Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

321 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 640 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

321 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 549/13 24 września 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Ewa Tkocz

Wyrok z 24 września 2013, sygn. I ACa 549 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...kże w toku procesu powód jako podstawę prawną odstąpienia od umowy wskazywał art. 354§2 k.c. (k. 174, 207). Zdaniem Sądu I instancji przepis art. 354§2 k.c. nie daje podstawy do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 640 k.c. jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może odstąpić od umowy po wcześniejszym wyznaczeniu zamawiającemu odpowiedniego terminu na podjęcie tegoż współdziałania. Wymaga jednak podkreślenia, iż w niniejszej sprawie strony...
I ACa 349/13 19 września 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Krzysztof Depczyński

Wyrok z 19 września 2013, sygn. I ACa 349 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 60.000 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...yższych powinności, uniemożliwiając pozwanej wykonanie dzieła. Jest to zatem „brak współdziałania” ze strony zamawiającego, skutkujący prawem do odstąpienia od umowy po stronie przyjmującego zamówienia (art. 640 k.c.). Przepis art. 639 k.c. kreuje roszczenie dla przyjmującego zamówienie, który może żądać wynagrodzenia, a jak wynika z dokonanych ustaleń, pozwana była gotowa wykonać dzieło, lecz doznała przeszkód z przyczyn dotyczących powoda, tj. zamawiającego. Powód, wbrew treści art. 6 k.c., nie wykazał, że pozwana os...
VI ACa 229/13 12 września 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Aldona Wapińska

Wyrok z 12 września 2013, sygn. VI ACa 229 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.948.588,08 zł · kwota żądania kary umownej
piractwo / prawa autorskie
odszkodowanie

Teza Skoro przepis art. 491 par. 1 zd. 1 k.c. nakłada na wierzyciela obowiązek dopełnienia pewnych aktów staranności przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wyznaczenie odpowiedniego terminu do wykonania zobowiązania pod rygorem podstąpienia do umowy w razie bezskutecznego upływu tego terminu), to niewykazanie aby te akt...

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...r. (...) z dn.l4.01.2010r. było bezskuteczne, wobec niespełnienia przesłanek określonych ww. przepisie przez wezwanie Konsorcjum skierowane do GDDKiA z dn.01.07.2010r. 3) naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 640 k.c. , poprzez jego niezastosowanie i błędne przyjęcie, że do odstąpienia przez Konsorcjum z dn.06.07.2012r. od Umowy nr (...) z dn.l6.03.2009r. i Umowy nr. (...) z dn.14.01.2010r. ma zastosowanie przepis Art.491 KC, w sytuacji gdy w przypadku gdy ww. Umowy były umowami „pod klucz", to do odstąpienia od umowy należałob...
V ACa 186/13 6 września 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Olga Gornowicz-Owczarek

Wyrok z 6 września 2013, sygn. V ACa 186 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 621.420 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...owyżej 30 dni. Oświadczenie pozwanego o odstąpieniu od umowy złożone zostało dnia 25 września 2008 r. Do tej daty zapłata nie nastąpiła. Podstawą odstąpienia od umowy o dzieło nie mógł być jednak przepis art. 640 k.c., jak podnosi to pozwany. Obowiązek współdziałania wierzyciela musi dotyczyć wykonania dzieła, a więc takich czynności, które mają doprowadzić do spełnienia świadczenia niepieniężnego dłużnika. W zakres tak rozumianego pojęcia współdziałania nie mieści się zapłata wynagrodzenia w całości lub w częś...
I ACa 679/13 9 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Małgorzata Lamparska

Wyrok z 9 sierpnia 2013, sygn. I ACa 679 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ącej z kosztorysu koncepcyjnego, mimo tego, że od dnia przekazania stronie powodowej projektu (28.08.2010 r. i 31.08.2010 r.) do dnia zawiadomienia pozwanych o wadzie (28.10.2010 r.) upłynęło prawie 2 miesiące; 6) art. 640 k.c. przez stwierdzenie, że w sytuacji, w której istniała możliwość dostosowania konkretnych rozwiązań projektowych, pozwalających na obniżenie kosztów inwestycji, lecz zabrakło komunikacji między stronami umowy, pozwani powinni odstąpić od umowy, podczas gdy przepis art. 640 k.c. może znaleźć zastosowanie jedyn...
V ACa 115/13 6 sierpnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 6 sierpnia 2013, sygn. V ACa 115 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 251.809,06 zł · kwota żądania
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ochował należytej staranności przy wykonywaniu prac bez względu na to jakby określić charakter tych prac, 2. rażącą obrazę prawa materialnego, a to art. 627 k.c. w związku z art. 628 k.c. oraz art. 636 k.c. i art. 640 k.c. przez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie w powiązaniu z ar 328 § 2 k.p.c. polegające na przyjęciu, że powód wykonał dzieło w postaci 100 głowic i za to należy mu się wynagrodzenie liczone w ten sposób, że pozwana winna mu zapłacić umówioną kwotę za każdą głowicę w sytuacji, kiedy pow...
I ACa 277/13 26 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Dorota Gierczak

Wyrok z 26 lipca 2013, sygn. I ACa 277 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 94,27 zł · kwota żądania kary umownej
samorząd terytorialny

Teza Norma art 635 kc nie uzależnia możliwości skorzystania przez zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy od braku winy po stronie zamawiającego jako współprzyczyny opóźnienia.

