Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

321 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 640 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

321 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
IV Ca 719/15 3 grudnia 2015 Sąd Okręgowy w Płocku Barbara Kamińska

Wyrok z 3 grudnia 2015, sygn. IV Ca 719 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 27.060 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...niniejszej sprawie, wykonanie zamówionego dzieła wymaga współdziałania zamawiającego (udostępnienie lokalu w celu montażu schodów), a ten nie współdziała, przyjmujący zamówienie może odstąpić od umowy (art. 640 kc). Na zamawiającym ciąży wówczas obowiązek zapłacenia wynagrodzenia, mimo niewykonania dzieła. Wynagrodzenie to ulega jednak zmniejszeniu o kwotę zaoszczędzoną przez przyjmującego zamówienie wskutek niewykonania dzieła (art. 639 kc). W ocenie Sądu, powód pismem z dnia 31 października 2012r. (po wcześniejszym we...
VI ACa 1786/14 3 grudnia 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Zalewska

Wyrok z 3 grudnia 2015, sygn. VI ACa 1786 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację

Teza Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno określać podstawę odstąpienia - w wypadku umownego prawa odstąpienia nie zmodyfikowanego wskazaniem przyczyn uprawniajacych do jego skorzystania, wystarczy powołanie się na postanowienie umowne i zachowanie określonego w umowie terminu, w innym wypadku - należy wskazać także przyczynę...

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...a podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). Umowa przedwstępna jest umową zobowiązującą, zwykle obustronnie wiążącą, ale nie wzajemną, nie mają zatem do tej umowy zastosowania przepisy dotyczące umów wzajemnych, w tym art. 487 k.c. i art. 491 k.c. W wypadku umowy przedwstępnej możliwość odstąpienia od umowy uzależniona jest od tego, czy strony ust...
II C 129/13 26 listopada 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Elżbieta Kaziród

Wyrok z 26 listopada 2015, sygn. II C 129 13

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...nie zaniechała prowadzenie dalszych robót budowlanych. Zdaniem pozwanej pismo o odstąpieniu od umowy znajduje zarówno uzasadnienie prawne jak i faktyczne. Jako podstawę prawną odstąpienia od umowy, pozwana podaje art. 640 kc. Dodatkowo strona pozwana wskazuje, iż obowiązek współdziałania powoda z pozwaną w zakresie realizacji umowy, wynikał nie tylko z art. 354 § 2 kc, ale również z treści samej umowy zawartej w dniu 18.05.2011 r. (11 § umowy). Pozwana uważa, iż brak współdziałania powoda w zakresie realizacji zadań dodatkowych -...
I ACa 532/15 26 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Małgorzata Gawinek

Wyrok z 26 listopada 2015, sygn. I ACa 532 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...w, powinna być oceniana w odniesieniu do profesji każdego z nich. Jest to istotne bowiem, pozwany - powód wzajemny zarzucił powodom - pozwanym wzajemnym naruszenie obowiązku współdziałania stron umowy o dzieło (art. 640 k.c.) w postaci niezapłacenia żądanej zaliczki. Odnosząc się natomiast do wyjaśnień pozwanego - powoda wzajemnego w kwestii zaliczek należy uznać, że problem z żądaniem kolejnej sumy wynikał tylko i wyłącznie z tego, że pozwany -powód wzajemny źle oszacował potrzebną za zakup materiałów sumę, którą wpłac...
III AUa 967/15 19 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Michał Bober

Wyrok z 19 listopada 2015, sygn. III AUa 967 15

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik nie uwzględniono wniosku
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...przepisami prawa cywilnego umowy o dzieło mogą być wykonywane z materiałów powierzonych przez zamawiającego (art.633 k.c.) w sposób wskazany przez zamawiającego (art. 636 k.c.) przy współpracy z zamawiającym (art. 640 k.c.), a wynagrodzenie może być ustalone w różny sposób: kosztorysowo, ryczałtowo lub według stawek za robociznę (art. 628 k.c.). Umowa o dzieło nie wymaga formy szczególnej, a zawartą na piśmie umowę ramową strony mogą doprecyzować w formie ustnej, żaden przepis nie zabrania też wielokrotnego zawierania umowy o...
III AUa 108/15 10 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Jolanta Hawryszko

