Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

321 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 640 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

321 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
III AUa 798/14 11 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Barbara Białecka

Wyrok z 11 czerwca 2015, sygn. III AUa 798 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik zmieniono orzeczenie
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ukcje przekazywane zainteresowanemu wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Zainteresowany miał po prostu wykonać np. określoną ilość żyłki czy szczeciny. Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że jednym z kryteriów umożliwiających odróżnienie umowy o dzieło od umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług jest możliwość poddania dzieła sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. Spr...
III AUa 785/14 11 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Barbara Białecka

Wyrok z 11 czerwca 2015, sygn. III AUa 785 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o objęcie ubezpieczeniem społecznym Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS

Teza działalność produkcyjna a umowy o dzieło

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. I tak np. zainteresowany D. W. miał po prostu wykonać np. określoną liczbę palet, które niczym nie różniły się ani od siebie, ani od palet wykonywanych przez inne osoby (członków spółdzielni, kandydatów na członków spółdzielni), a zainteresowany J. W. przygotować paszę dla tuczników czy komponenty do mi...
III AUa 797/14 11 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Barbara Białecka

Wyrok z 11 czerwca 2015, sygn. III AUa 797 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...nym elementem charakterystycznym dla umowy o dzieło jest to, że przedmiot umowy o dzieło wymaga współdziałania stron nie tylko w czasie jego oznaczania przy samym zamawianiu dzieła, ale i w toku jego wykonywania (art. 640 k.c.). Po piąte, co już podniesiono w uzasadnieniu, dla odróżnienia rodzaju umowy cywilno-prawnej należy brać pod uwagę wolę stron, która w tym zakresie musi być jednolita i zgodna. Ten warunek także został spełniony – obie strony umowy świadomie i zgodnie zdecydowały o zawarciu umów o dzieło co jednoznacznie w...
I ACa 1782/14 2 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Łodzi Krystyna Golinowska

Wyrok z 2 czerwca 2015, sygn. I ACa 1782 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono zażalenie Kwota 409.906,60 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
..., że nie otrzymał niezbędnych materiałów do wbudowania, co powoduje dezorganizację prac, opóźnia termin zakończenia robót oraz koszty realizacji zadania wzrastają. W związku z powyższym, powołując się na art. 640 k.c., wyznaczył pozwanej termin do dnia 1 kwietnia 2011 roku na dostarczenie niezbędnych materiałów do wbudowania, grożąc odstąpieniem od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W dniu 1 kwietnia 2011 roku powód wezwał Spółkę (...) do zapłaty kwoty 120.061,17 złotych z tytułu faktur nr (...), w terminie 7 dni od daty ot...
III AUa 763/14 2 czerwca 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Urszula Iwanowska

Wyrok z 2 czerwca 2015, sygn. III AUa 763 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Zainteresowani mieli po prostu wykonać np. określoną liczbę elementów palet, które niczym nie różniły się ani od siebie, ani od elementów palet wykonywanych przez inne osoby (członków spółdzielni, kandydatów na członków spółdzielni). Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że jednym z kryteriów umożliwiaj...
I C 1035/13 28 maja 2015 Sąd Rejonowy w Kłodzku Daria Ratymirska

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. I C 1035 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 18.344 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 18.344 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...agrodzenia za dzieło, które nie zostało wykonane. Odnosząc się do twierdzeń powoda, że przeszkodą w wykonaniu dzieła był brak projektu na wybudowanie zbiornika na posesji pozwanych, wskazać należy na treść art. 640 k.c., zgodnie z którym, jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli za...
I ACa 9/15 28 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Michał Kopeć

Wyrok z 28 maja 2015, sygn. I ACa 9 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...o w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 k.c. i art. 492 k.c.) albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych – art. 491 k.c. i art. 493 k.c. lub szczególnych np. art. 560 § 1 k.c., art. 635 k.c., art. 636 § 1 k.c. i art. 640 k.c. – zob. też pogląd Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 39 12, LEX nr 1271627). Zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy można i należy zatem traktować jako uproszczony sposób zredagowania treści umowy, który pozwala na przyjęcie przez strony, że wypadki niewykonania lub...
III AUa 735/14 26 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Romana Mrotek

