Baza orzeczeń sądowych

...ie faktu, że pozwany gotów był do wykonania dalszych robót objętych umową, w tym usunięcia usterek, lecz doznał przeszkody z przyczyn leżących wyłącznie, po stronie powodów jako zamawiających (zarzut 3); - art. 640 k.c. poprzez nieuwzględnienie faktu zgody i akceptacji powodów dla sposobu realizacji dzieła tj. faktu koniecznego współdziałania przy wykonywaniu dzieła, a w przypadku odmiennej oceny w tym zakresie, pominięcie obowiązku powodów wyznaczenia pozwanemu dodatkowego terminu do poprawy dotychczas wykonanych robót (zarzut 4...

...a zgodą zamawiającego mająca charakter umowy o dzieło jest umową rezu atu. Przedmiot umowy o dzieło wymaga współdziałania stron nie tylko w chwili zawarcia umowy, ale także w toku jego realizacji, co wynika z art. 640 kc. Zgodnie z wolą stron wynagrodzenie za przedmiot umowy o dzieło może być określone w formie ryczałtowej (art. 632 kc) lub kosztorysowej (art. 629 kc). Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych i roboty te zostaną wykonane za zgodą zamawiającego to przyjmującemu należy się...

...ych, które regulowałyby w tak precyzyjny sposób powyższe kwestie. W rezu acie Sąd orzekający w sprawie uznał za konieczne odwołanie się do ogólnego obowiązku współdziałania stron przy wykonywania dzieła (art. 640 kc stosowany per analogia), a także dyrektywy wyrażonej w art. 354 kc nakazującej wierzycielowi współdziałania przy wykonaniu zobowiązania m.in. w zakresie ustalonym przez obowiązujące zwyczaje. Zwracając zatem uwagę na treść art. 354 § 1 kc dłużnik zobowiązany jest wykonać swoje zobowiązanie zgodnie z jego tre...

...zł. Pismem z 7.11.2011 r. pozwany wezwał E. R. do zapłaty kwoty 650 zł wynikającej z faktury nr (...) z 16.09.2011 r. Z uwagi na powyższe pismem z 16 listopada 2011 r. K. F. powołując się na §12 umowy stron i art.640 kc oświadczył powódce, że odstępuje od umowy z uwagi na uniemożliwienie mu realizacji umowy- brak dostępu do energii elektrycznej i materiałów budowlanych oraz podjęcie prac związanych z montażem dachu 7.11.2011 r. przez inną firmę. W lipcu- sierpniu 2012 r. powódka zleciła R. F. wykonanie pozostałych prac związa...

...w Zamówienia. Wezwała powoda do przekazania do dnia 18 lipca 2012 roku wszelkiej, wymienionej wyżej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zawartej umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy powoda na podstawie art. 640 k.c.. Dowody: - korespondencja prowadzona przez strony (k. 154-161), - zeznania świadka M. Ś. (2) (od godziny 01:41:39 do godziny 01:43:48 rozprawy w dniu 27.01.2014 roku) Pismem z dnia 19 lipca 2012 roku powód odstąpił od umowy nr (...) z winy pozwanej, ze skutkiem na dzień 19 lipca 2012 roku. W treści pisma wskazał, że...

...zakończenia. Ponadto powód zrobił u pozwanej więcej niż ujął to w treści rachunku i nic nie zaoszczędził, bo w rachunku uwzględnił tylko koszty protetyki, bez kosztów leczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 640 k.c. z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż brak było współdziałania między stronami. To powodowi przysługiwało uprawnienie, by odstąpić od umowy i żądać zwrotu protezy. Powódka, zgodnie z art. 643 k.c. zobowiązana była odebrać dzieło i powinna po wykonaniu dzieła, zgodnie z uzyskaną gwarancją stawiać si...

...witą" w pojeździe, do wykonania naprawy samochodu (bądź podjęcia innych czynności w celu zakończenia umowy) konieczna była odpowiednia decyzja powódki, to pozwany winien skorzystać z instytucji przewidzianej w art. 640 k.c. Wskazany przepis przewiduje, że jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umow...

