznaniu pomocy z dnia 24 marca 2011 r., 4. naruszenie przepis...

...ych nagrań i korespondencji należało ocenić w myśl art. 233 § 2 k.p.c. Sąd zważył co następuje: Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie w całości. Podstawę prawną żądania powoda stanowią przepisy art. 491 § 1 zd. 2 k.c., zgodnie z którym jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Wierzycielowi przysług...

...umową winien wynosić 2,5 miesiąca. W ustalonym przez siebie stanie faktycznym, po dokonaniu analizy zebranegow sprawie materiału dowodowego, Sąd Okręgowy, przywołując zapisy zawarte w §14 i §17 obu umów oraz art. 491 §1 k.c., uznał, że powód miał prawo do odstąpienia od umów zarówno na podst. art. 491 §1 k.c., jak i art. 635 k.c., nawet przy uwzględnieniu faktu, że wskazane w umowie terminy wykonania prac były zbyt krótkie. Tym samym, zdaniem Sądu, powód nabył uprawnienie do naliczenia pozwanemu kary umownej w wysokości 20 %...

...kutkiem natychmiastowym bez uprzedniego wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania ciążącego na konsumencie obowiązku zapłaty ceny czy też innych należności. Postanowienie to stoi w sprzeczności z dyspozycją art. 491 § 1 k.c., której treść winna być uwzględniona przy konstruowaniu wzorca umowy (będącej umową wzajemną). Sąd Okręgowy w tym zakresie w pełni podzielił stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 listopada 2005 r. (sygn. akt VIACa 177 2005), zgodnie z którym nie uwzględnienie przez przedsiębiorcę w...

...mał dotychczasowe stanowisko w sprawie (k. 59 – 60). W piśmie procesowym z dnia 14.03.2017 r. pełnomocnik powodów wskazał, iż podstawa prawna odstąpienia od zawartej umowy jest art. 635 k.c. , a uzupełniająco art. 491 k.c. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: K. D. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą K. D., P.H.U. (...), w ramach której zajmuje się m.in. sprzedażą okien, drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznej stolarki drzwiowej. Produktów tych sama nie produkuje, a zamawia bezpośrednio o producentów – po złożeniu z...

...óle nie ukończy dzieła. Podzielić należy pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.11.2008 r., V CSK 182 08, że świadczenie wykonawcy wynikające z umowy o roboty budowlane jest podzielne. Zgodnie z art. 491 § 2 k.c., jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Powyższe uprawnieni...

...23 sierpnia 2010 roku, wskazał jednakże, że dopuszczalność odstąpienia od umowy o dzieło, o jakiej mowa w art. 636 k.c. jest wyłączona po zakończeniu dzieła, zaś podstawą odstąpienia nie mógł być także art. 491 k.c., albowiem pozwany nie dopuścił się zwłoki. Nadto pozwany wskazał, że zgodnie z § 7 umowy o dzieło, o wykryciu wady w okresie obowiązywania rękojmi zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie wykonawcę, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, określając wadę jej istotność i propo...

...z powódkę odstąpieniem od umowy wystąpiła ona z żądaniem zasądzenia kwoty kary umownej oraz zwrotu wypłaconego wynagrodzenia umownego. W ocenie Sądu Okręgowego podstawę odstąpienia od umowy stanowić mógł art. 491 § 1 k.c. Pismo powódki z 21 stycznia 2013 zastrzegało rygor odstąpienia od umowy w razie niewykonania umowy do 28 stycznia 2013, zaś kolejne pismo powódki, z 29 stycznia 2013 wskazywało termin do 15 lutego 2013. W związku z treścią art. 491 § 1 kc Sąd I instancji zauważył, że warunkiem powstania możliwości zastrz...

...esjonalizmu. Tym bardziej, że żadna ze stron nie podniosła żadnych zarzutów wobec opinii. Sąd zważył co następuje: Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Podstawą prawną żądania powoda jest art. 491 § 1 zd. 2 k.c., w myśl którego jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Wierzycielowi przysługu...

...pełnienia świadczenia (art. 455 kc). Występując z roszczeniem wywodzonym z art. 494 kc strona powodowa wykazała wypełnienie wszystkich przesłanek warunkujących skuteczność odstąpienia od umowy, wymienionych w art. 491 § 1 kc, w tym także przesłankę pozostawania w zwłoce przez stronę pozwaną w spełnieniu jej świadczenia (zapłaty należności). Zdaniem Sądu – stanu zwłoki w spełnieniu świadczenia nie wyłącza fakt przedawnienia roszczenia ze stosunku umownego. Skutkiem przedawnienia jest przekształcenie się zobowiązania do za...

...dmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2003 r. ( sygn. akt III CZP 80 02, (...) Legalis nr 55975), mającej moc zasady prawnej, zgodnie z którą odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej na podstawie art. 491 § 1 k.c. oraz art. 560 § 2 k.c. bowiem przejście własności tej rzeczy z powrotem na zbywcę. Z uzasadnienia powołanej uchwały wynika, że przejście własności rzeczy ruchomej z powrotem na zbywcę następuje zatem z chwilą dojścia do wiadomości kontrahenta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, niezale...

...iadczeń lub jest kompensowana innymi postanowieniami wzorca. W związku z tym Sąd Okręgowy uznał, że klauzula B stanowi niedozwoloną klauzulę umowną w rozumieniu art. 385 1 § 1 k.c., gdyż w sposób sprzeczny z art. 491 § 1 k.c. przewiduje dla przedsiębiorcy prawo odstąpienia od umowy z powodu popadnięcia przez konsumenta w zwłokę z zapłatą ceny za lokal, bez konieczności wcześniejszego wyznaczenia terminu do wykonania zobowiązania. Ponadto przewidziane w nim odszkodowanie jest zbyt wygórowane, jest to bowiem 5% ceny lokalu, zaś bio...

...do § 10 pkt 1 a i b umowy. Zatem zawarte w odpowiedzi na apelację twierdzenia, że oświadczenie powoda o odstąpieniu od umowy winno być oceniane w oparciu o każdą z możliwych podstaw prawnych, w tym w oparciu o art. 491 § 1 k.c., a nawet w oparciu o dorozumianą wolę stron porozumienia z 15 grudnia 2012r. są chybione, niezależnie od towarzyszącego powodowi poczucia pokrzywdzenia oraz tego, że przez cały czas realizowania kontraktu wywiązywał się z niego bez zastrzeżeń. Z oświadczenia powoda o odstąpieniu od umowy wynika wprost, że...