Wyrok z 26 maja 2015, sygn. III AUa 735 14

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot o ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego Wynik zmieniono orzeczenie
ubezpieczenia społeczne
ZUS
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...kcje przekazywane zainteresowanej wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało tę umowę do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Powyższe prowadzi do wniosku, że pomiędzy spółką (...) a A. R. doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług. Ten stosunek obligacyjny uzasadniał natomiast objęcie zainteresowanej ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i wypadkowym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 ustawy systemowej. Zatem, wyrok S...
I ACa 79/15 21 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 21 maja 2015, sygn. I ACa 79 15

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono apelację Kwota 132.389 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...po stronie zamawiającego miało znaczenie dla faktu wadliwego wykonania dzieła przez przyjmującego, podczas gdy zasady logiki i doświadczenia życiowego nakazują przyjąć zgoła odmienne stanowisko; 3) naruszenie art. 640 k.c. poprzez pominięcie przez Sąd I instancji faktu, iż skoro przyjmujący nie wyznaczył zamawiającemu terminu do usunięcia wad po jego stronie to spółka (...) s.c. J. G., M. K. winna wykonać zawartą umowę; 4) wydanie wyroku z naruszeniem zasad prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności zasady pacta sunt s...
III AUa 94/15 12 maja 2015 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Zofia Rybicka-Szkibiel

Wyrok z 12 maja 2015, sygn. III AUa 94 15

Typ ubezpieczenia społeczne / organ rentowy Przedmiot ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym jako pracownik / pozorność umowy o pracę Wynik oddalono apelację
ubezpieczenia społeczne
ZUS

Teza Prowadzenie całej działalności gospodarczej polegającej na produkcji masowej, w oparciu o zatrudnienie pracowników tylko na podstawie umowy o dzieło jest sprzeczne z istotą tej umowy, umowy zindywidualizowanego rezu atu.

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rukcje przekazywane zainteresowanym wskazywały na brak takiej samodzielności, co zbliżało te umowy do umów o świadczenie usług, aniżeli przemawiały jedynie za traktowaniem ich jako elementu współpracy w myśl art. 640 k.c. Konstrukcja umowy, jej elementy składowe i rzeczywista wola stron, jak słusznie przyjął Sąd Okręgowy, zbliża zatem ten stosunek zobowiązaniowy do umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 750 k.c.). Umowa tego typu nie akcentuje rezu atu jako koniecznego do osiągn...
I C 806/13 30 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Olsztynie Tomasz Cichocki

Wyrok z 30 kwietnia 2015, sygn. I C 806 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 16.605,00 zł · oddalona część kary umownej
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ę (...)zł. Jednocześnie przerwała prace projektowe, a w dniu (...) r. – na skutek brak akceptacji na wskazane rozwiązanie ze strony powodowej – poinformowała o odstąpieniu od umowy z dnia (...)r. na podstawie art. 640 k.c. W związku z powyższym, uznając odstąpienie przez pozwaną od wykonania umowy za bezpodstawne, powód w dniu (...)r. odstąpił od umowy z dnia(...)r. za 7-dniowym okresem wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jednocześnie żądając od niego zwrotu wypłaconego w dniu (...)r. wynagrodzenia w kwocie (...
I Ca 108/15 30 kwietnia 2015 Sąd Okręgowy w Łomży Włodzimierz Wójcicki

Wyrok z 30 kwietnia 2015, sygn. I Ca 108 15

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 38.251,48 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ę 25.000 zł wynagrodzenia. Sąd uznał, że rację ma pozwany twierdząc, iż różnica wynagrodzenia wnosić musiałaby około 10.000 zł. Istniały więc podstawy do odstąpienia przez pozwanego od umowy na podstawie art. 640 k.c. Nastąpiło ono przez złożenie zamawiającemu stosownego oświadczenia woli przez pozwanego jako przyjmującego zamówienie, w trakcie wizyty powódki w domu pozwanego w maju lub czerwcu 2008 r. Sąd wskazał, że z treści umowy pisemnej z 16.11.2006 r. wynika, iż pozwany miał otrzymać kwotę 8.000 zł za wykonanie ł...
V GC 108/13 17 kwietnia 2015 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Karolina Krzemińska

