Baza orzeczeń sądowych

...którym wskazała, że wielokrotnie zwracała się o decyzje dotyczące projektu balustrad i podpisanie aneksu, brak odpowiedzi skutkował niemożnością dotrzymania terminu. Wobec tego pozwana wyznaczyła na podstawie art. 640 k.c. 7-dniowy termin ma przedstawienie aneksu do umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy. Pismem z dnia 29 września 2011 roku (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. oświadczyła, iż w związku ze stwierdzoną niezgodnością wykonywania przedmiotu umowy z dnia 10 maja 2011 roku nr (...) z dokumentacją projek...

...a podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). W odniesieniu do umowy z dnia 10 lutego 2009 r. żadne z przepisów KC (ogólnych, a tym bardziej szczególnych] nie uprawniały pozwanego do odstąpienia od umowy ze względu na jej nienależyte wykonanie, możliwość taka może wynikać wyłącznie z postanowień umowy z dnia 10 lutego 2009 r. Dla skutecznego zastrzeże...

...ykonanie oprogramowania mająca charakter umowy o dzieło jest umową rezu atu. Przedmiot umowy o dzieło wymaga współdziałania stron nie tylko w chwili zawarcia umowy, ale także w toku jego realizacji, co wynika z art. 640 k.c. Tego współdziałania na pewnym etapie po stronie pozwanego (powoda wzajemnie) zabrakło skoro nie udostępnił urządzeń dla wdrożenia programu mnożąc w nieskończoność jak to określał „uszczegółowienia”. Aplikacja stworzona przez powoda (pozwanego wzajemnie) nie została uruchomiona na serwerach pozwanego bo...

...onanie dzieła, byleby dotyczyły one zmawiającego. Mogą to być okoliczności faktyczne lub prawne. Przyczyną obciążającą zamawiającego będzie brak z jego strony koniecznego współdziałania (o którym mowa w art. 640 k.c. – wówczas przyjmujący może wybrać uprawnienie ze zbiegających się przepisów) odmowa wydania materiałów, projektów, planów, które zobowiązany był dostarczyć, niedostarczenie koniecznej zgody czy zezwolenia, jeśli obciążała go ta powinność. Jeżeli powstanie wskazany wyżej stan rzeczy, przyjmujący zam...

...roku w wierzytelnością powoda, w związku z czym obecnie powód jest dłużnikiem pozwanej do kwoty 650.713,67zł. Pozwana podniosła z ostrożności procesowej zarzut odnośnie braku przesłanek w zakresie stosowania art. 640 k.c. z uwagi na fakt, iż pomimo braku współdziałania ze strony zamawiającego powód mógł wykonać prace. Ponadto prace wykonane przez powoda nie przedstawiają, zdaniem pozwanej, wartości wskazanej w pozwie, zaś wynagrodzenie powoda winno ulec zmniejszeniu o kwotę, którą powód zaoszczędził przez to, że nie wykona...

...zez powoda terminu wyboru kamienia, skutkujące brakiem możliwości wywiązania się z umowy w terminie. Warunki odstąpienia od umowy o dzieło przez przyjmującego zamówienie uregulowane zostały w szczególności w art. 640 k.c., zgodnie z którym jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przedmiot...

...mie pisemnej, skoro żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa nie statuuje obowiązku zawierania essentialia negotii umowy o dzieło na piśmie pod rygorem nieważności. Wynika to choćby z faktu, że zgodnie z art. 640 k.c, jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, nie może on odmówić takiego współdziałania, pod rygorem odstąpienia przez wykonawcę dzieła od umowy. A zatem, zamawiający mógł i miał obowiązek współpracować z wykonawcą dzieła w zakresie niezbędnym do jego wykonania. Co więcej...

...postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.) albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych – art. 491 i art. 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635 , art. 636 § 1 i art. 640 k.c.). W klauzulach umownych przewidujących karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy nie chodzi bowiem o swego rodzaju sankcję finansową wobec dłużnika z umowy wzajemnej za samo skorzystanie przez stronę przeciwną z uprawnienia do odstąpienia od umowy, lecz o karę w znaczeniu art. 483 § 1 k.c., której celem jest...

...wiążących wskazówek powoda. Powód temu kategorycznie zaprzeczył. Nasuwa się pytanie czemu miałaby służyć takie zachowanie powoda. Gdyby tak było, co Sąd wykluczył jako irracjonalne, to stosownie do treści art. 640 k.c. pozwany miał prawo wyznaczyć powodowi termin z zagrożeniem, że po jego upływie od umowy odstąpi, a nie wykonywać wadliwie dzieło. W ocenie Sądu w całokształcie okoliczności sprawy wątpliwym jest posiadanie przez pozwanego jak wcześniej już Sąd zaznaczył kwalifikacji do układania tego typu podłóg. Sąd nie...

...zenia w rozumieniu art. 649 1 § 2 k.c., co stanowi o możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z art. 649 4 § 1 k.c. Ponadto stwierdzono, że (...) odstępuje od kontraktu z winy (...) na podstawie art. 640 k.c., 354 § 2 k.c. i art. 491 § 1 k.c. z uwagi brak wymaganego i koniecznego współdziałania zamawiającego w realizacji kontraktu. Wskazano na brak akceptacji rozwiązań technologicznych i dokumentów sporządzonych przez wykonawcę, zgodnie z kontraktem, skutkiem czego jest brak faktycznej możliwości realizacji kontraktu...

...zwanego wstępnych efektów pracy wykonawcy, - art.563 § 1 k.c. w zw. z art.638 k.c. poprzez błędne przyjęcie, że pozwany był uprawiony do skorzystania z przepisów o rękojmi., przez co doszło też do naruszenia art.640 k.c. poprzez jego zastosowanie, - art.65 § 1 k.c. w zw. z art.60 k.c. poprzez dokonanie błędnej wykładni oświadczeń woli pozwanego polegającej na przyjęciu, że nie nastąpiło dorozumiane oświadczenie woli pozwanego o odstąpieniu od umowy, - art.627 k.c. w zw. z art.642 k.c. w zw. z art.58 k.c. poprzez niewłaściwe ich...

...ACa 992 14). Zważyc także należy ,iż jeżeli według umowy stron wykonanie zamówionego dzieła wymaga współdziałania zamawiającego, a ten nie współdziała, przyjmujący zamówienie może odstąpić od umowy (art. 640 k.c.). Na zamawiającym ciąży wówczas obowiązek zapłacenia wynagrodzenia, mimo niewykonania dzieła. Wynagrodzenie to ulega jednak zmniejszeniu o kwotę zaoszczędzoną przez przyjmującego zamówienie wskutek niewykonania dzieła (art. 639 k.c.). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest wykonaniem przez zamawiającego pra...

...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Sąd Apelacyjny w opozycji do Sądu Okręgowego uznał, że brak indywidualizacji przedmiotu umów był zamierzony i wynikał przede wszystkim z charakteru prac powierzonych zainteresowanym. Prace w postaci: ułożenia kanalizacji, wykonania wykopu pod wodociąg czy też montażu pewnych elementów konstrukcyjnych miały cha...

...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Także godziny pracy zainteresowanych musiały się mieścić w określonych ramach czasowych. Zatem wbrew ocenie Sądu Okręgowego, K. C. i P. M. nie mogli świadczyć prac w dowolnym, samodzielnie ustalonym czasie. Przeczą temu dowody zebrane w sprawie, w szczególności zeznania kierowników budowy złożone przed organe...

...przyjęciu wniosków kwestionowanych” (wyrok Sądu Najwyższego w sprawie o sygnaturze IV CKN 1316 00). Wskazać następnie należało, iż jeżeli w apelacji pozwana podniosła zarzut naruszenia przepisów art. 639 i 640 k.c., to w jej interesie leżało udowodnienie zarówno faktu jak i wysokości ewentualnych oszczędności powódki. Zgodnie bowiem z przepisem art. 3 k.p.c. i art.6 k.c. obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach, a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie spoczywa na stronie,...