Wyrok z 10 listopada 2015, sygn. III AUa 108 15

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o objęcie zainteresowanych ubezpieczeniami społecznymi Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...strukcje przekazywane ubezpieczonym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Konstrukcja umowy, jej elementy składowe i rzeczywista wola stron, jak słusznie przyjął Sąd Okręgowy, zbliża zatem ten stosunek zobowiązaniowy do umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 750 k.c.). Umowa tego typu nie akcentuje rezu atu jako koniecznego do osiągn...
V ACa 12/15 6 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 6 listopada 2015, sygn. V ACa 12 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 244.125 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...o.o. z zobowiązania. Podkreślenia w związku z tym wymaga, że nie budzi wątpliwości w judykaturze i piśmiennictwie, że wykonawca umowy o roboty budowlane nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie art. 640 k.c. wobec braku odrębnej regulacji w tym przedmiocie i odesłania do przepisów umowy o dzieło i że w związku z tym do obu stron umowy zastosowanie mają w tym przypadku uregulowania przewidziane w art. 491 – 494 k.c. Przewidziane w nich ustawowe prawo odstąpienia stanowi sankcję dla dłużnika, który nie wykonał albo...
III AUa 98/15 5 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Barbara Białecka

Wyrok z 5 listopada 2015, sygn. III AUa 98 15

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Konstrukcja umowy, jej elementy składowe i rzeczywista wola stron, jak słusznie przyjął Sąd Okręgowy, zbliża zatem ten stosunek zobowiązaniowy do umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 750 k.c.). Umowa tego typu nie akcentuje rezu atu jako koniecznego do osiągn...
III AUa 81/15 3 listopada 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Anna Polak

Wyrok z 3 listopada 2015, sygn. III AUa 81 15

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Konstrukcja umowy, jej elementy składowe i rzeczywista wola stron, jak słusznie przyjął Sąd Okręgowy, zbliża zatem ten stosunek zobowiązaniowy do umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 750 k.c.). Umowa tego typu nie akcentuje rezu atu jako koniecznego do osiągn...
I ACa 745/15 29 października 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 29 października 2015, sygn. I ACa 745 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 79.212 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...m z 20 marca 2013 roku odstąpił od umowy z pozwaną. Zdaniem Sądu odstąpienie od umowy dokonane przez powoda było w pełni skuteczne. Sąd wskazał przy tym, że powód podstawy do odstąpienia upatrywał w treści art. 640 k.c. jak również w treści art. 491 § 1 i 2 k.c. Sąd podał, że przepisem art. 491 k.c. zostało określone ustawowe prawo wierzyciela do odstąpienia od umowy wzajemnej, jeżeli dłużnik dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, które stanowi jego uprawnienie kształtujące, czyli kompetencję do spowodowania wyga...
I ACa 156/15 29 października 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Markiewicz

Wyrok z 29 października 2015, sygn. I ACa 156 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...a podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy powstaje dopiero w wyniku wykonania tego uprawnienia kształtującego. Na skutek odstąpienia od umowy w sytuacjach objętych hipotezą art. 494 k.c. następuje - na podstawie analogicznie stosowanego art. 395 § 2 zdanie pierwsze k.c. zniweczenie węzła...
III AUa 44/15 22 października 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Romana Mrotek

Wyrok z 22 października 2015, sygn. III AUa 44 15

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik zmieniono orzeczenie
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rukcje przekazywane zleceniobiorcom wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Zleceniobiorcy mieli po prostu wykonać np. określoną ilość żyłki czy szczeciny. Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że jednym z kryteriów umożliwiających odróżnienie umowy o dzieło od umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług jest możliwość poddania dzieła sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. Spr...
III AUa 56/15 22 października 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Romana Mrotek