...nek do odstąpienia od umów przez pozwanego wzajemnie z winy powódki wzajemnej na podstawie porozumienia z dnia 08.06.2006r. oraz ustalenie braku podstaw do odstąpienia od umowy przez powódkę wzajemną na podstawie art. 640 k.c. 3. naruszenie § 10 umów Nr (...) polegające na przyjęciu, że jedyną podstawą do odstąpienia od umowy przez wykonawcę stanowi pkt. 2 § 10 poszczególnych z umów, 4. naruszenie przepisu art.410 k.c. wobec braku spełnienia przesłanek wymaganych tym przepisem, 5. naruszenie przepisu art. 324 §1 k.p.c. polegające n...

...a podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). Ze względu na sformalizowany charakter postępowania kasacyjnego, wszystkie materialne zarzuty kasacyjne dla swej skuteczności wymagają nie tylko wskazania naruszonego przepisu prawa, ale także trafnego uzasadnienia. Nieskuteczny więc jest taki zarzut podniesiony w skardze, chociażby powoływał naruszony przepis, al...

...powoływał okoliczność braku współdziałania powoda, a w konsekwencji uniemożliwienie pozwanemu wykonywania dalszych prac budowlanych i poprawkowych w ustalonych terminach, już po dacie 31 lipca 2007 r. Zgodnie z art. 640 k.c. jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Z kolei w myśl przepisu art....

...źnieniem procesu inwestycyjnego i późniejszym ukończeniem budynku oraz kosztem dokończenia budynku przez innego przedsiębiorcę. Natomiast w odniesieniu do umowy o roboty budowlane nie znajduje zastosowania przepis art. 640 kc i wskazany w nim przypadek odstąpienia przyjmującego zamówienie z powodu braku współdziałania zamawiającego dzieło. Z kolei opisywana powyżej niepodzielność świadczenia powoda wyłączała możliwość odstąpienia od umowy na podstawie art.491§2 kc, na którą to podstawę najprawdopodobniej powoływał się w t...

...dnia 22 maja 2014 r. – czas nagrania – 00:07:01-00:19:13). W dniu 27 czerwca 2011 r. pozwana poinformowała powoda o braku możliwości kontynuowania prac projektowych i podstawach do odstąpienia od umowy w trybie art. 640 k.c. (dowód: pismo pozwanej – k. 91; zeznania świadka M. K. – protokół rozprawy z dnia 13 marca 2014 r. – czas nagrania – 00:05:25-00:15:39). W dniu 14 lipca 2011 r. odbyło się spotkanie, podczas którego omówionoi skoordynowano prace projektowe (dowód: notatka ze spotkania – k. 102-104). W dniu 28 lipca 2011 r....

...a podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). 12 W judykaturze wyjaśniono, że w klauzulach umownych przewidujących karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy nie chodzi jednak o sankcję finansową wobec dłużnika z umowy wzajemnej za samo skorzystanie przez stronę przeciwną z uprawnienia do odstąpienia od umowy, lecz o karę w znaczeniu art. 483 § 1 k.c.,...

...e powód pomija okoliczność złożenia przez stronę pozwaną oświadczenia o odstąpieniu od umowy w dniu 23 stycznia 2012 r., a zatem przed dniem złożenia przez Z. oświadczenia o odstąpieniu. Powołując się na art. 640 k.c. i brak współdziałania po stronie powodowej spółki pozwany stwierdził, że jako pierwszy skutecznie odstąpił od umowy. Pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r. strona powodowa ustosunkowując się do odpowiedzi na pozew stwierdziła, że popiera powództwo oraz wnosi o zasądzenie kwoty wskazanej w pozwie. W powyższym piśm...

...rzekonuje o tym charakter przedmiotu umowy, do wykonania którego niezbędna jest wiedza specjalistyczna oraz posiadanie określonego zespołu sił i środków po stronie wykonawcy a także treść art. 656 § 1 w zw. z art. 640 k.c. Oceniając w tym znaczeniu brak powiadomienia powoda na piśmie o gotowości odbioru wykonanego obiektu, do czego pozwany zobowiązał się w umowie, w kontekście wysokości zastrzeżonej kary umownej należy zauważyć, że przy prawidłowym współdziałaniu obu stron powód miał możliwość dowiedzenia się o gotowośc...