Wyrok z 17 kwietnia 2015, sygn. V GC 108 13

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 17 568 zł Kwota 18 712,96 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...any był pozwany. Pomimo wielu wezwań pozwany nie dostarczył monitorów uniemożliwiając tym samym wykonanie zlecenia powodowi. W związku z brakiem reakcji na wezwania, pismem z dnia 30.07.2010r. powód na podstawie art. 640 kc odstąpił od umowy. Ponieważ całe wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosiło 19.520,00 zł brutto, to za 90 % wykonanych prac należne powodowi wynagrodzenie wynosi 17.568,00 zł. Dodatkowo, powodowi przysługuje również odszkodowanie za nienależytego wykonanie umowy przez pozwanego w łącznej wysokości 1.144,96 zł. N...
III Ca 1537/14 13 marca 2015 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 13 marca 2015, sygn. III Ca 1537 14

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ny raz odmówiła zwrotu zaliczki na rzecz powódki. Pismem doręczonym M. W. w dniu 19 stycznia 2010 roku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 640 k.c. Jednocześnie złożyła oświadczenie o potrąceniu wierzytelności Spółki z tytułu odszkodowania w kwocie 3.975,00 zł obejmującego utracone korzyści z wzajemną wierzytelnością powódki w kwocie 1.000,00 zł oraz wezwała do zapłaty pozostałej kwoty 2.975,00 zł. Szacunkowa wartość robót objętych umową zawar...
II Ca 1191/14 27 lutego 2015 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Beata Stachowiak

Wyrok z 27 lutego 2015, sygn. II Ca 1191 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...dce wzajemnej. Przyjmujący zamówienie jest bowiem uprawniony do odstąpienia od umowy o dzieło tylko po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zamawiającemu do współdziałania wymaganego do wykonania dzieła (art. 640 k.c.). Błędnie natomiast powód-pozwany wzajemnie pomniejszył dochodzoną sumę o kwotę 6.500 zł stanowiącą cenę częściowo zakupionego materiału brukarskiego. Pozwanej-powódce wzajemnej również przysługiwało bowiem roszczenie o zwrot wszystkiego, co powód-pozwany wzajemnie otrzymał od niej na mocy umowy (art. 49...
I ACa 343/14 13 lutego 2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 13 lutego 2015, sygn. I ACa 343 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ązanie się z obowiązku zawiadamiania inwestora o napotkanych przez wykonawcę przeszkodach, o którym mowa w art. 651 k.c., jak również wezwanie Zamawiającego do współdziałania niezbędnego w wykonaniu dzieła (art. 640 k.c.). Opierając się na zbieżnych zeznaniach jednej z grupy świadków, popartych także dowodami w postaci dokumentów, Sąd Okręgowy nie popełnił błędu dowolności ustaleń, zważywszy, że tożsame w treści zeznania składali również świadkowie, których nie sposób posądzić o stronniczość, czy też zainteresow...
I C 144/13 29 stycznia 2015 Sąd Okręgowy w Olsztynie Beata Grzybek

Wyrok z 29 stycznia 2015, sygn. I C 144 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 24.935 zł · zasądzona kara umowna
planowanie przestrzenne samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...jącemu. Jest to zatem szczególne unormowanie uprawnienia zamawiającego do spowodowania wygaśnięcia umowy o dzieło, nie przez jej wypowiedzenie, lecz przez odstąpienie od tej umowy. Podobnie ustawodawca uczynił w art. 640 k.c., w którym przewidział także dla przyjmującego zamówienie możliwość nie wypowiedzenia, lecz odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych w tym przepisie. Wobec powyższego odstąpienie od umowy o dzieło (umowy o roboty budowlane), a nie wypowiedzenie i rozwiązanie tej umowy stanowi dla stron zdarzenie prawne...
I ACa 1046/14 26 stycznia 2015 Sąd Apelacyjny w Warszawie Bogdan Świerczakowski

Wyrok z 26 stycznia 2015, sygn. I ACa 1046 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
piractwo / prawa autorskie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...stawę własnego rozstrzygnięcia. Przechodząc do oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego, zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie można uznać za słuszne zarzuty pozwanej naruszenia przez Sąd I instancji art. 6 k.c., art. 640 k.c. oraz art. 56 pkt 1, 2, 3 oraz art. 57 pkt 1 w zw. z art. 66, art. 16 pkt 3 i 4 oraz art. 60 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 r. z późn. zm.). Kierując się wskazaniami Sądu Najwyższego z wyroku z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie V CNP 8 14, publ. LEX N...
I C 979/13 30 grudnia 2014 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Agnieszka Hreczańska-Cholewa