...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Sąd Apelacyjny, wbrew stanowisku i zarzutom apelacyjnym uznał, że brak indywidualizacji przedmiotu umów był zamierzony i wynikał przede wszystkim z charakteru prac powierzonych zainteresowanym. Wykonywane przez zainteresowanych prace miały charakter standardowy i nie wymagały szczególnych umiejętności ani uprawnie...

...na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.) albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.). Do zasad tej odpowiedzialności odszkodowawczej ma zastosowanie art. 471 k.c. ( uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1987 roku, III CZP 82 86 OSNCP 1987, nr 12, poz. 189). W klauzulach umownych przewidujących karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy nie chodzi o sankcję finansową wobec dłu...

...iu do zakresu wykonanych robót, uniemożliwia stwierdzenie, czy wykonawca miał prawo uzyskać zaliczkę w wysokości wynikającej z faktury nr (...). Z tej przyczyny, w świetle bezwzględnie obowiązującego przepisu art. 640 k.c., nie można uznać skuteczności oświadczenia spółki (...) o odstąpieniu od umowy, jakie zamieściła w skierowanym, do spółki (...) piśmie z dnia 7 lipca 2010 r. Skoro jednak pomimo zaprzestania przez wykonawcę realizacji dzieła zamawiający nie domagał się kontynuowania robót, to zgodną wolą stron doszło do...

...powódkę oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, co równoznaczne jest z bezpodstawnością owego odstąpienia od umowy w dniu 30.06.2015r. W tym miejscu zauważyć należy jeszcze jeden aspekt sprawy. Otóż zgodnie z art. 640 kc jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. „Art. 640 określa tylko niekt...

...kcje przekazywane zainteresowanemu wskazywał na brak takiej samodzielności, co zbliżało tę umowę do umowy o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Nadto, także godziny pracy zainteresowanego musiały się mieścić w określonych ramach czasowych. Zatem wbrew ocenie Sądu Okręgowego, zainteresowany nie mógł świadczyć prac w dowolnym, samodzielnie ustalonym czasie. Przeczą temu dowody zebrane w sprawie, w szczególności zeznania kierowników budowy złożone prz...

...ącego o wadach materiału. Proponował przerobienie poszczególnych elementów, na co powód nie zgodził się z przyczyn oszczędnościowych z zamiarem przerzucenia ciężaru odpowiedzialności na wykonawcę. Zgodnie z art. 640 kc, jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Pozwany nie wyznaczał terminu...

...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Nadto także godziny pracy zainteresowanych musiały się mieścić w określonych ramach czasowych. Zatem wbrew ocenie Sądu Okręgowego, zainteresowani nie mogli świadczyć prac w dowolnym, samodzielnie ustalonym czasie. Przeczą temu dowody zebrane w sprawie, w szczególności zeznania kierowników budowy złożone przed...

...alszego prowadzenia budowy. Przyznał, że w chwili przerwania pracy pozostało mu do wykonania około 100 mb wypełnień poliwęglanowych oraz wypełnienie szybami balustrad klatki schodowej. Powołał się przy tym na art. 640 k.c. zarzucając spółce (...) brak współdziałania. K. S. pismem z dnia 18 października 2013 r., skierowanym do K. K. (1), zatytułowanym „oświadczenie o zaliczeniu potrąceń” wskazał, że na podstawie art. 498 k.c. w zw. z art. 499 k.c. (...) dokonuje potrącenia swoich należności: z noty (...) z 27.06.2016 r. w kw...