...opóźniało się, co było przedmiotem spotkań i korespondencji między stronami. Pismem z dnia 29 czerwca 2007 r. pozwany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy powołując się na paragraf 12 umów w zw. z art. 640 k.c. oraz art. 357 ind. 1 k.c. Jako przyczynę odstąpienia pozwany podał brak koniecznego współdziałania ze strony powódki, co spowodowało, że wykonanie zadania inwestycyjnego stało się niemożliwe. Z kolei pismem z dnia 2 lipca 2007 r. powódka wskazała, że odstąpienie nie może być uznane za skuteczne i powołują...

...świadczeniem o odstąpieniu przez spółkę od umowy nr (...)z dnia 09.02.2012 r. z powodu niezastosowania się Nadleśnictwa do wezwania spółki z dnia 29.03.2012 r. Jako podstawę prawną odstąpienia od umowy podano art. 640 k.c. (pismo wykonawcy z dnia 4.04.2012 r. – k. 88) Z kolei Nadleśnictwo L. w piśmie z dnia 4.04.2012 r., znak: SA-20-15 12, wyraziło zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą spółką (...) z M. na warunkach i w zakresie robót podanym w przesłanym projekcie umowy oraz wyraził zgodę na cesję wierzytelności na spółkę...

...stotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a w szczególności art. 627 k.c., art. 628 k.c. art. 640 k.c. i art. 642 k.c. Wskazując na powyższe zarzuty apelujący wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez ustalenie, że zainteresowany, realizując umowę o dzieło nie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz zasądzenie od organu rentowego na rzecz wnioskodawcy kosztów procesu wed...

...e odpowiedniego zasilania energetycznego dla inwestycji, nie przewidziała konieczności zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków bytowych z Aquaparku. Trzeba jednak zauważyć, że wykonawca mógł skorzystać z art. 640 kc, zgodnie z którym, jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Wskazane ws...

...0 zł. Pismem z 7.11.2011 r. powód wezwał E. R. do zapłaty kwoty 650 zł wynikającej z faktury nr (...) z 16.09.2011 r. Z uwagi na powyższe pismem z 16 listopada 2011 r. K. F. powołując się na §12 umowy stron i art.640 kc oświadczył pozwanej, że odstępuje od umowy z uwagi na uniemożliwienie mu realizacji umowy- brak dostępu do energii elektrycznej i materiałów budowlanych oraz podjęcie prac związanych z montażem dachu 7.11.2011 r. przez inną firmę. W lipcu- sierpniu 2012 r. pozwana zleciła R. F. wykonanie pozostałych prac związan...

...osowanie i nieuznanie przez Sąd I instancji, że powód J. Z. nie miał obowiązku zawiadomić pozwanej o okolicznościach, budzących jego wątpliwości co miało wpływ na treść orzeczenia, c) art. 639 k.c. w zw. z art. 640 k.c. poprzez ich błędną wykładnię i uznanie, że powód J. Z. nie musiał współdziałać w wykonaniu w celu wykonania dzieła, podczas gdy powód J. Z. powinien zgłosić pozwanej lub osobom nadzorującym swoje wątpliwości, co miało wpływ na treść orzeczenia., 2. obrazę przepisów prawa procesowego, a w szczególno...

...zemijającą i nie może być traktowane jako niemożliwość świadczenia. Rozważając inne podstawy ustawowego odstąpienia od umowy o roboty budowlane przez wykonawcę z powodu zwłoki dłużnika, wykluczyć należy art. 640 k.c. z braku odrębnych regulacji tytułu XVI k.c. i z braku odesłania do przepisów umowy o dzieło. Dlatego też pozostają do rozważenie przepisy ogólne dotyczące wykonania zobowiązań wzajemnych. Każde niespełnienie zobowiązania w terminie, jeżeli jest zawinione, pozwala na uruchomienie procedury z art. 491 k.c. i za...