Wyrok z 30 grudnia 2014, sygn. I C 979 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...żeli nadto do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak przyjmujący zamówienie został wyposażony w dodatkowe uprawnienie do odstąpienia od umowy wynikające z art. 640 k.c. Wówczas - mimo skutku ex tunc takiego oświadczenia (a więc wywołania stanu jak gdyby umowa nie została zawarta) - przyjmujący zamówienie może domagać się zapłaty umówionego wynagrodzenia (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 03.10.2013 r., sygn. akt ACa 381 13, LEX nr 1378641) W toku niniejszego p...
I C 184/12 10 grudnia 2014 Sąd Rejonowy w Oleśnicy Adrian Paluch

Wyrok z 10 grudnia 2014, sygn. I C 184 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 12.600,00 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...następstwie oświadczenia złożonego przez stronę pozwaną (w dniu 30.11.2011 r.). Różne są bowiem konsekwencje przyjęcia skuteczności jednego lub drugiego oświadczenia o wypowiedzeniu (por. art. 635 k.c. oraz 640 k.c. i 644 k.c.). Z treści wiadomości e-mail z dnia 08.11.2011 r. wynika, że powodem odstąpienia od umowy było „ niedokończenie stolarki aluminiowej oraz drzwi”. Zważyć jednak należy, że wykonanie tych elementów nie było przedmiotem umowy z dnia 26.05.2011 r., lecz zlecenia realizowanego w związku z umową na wykonani...
VI Ga 314/14 4 grudnia 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Beata Hass-Kloc

Wyrok z 4 grudnia 2014, sygn. VI Ga 314 14

Typ sprawa cywilna
opinia biegłego
frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...do wyczerpująco wyliczonych roszczeń stron umowy o roboty budowlane. Jest to zatem przepis szczególny i nie może być stosowany rozszerzająco. Na jego podstawie nie można przyjąć, że będzie miał zastosowanie art. 640 kc w zw. z art. 639 kc tak jak podał to powód. Jednak pozwany powyższej podstawy prawnej odstąpienia powoda od umowy nie podważał. W związku z tym należy podnieść ,że gdy dochodzi do odstąpienia od umowy na postawie art. 640 kc żadna ze stron nie może dochodzić roszczeń wynikających z tej umowy , ponieważ takie...
VIII Ga 324/14 14 listopada 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Woźniak

Wyrok z 14 listopada 2014, sygn. VIII Ga 324 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 27.662,38 zł · kwota żądania
samorząd terytorialny
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.) albo wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, 636 § 1 i art. 640 k.c.) Do zasad tej odpowiedzialności odszkodowawczej ma zastosowanie art. 471 k.c. Sąd uściślił, że w klauzulach umownych przewidujących karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy nie chodzi o sankcję finansową wobec dłużnika z umowy wzajemnej za samo skorzystanie przez stronę przeciwną z uprawnienia do odstąpie...
I ACa 492/14 14 listopada 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 14 listopada 2014, sygn. I ACa 492 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...nnej podstawie prawnej niż wskazana przez powoda, jeżeli tylko nie wykracza poza ramy faktyczne określone w pozwie. Zakreślone pozwem ramy faktyczne uzasadniały ocenę roszczenia powoda na podstawie art. 639 k.c. i art. 640 k.c. Zastosowanie tych przepisów do umowy o roboty budowlane uzasadnia wnioskowanie per analogiam. W doktrynie przyjmuje się, że art. 656 § 1 k.c., ograniczający odpowiednie stosowanie do umowy o roboty budowlane przepisów o umowie o dzieło do art. 635-638 k.c. i art. 644 k.c., nie wyklucza stosowania per analogiam innych...
VIII Ga 273/14 17 października 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 17 października 2014, sygn. VIII Ga 273 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono apelację Kwota 22.867,68 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...2010 r. pozwany stwierdził, że pomimo zaistnienia podstaw uprawniających go do odstawienia od umowy z dnia 26 lutego 2010 r. cofa oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 28 maja 2010 r. oraz powołując się na art. 640 k.c. wyznaczył powódce termin 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma na przesłanie na adres e-mail pozwanego ostatecznych wymienionych w piśmie materiałów niezbędnych do ukończenia dzieła zgodnie z wytycznymi bądź dokładnego określenia, które z dosyłanych przez powódkę materiałów stanowią ostateczną bazę...
VI Ga 213/14 9 października 2014 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Andrzej Borucki