...resie uznać należy więc za gołosłowne. Gdyby w istocie po poinformowaniu pozwanego o dostrzeżonych przeszkodach w wykonaniu projektu, pozwany nie podjąłby działań zmierzających do ich usunięcia, to zgodnie z art. 640 k.c. w przypadku braku współdziałania, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Przepis ten wyznacza sposób dalszego postępowania powoda w przypadku, gdyby pozwany nie doprowadził...

...apłat wynikający z powołanego art. 654 kc może być zatem rozpatrywany jedynie w aspekcie obowiązku współdziałania stron, jaki nakłada na zamawiającego i przyjmującego zamówienie na wykonanie dzieła przepis art. 640 kc. W dokumencie z 31 maja 2010 r. (par. (...)) podmioty uzgodniły płatność zaliczek w korelacji z księgowaniem (fakturowaniem) i czynnościami nadzorczymi nad przebiegiem inwestycji (odbiory etapów i zakresów robót), czyli ze zdarzeniami niemającymi wpływu na stosunki umowne. Analogiczny sposób zaliczkowania uzgodnił...

...ła od umowy numer (...) i wezwała kontrahenta do zwrotu zabezpieczenia w kwocie 20 796,34 zł oraz zapłaty wynagrodzenia w wysokości 415 926,79 zł. Pozwana wskazując, iż przyczyną odstąpienia w oparciu o przepis art. 640 k.c. jest brak współpracy zamawiającego z wykonawcą przy realizacji umowy, podkreślała w uzasadnieniu oświadczenia, że przystąpienie do wykonania robót stało się niemożliwe ze względu na nieprzekazanie przez zamawiającego placu budowy dla wykonawcy. Pismem z dnia 15 lipca 2013 r. dowódca (...) poinformował A. M....

...rukcje przekazywane ubezpieczonym wskazywały na brak takiej samodzielności, co również wskazywało na umowy o świadczenie usług, aniżeli przemawiało jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Konstrukcja umów, ich elementy składowe i rzeczywisty sposób wykonania, jak słusznie przyjął Sąd Okręgowy, wskazuje że w sprawie mamy do czynienia z umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 750 k.c.). Natomiast umowa tego typu nie akcentuje rezu atu jako konie...

...rca 2011 r. ma charakter ryczałtowy, a nadto że popis pozwanego na kosztorysie na kwotę 9.331 zł nie stanowi w istocie jego oświadczenia i nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia istotnych okoliczności sprawy; • art. 640 k.c. poprzez jego niezastosowanie i pomięcie okoliczności, że pozwani zobowiązani byli do współdziałania z powodem w wykonywaniu umowy z dnia 31 marca 2011 r., co z kolei powoduje, że w sytuacji braku takiego współdziałania ze strony pozwanych, powód był uprawniony do odstąpienia od umowy”. Powód wniósł o „zm...

...2008 r. w szczególności do zaakceptowania wizualizacji i udostepnienia biur handlowych. Powód wskazał termin dwóch tygodni od dnia otrzymania pisma pod rygorem skorzystania przez powoda uprawnień z art. 639 k.c. i art. 640 k.c. włącznie z odstąpieniem umowy. (pismo powoda z dnia 10 lutego 2009 r. k. 138) Pozwany uznał wezwanie za nieuzasadnione wskazując, że „współpraca stron rozpoczęta na podstawie umowy z dnia 04 marca 2008 r. nie podlega kontynuacji z uwagi na podniesione przez zamawiającego wykonywanie prac przez przyjmującego niez...

...dpowiedzi pozwany złożył oświadczenie o odstąpieniu z powołaniem się na (...) umowy. W piśmie z 19 października 2011 r. z kolei powód złożył oświadczenie o odstąpieniu z powołaniem się na(...)umowy oraz art. 640 k.c. (dowód: pismo - k. 268). W dniu 20 października 2011 r. w obecności przedstawicieli obu stron umowy sporządzony został protokół inwentaryzacji stanu budowy, w którym stwierdzono m.in., że: wykonano rozbiórkę budynku istniejącego na terenie budowy bez części ściany fundamentowej przylegającej bezpośrednio do...