...śniej, podlega zwrotowi (wyrok SA w Warszawie z dnia 7 marca 2001 r., I ACa 512 00, Pr. Gosp. 2002, nr 5, s. 50, OSA 2002, z. 6, poz. 34). Dlatego przyjmuje się, że w razie odstąpienia od umowy o dzieło na podstawie art. 640 k.c. żadna ze stron nie może dochodzić roszczeń wynikających z tej umowy – ponieważ takie roszczenia im nie przysługują; strony po odstąpieniu mogą mieć tylko roszczenia przewidziane w art. 494 k.c. (wyrok SN z dnia 3 grudnia 2004 r., IV CK 340 04, LEX nr 284215).Przepis art. 395 § 2 k.c., określający skutki umow...

...dopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Sąd ten przywołał również art. 640 k.c., zgodnie z którym jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Oceniając...

...ry w stanie faktycznym sprawy znajduje zastosowanie z uwagi na to, iż powód jako wykonawca był gotów wykonać dzieło do końca, lecz doznał przeszkody z przyczyny dotyczącej tylko pozwanej jako zamawiającego; d) art. 640 k.c. polegające na tym, iż pozwana w początkowym okresie realizacji budowy współpracując z powodem za pośrednictwem swojego męża zlecała wykonawcy nowe zadania oraz odstępstwa od projektu, które miały być rozliczone do zakończeniu budowy; e) art. 471 k.c., który został w sprawie nieprawidłowo zastosowany w wynik...

...cią pozwanej, co w konsekwencji oznacza, iż wierzytelność pozwanej wygasła, 9 naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 6 k.c. w zw. z art. 472 k.c. i art. 483 k.c. oraz atr.484 k.c. w zw. z art.634 k.c. i art.640 k.c. poprzez przyjęcie przez Sąd pierwszej instancji w ramach odwołania się do ustaleń poczynionych przez Sąd Rejonowy w Sieradzu, że to na stronie powodowej spoczywa ciężar udowodnienia, że przyczyny opóźnienia się przez pozwaną z oddaniem dzieła były przez nią zawinione czy też, że leżały po jej stronie oraz...

...gnięciu oznaczonego rezu atu, którym była działająca w określonych funkcjonalnościach strona. Sąd Okręgowy podkreślił, że wykonywanie dzieła wymaga współdziałania ze strony zamawiającego, o czym mowa w art. 640 k.c. Biegły na podstawie analizy treści korespondencji mailowej i dowodów osobowych stwierdził, że współdziałanie miało miejsce, gdyż strona pozwana dostarczyła wszystkie wymagane do realizacji zlecenia materiały i wytyczne, a także w toku realizowania usługi wnosiła uwagi wskazując na występujące błędy. Pomim...

...ii do umowy o roboty budowlane także przepisów art. 629 i 632 § 2 k.c., to za dalszym rozszerzaniem ograniczeń zawartych w art. 656 § 1 k.c. nie przemawia argument o luce w prawie, sugerujący odpowiednio stosować art. 640 k.c. do umowy o roboty budowlane i przyznaniem przyjmującemu zamówienie wykonawcy uprawnienia do odstąpienia od umowy z przyczyn niewspółdziałania zamawiającego przy wykonywaniu umowy. W razie bowiem zmiany stosunków i zagrożenia rażącą stratą wykonawcy, zobowiązanego do oddania robót budowlanych zgodnie z umową,...

...ch zakończenie. Sąd zaznaczył, że postanowienia umowy z dnia 24 sierpnia 2010r. nie regulują problemu podniesionego przez powódkę. Odwołując się natomiast do regulacji kodeksowych zwrócił uwagę na brzmienie art. 640 k.c., zgodnie z którym jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Ponadto w m...

...żeli nadto do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak przyjmujący zamówienie został wyposażony w dodatkowe uprawnienie do odstąpienia od umowy wynikające z art. 640 k.c. W judykaturze przyjęto, że wówczas - mimo skutku ex tunc takiego oświadczenia (a więc wywołania stanu jak gdyby umowa nie została zawarta) - przyjmujący zamówienie może domagać się zapłaty umówionego wynagrodzenia (por. wyrok SN z 7.07.1999r., II CKN 426 98, LEX 38280). Aprobując ten pogląd wskazać należy,...