Wyrok z 22 października 2015, sygn. III AUa 56 15

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o objęcie ubezpieczeniem społecznym Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Konstrukcja umowy, jej elementy składowe i rzeczywista wola stron, jak słusznie przyjął Sąd Okręgowy, zbliża zatem ten stosunek zobowiązaniowy do umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 750 k.c.). Umowa tego typu nie akcentuje rezu atu jako koniecznego do osiągn...
III AUa 977/14 20 października 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Jolanta Hawryszko

Wyrok z 20 października 2015, sygn. III AUa 977 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego Wynik zmieniono orzeczenie
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Nadto także godziny pracy zainteresowanych musiały się mieścić w określonych ramach czasowych, również przy uwzględnieniu warunków pogodowych. Zatem wbrew ocenie Sądu Okręgowego, W. K. (1) i R. M. (1) nie mogli świadczyć prac w dowolnym, samodzielnie ustalonym czasie. Przeczą temu dowody zebrane w sprawie, w s...
I ACa 1994/14 19 października 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Bogdan Świerczakowski

Wyrok z 19 października 2015, sygn. I ACa 1994 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
planowanie przestrzenne
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
.....)), a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zapisy zamieszczone w §4 i §5 umowy nakazują przyjęcie, iż jest to umowa, w której do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, w rozumieniu art. 640 k.c. Sam przedmiot umowy i konieczność wykonania przez pozwanych prac w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzasadnia takie zakwalifikowanie umowy i ocenę wzajemnych obowiązków stron przez pryzmat zobowiązania zamawiającego do współdziałania z wykonawcą, jako element...
V CSK 720/14 14 października 2015 Sąd Najwyższy Dariusz Zawistowski

Wyrok SN z 14 października 2015, sygn. V CSK 720 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 98.080 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.; dalej pr. bud.). Błędnie również Sąd drugiej instancji powołał jako podstawę rozstrzygnięcia art. 639 w zw. z art. 640 k.c. uzasadniając obowiązek zapłaty przez pozwaną na rzecz powódki wynagrodzenia umownego. Z motywów zdaje się wynikać, że przyjęto skuteczność oświadczenia o odstąpieniu przez powódkę od umowy a na etapie postępowania kasacyjnego pozwana tej skuteczności nie kwestionowała. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroka...
X Ga 377/15 13 października 2015 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Guza

Wyrok z 13 października 2015, sygn. X Ga 377 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...a podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.) (wyrok SN 2014-05-28, I CSK 345 13 I CSK 345 13, LEX nr 1532768). Dlatego przy ocenie, czy zastrzeżenie kary umownej nie sprzeciwia się wymogowi stawianemu przez art. 483 § 1 k.c. co do niepieniężnego charakteru zobowiązania, z którego niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem związana jest kara umowna, nie można...
III AUa 973/14 1 października 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Romana Mrotek

Wyrok z 1 października 2015, sygn. III AUa 973 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Konstrukcja umowy, jej elementy składowe i rzeczywista wola stron, jak słusznie przyjął Sąd Okręgowy, zbliża zatem ten stosunek zobowiązaniowy do umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 750 k.c.). Umowa tego typu nie akcentuje rezu atu jako koniecznego do osiągn...
I ACa 443/15 30 września 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 30 września 2015 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 325.000 zł · kwota żądania

Teza Istnienie między stronami okoliczności spornych, które nie zostały dostatecznie wyjaśnione, nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu rygoru art. 207 § 6 k.p.c., skoro w obecnym stanie prawnym możliwość zamknięcia rozprawy nie jest uzależniona od wyrażenia przez sąd stanowiska co do dostatecznego wyjaśnienia sprawy, a jest to konsek...