Wyrok z 9 października 2014, sygn. VI Ga 213 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 15.000 zł · kwota żądania
przywłaszczenie / art. 284 § 2 k.k.
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ku z art. 233 § 1 kpc polegającego ma pominięciu przez Sąd zeznań powoda i świadków przez niego wnioskowanych oraz na braku wskazania na przesłanki tegoż pominięcia, II. naruszeniu prawa materialnego, a to: 1. art. 640 kc w związku z art. 354 § 1 i § 2 poprzez błędne jego zastosowanie poprzez przyjęcie, że powód nie współdziałał z pozwanym w wykonaniu przedmiotu umowy, podczas gdy pozwany nie wykazał w żaden sposób, aby wzywał powoda do takiego współdziałania, 2. art. 646 kc poprzez błędne jego zastosowanie, wobec nieuzasad...
I ACa 231/14 6 października 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Roman Sugier

Wyrok z 6 października 2014, sygn. I ACa 231 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 80 000 zł · kwota roszczenia z pożyczki
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ieło brak jest postanowień szczególnych określających czy i w jakim zakresie na zamawiającym ciąży obowiązek współdziałania z przyjmującym zamówienie w procesie wytwarzania dzieła. Obowiązek ten reguluje art. 640 kc, stanowiący wręcz o uprawnieniach przyjmującego zamówienie w przypadku braku współpracy ze strony zamawiającego (jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po b...
I C 245/12 25 września 2014 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Paweł Poręba

Uzasadnienie z 25 września 2014, sygn. I C 245 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 159 649,10 zł · kwota żądania kary umownej
obowiązki inwestora

Teza Wykonawca jako profesjonalista winien opracować harmonogram by być w stanie ocenić ewentualne opóźnienia w wykonaniu umowy. Ciężar wykazania okoliczności z art. 640 kc spoczywa na wykonawcy

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...enia nie wyklucza, że taki kształt miałoby zadaszenie wykonane przez stronę powodową, gdyby dopełniała w terminie aktów staranności, tj. wyłoniła w terminie producenta membrany. Wskazać trzeba, iż zgodnie z art. 640 k.c. jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Nie zostało wykazane, by zama...
VIII GC 102/13 15 września 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Woźniak

Wyrok z 15 września 2014, sygn. VIII GC 102 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 150 000 zł · oddalona część kary umownej
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rzyjmuje się, że przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów o roboty budowlane nie stanowią wyczerpującej regulacji tego zagadnienia, a posiłkowo w tym zakresie można stosować przepisy umowy o dzieło. Zgodnie z art. 640 k.c. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W niniejszej sprawie nie ulega...
II C 362/13 12 września 2014 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Małgorzata Dubinowicz-Motyk

Wyrok z 12 września 2014, sygn. II C 362 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 106 164,35zł Wynik oddalono powództwo Kwota 29139,35 zł · kwota żądania kary umownej
planowanie przestrzenne
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zapisy zamieszczone w §4 i §5 umowy stron nakazują przyjęcie, iż jest to umowa, w której do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, w rozumieniu art. 640 kc. Sam przedmiot umowy i konieczność wykonania przez pozwanych prac w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzasadniałyby takie zakwalifikowanie umowy i ocenę wzajemnych obowiązków stron przez pryzmat zobowiązania zamawiającego do współdziałania z wykonawcą, jako e...
I ACa 786/14 11 września 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 11 września 2014, sygn. I ACa 786 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie

Teza 1. Art. 649 prim (4) paragraf 3 kc odnosi się nie tylko do przyczyny wskazanej w art. 649 prim (4) paragraf 2 kc (braku gwarancji) ale obejmuje również inne przyczyny dotyczące inwestora, a zatem stanowi nowy istotny element całej regulacji umowy o roboty budowlane. 2. Przepis art. 649 prim (4) paragraf 3 kc będący odpowiednikie...

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...getycznych 110kV na podstawie art. 639 kc. Powód wyjaśnił, iż był gotów wykonać prace, zgodnie z umową już 15.09.2010r. Pozwany jako zamawiający nie wywiązywał się z umowy (nie współdziałał w rozumieniu art. 640 kc): nie przekazał placu budowy w terminie, początkowo nie miał pozwolenia na budowę, utrudniał realizacje prac wzywając o nowe dokumenty, wskazywał rzekome nieprawidłowości, obciążył powoda, bez postawy prawnej, karą umowna za rzekome opóźnienie w rozpoczęciu prac, a potem karą umowna za nie dostarczenie w termi...