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ie domagać się zwrotu pozostałej części kaucji, a faktycznie pozostałej części wynagrodzenia, o czym wyżej była mowa, gdyby zdołał wykazać (analogicznie do sytuacji podlegających dyspozycji art. 639 k.c. i 640 k.c.), że był gotów wykonać obciążające go prace, lecz doznał przeszkody ze strony pozwanego, w tym na skutek braku jego współdziałania koniecznego do wykonania dzieła. Takie twierdzenia powód podnosił wprawdzie w toku postępowania, jednak samo twierdzenie strony nie jest dowodem, a jeżeli odnosi się do okoliczności...
III AUa 645/14 29 września 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Zofia Rybicka-Szkibiel

Wyrok z 29 września 2015, sygn. III AUa 645 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik zmieniono orzeczenie
ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ukcje przekazywane zainteresowanemu wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Sam przedmiot kwestionowanych umów „o dzieło” został ujęty zbyt ogólnie, bo nie został zindywidualizowany. Przedmiot ten nie został również ustalony w sposób obiektywnie weryfikowalny. Zdaniem Sądu Apelacyjnego jest to istotne o tyle, że umowa o dzieło jako umowa rezu atu musi zawierać kryteria, w oparciu...
III AUa 950/14 22 września 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Zofia Rybicka-Szkibiel

Wyrok z 22 września 2015, sygn. III AUa 950 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Konstrukcja umowy, jej elementy składowe i rzeczywista wola stron, jak słusznie przyjął Sąd Okręgowy, zbliża zatem ten stosunek zobowiązaniowy do umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 750 k.c.). Umowa tego typu nie akcentuje rezu atu jako koniecznego do osiągn...
I C 730/15 21 września 2015 Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Małgorzata Hajduczenia

Wyrok z 21 września 2015, sygn. I C 730 15

Typ sprawa pracownicza Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 4899 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...y, ale za zapłatą umówionego wynagrodzenia (art. 644 k.c.). Wykonawca może natomiast odstąpić od umowy przy braku współdziałania zamawiającego, gdy takie współdziałanie jest potrzebne do wykonania dzieła ( art. 640 kc). Powód jako podstawę odstąpienia od umowy o dzieło podawał zwłokę pozwanego w regulacji należnego powodowi części wynagrodzenia za wykonane prace. Zdaniem sądu orzekającego złożone przez powoda oświadczenie o odstąpieniu od umowy było skuteczne. Istotne znaczenie przy ocenie w w oświadczenia miała treść...
I ACa 557/15 10 września 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Eugeniusz Skotarczak

Wyrok z 10 września 2015, sygn. I ACa 557 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 1.109.879 zł · kwota żądania kary umownej
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ztów i czasu wykonania robót, odmowę rozliczenia tych robót i pozbawienie powoda możliwości kontynuowania robót oraz odebranie placu budowy, co uzasadniało odstąpienie przez powoda od umowy choćby na podstawie art. 640 k.c. K. 392 13). Ponadto Sąd oddalił wnioski dowodowe zgłaszane przez stronę powodową celem udowodnienia powyższych okoliczności, a więc wykluczył stronie powodowej możliwość ich wykazania. W związku z powyższym Sąd nic mógł czynić stronie powodowej zarzutu, że okoliczności tych nic udowodniła. Niezależnie o...
I ACa 539/15 3 września 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 3 września 2015, sygn. I ACa 539 15

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 5.694,56 zł Kwota 224.188 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...nej tj. złożenia przez nią wskazanych dokumentów. Pozwana na wezwanie nie zareagowała pozytywnie. Oceniając takie zachowanie stron w kontekście łączącej je umowy o dzieło Sąd stwierdził ,że zastosowanie ma art.640 k.c. Przepis ten stanowi ,że jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Stosuj...
VIII Ga 206/15 28 sierpnia 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 28 sierpnia 2015, sygn. VIII Ga 206 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...jęła żadnej z tych propozycji. W ocenie Sądu Rejonowego postępowanie pozwanej uprawniało powódkę do odstąpienia od umowy w zakresie naprawy stemplownicy K280 prod. K. z uwagi na brak współdziałania pozwanej (art. 640 k.c.). Zwłaszcza, że jak to wyjaśniła powódka, naprawa urządzenia bez tej części będzie nieefektywna i doprowadzi do ponownego uszkodzenia maszyny. Pozwana nie udowodniła, że przysługuje jej roszczenie zgłoszone do potrącenia z roszczeniem powódki albowiem nie wykazała, że naprawa bez części ujętej w kosztorys...
VIII Ga 217/15 28 sierpnia 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie Anna Budzyńska

Wyrok z 28 sierpnia 2015, sygn. VIII Ga 217 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono apelację Kwota 32.456,88 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...pozwanej w dniu 22 czerwca 2012 roku. W ocenie Sądu Rejonowego w niniejszej sprawie – w określonym czasie współpracy w okresie od 29 listopada 2011 roku do 22 czerwca 2012 roku – mógłby znaleźć zastosowanie art. 640 k.c., stanowiący o braku współdziałania, co jednakże nie nastąpiło. W niniejszej sprawie powód nie wskazywał, iż odstąpił od umowy. W tym zakresie nie podnosił żadnych twierdzeń. Przeciwnie – powód wyraźnie wskazywał, iż domaga się wypłaty części wynagrodzenia z tytułu wykonania dzieła. Powód kwestiono...
I ACa 311/15 6 sierpnia 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok z 6 sierpnia 2015, sygn. I ACa 311 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 2.400 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...owy odstąpić także z tego powodu, że nie zaistniała ku temu żadna z przesłanek umownych określonych w § 13 ust. 2 lub § 14 ust. 5 (k. 24). Z kolei, żeby odstąpić od umowy na zasadach ogólnych, stosownie do art. 640 k.c. wykonawca musiałby zwrócić się do zamawiającego, aby podjął właściwe współdziałanie przy wykonywaniu umowy z tym wskazaniem, że nie ma frontu robót, na co powoływał się w toku postępowania. Jednak te czynności także nie zostały wykonane. Korespondencja pozwanego z powodem sprzed z dnia 12 lutego 2012 r....
VII Pa 205/14 30 czerwca 2015 Sąd Okręgowy w Lublinie Teresa Makarewicz

Wyrok z 30 czerwca 2015, sygn. VII Pa 205 14

Typ sprawa pracownicza Przedmiot ustalenie istnienia stosunku pracy Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...może udzielić wskazań jak oczekiwane dzieło ma być wykonane. Przedmiot umowy o dzieło wymaga współdziałania stron nie tylko w czasie jego oznaczania przy samym zamawiania dzieła, ale i w toku jego wykonywania(art. 640 k.c.). Zamawiający może sobie zastrzec nie tylko wykonanie dziełaz jego własnego materiału, ale i według jego wskazań i poleceń (art. 636 § 1 k.c.). W umowie o dzieło jest więc dopuszczalny niewielki stopień podporządkowania wykonującego dzieło wobec zamawiającego. Zamawiający powinien więc reagować na dostrze...
III AUa 876/14 30 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Urszula Iwanowska

Wyrok z 30 czerwca 2015, sygn. III AUa 876 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. I tak np. zainteresowani M. P. i S. S. mieli po prostu wykonać określoną ilość metrów sześciennych elementów palet, które niczym nie różniły się ani od siebie, ani od elementów palet wykonywanych przez inne osoby (członków spółdzielni, kandydatów na członków spółdzielni), a zainteresowany D. Ż. miał...
III AUa 832/14 23 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Romana Mrotek

Wyrok z 23 czerwca 2015, sygn. III AUa 832 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o objęcie ubezpieczeniem społecznym Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. I tak np. zainteresowani Z. B., B. G., S. M. i T. Z. mieli wyremontować określoną liczbę palet, które niczym nie różniły się ani od siebie, ani od palet wyremontowanych przez inne osoby (członków spółdzielni, kandydatów na członków spółdzielni), a nadto zainteresowany Z. B. miał także przygotować kompone...