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...nikiem zawinienia po stronie powiatu, czyniąc jego oświadczenie o odstąpieniu nieskutecznym, a zatem jedyne skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożył pozwany (powód wzajemny) T. M. (2); 3. naruszenie art. 640 kc w zw. z art. 483 § 1 kc w zw. z art. 484 § 1 kc w zw. z § 7 pkt 4 umowy z dnia 31 grudnia 2012 r. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i wskazanie, że pozwany (powód wzajemny) nie ma prawa żądania zapłaty kary umownej, w sytuacji, gdy w oparciu o powołane przepisy wynika, iż skoro pozwany (powód wzajemny) w dniu...
I ACa 516/12 25 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Halina Zarzeczna

Wyrok z 25 lipca 2013, sygn. I ACa 516 12

Typ sprawa cywilna gospodarcza, spółkowa Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 4.290.237,30 zł Kwota 4.290.237,30 zł · zasądzenie
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ie powyższych ustaleń Sąd Okręgowy uznał powództwo za uzasadnione stwierdzając, że znajduje ono oparcie w art. 647 k.c. w zw. z art. 491 k.c. Wskazał, że stosownie do regulacji zawartej w art. 657 k.c. w zw. z art. 640 k.c. strony mogą zastrzec w umowie prawo odstąpienia, jeżeli do wykonania prac potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienia może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu będzie uprawniony do odstąpienia od um...
VI ACa 1511/12 11 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Wanda Lasocka

Wyrok z 11 lipca 2013, sygn. VI ACa 1511 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 80.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...umowie dokumenty niezbędne do wykonania umowy z dnia 19 marca 2002r. Ponadto pozwany twierdząc, że powód nie współdziałał przy wykonaniu umowy (tj. nie przekazał dokumentów) mógł (czego zaniechał) w trybie art. 640 kc wyznaczyć powodowi odpowiedni termin do współdziałania z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu od umowy odstąpi. To pozwany zaakceptował warunki i terminy w umowie oraz zgodził się na przyjęcie zadatku w wysokości 40.000zł i podpisując umowę potwierdził, że przyjął już część zadatku w kw...
I ACa 472/13 10 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Waldemar Kryślak

Wyrok z 10 lipca 2013, sygn. I ACa 472 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 140.063,35 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...doktryny Sąd ten uznał, że w przypadku obu tych umów, jeżeli do wykonania powierzonych prac potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a takiego współdziałania zabrakło, wykonawca może, stosując przepis art. 640 k.c. także do umowy o roboty budowlane, wyznaczyć inwestorowi odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W ustalonym stanie faktycznym dla wykonania zamówienia konieczne było wykonanie szeregu prac dodatkowych, których obowiązek realizacji przez pozwanyc...
I ACa 659/13 5 lipca 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sławomir Jurkowicz

Wyrok SA we Wrocławiu z 5 lipca 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację

Teza Inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...aniem owej umowy, w szczególności dotyczące aneksu nr (...) ostatecznie uznał, iż upadła spółka nie złożyła skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Podkreślono przy tym, iż w tym zakresie przepis art.640 k.c. nie znajdował zastosowania oraz, że przewidziane w § 17 umowy uprawnienie stron do odstąpienia od umowy nie odpowiadał warunkom określonym w art.395 § 2 k.c. i tym samym było nieważne w świetle art.58 k.c. Jednocześnie Sąd Okręgowy uznał, iż skutecznie od spornej umowy odstąpił inwestor, po bezskutecznym wezw...
I ACa 135/13 4 lipca 2013 Sąd Apelacyjny w Łodzi Michał Kłos

Wyrok z 4 lipca 2013, sygn. I ACa 135 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 188.566,06 złotych Wynik uchylono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ależy, że podniesienie zarzutu wygaśnięcia uprawnień z rękojmi z powołaniem się na upływ terminu prekluzyjnego (art. 568 § 1 k.c.) nie jest tożsame z podniesieniem zarzutu przedawnienia regulowanego treścią art. 640 k.c. ( który to zarzut przedawnienia Sąd Apelacyjny uznał za sprekludowany). Przedawnienie i prekluzja są odrębnymi, aczkolwiek opartymi na przesłance upływu czasu, instytucjami prawa materialnego, z którymi połączone są różne skutki prawne. Przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, a tylko to, że zmienia...
IV CSK 704/12 20 czerwca 2013 Sąd Najwyższy Iwona Koper

Wyrok SN z 20 czerwca 2013, sygn. IV CSK 704 12

Typ sprawa cywilna Wynik uchylono orzeczenie Kwota 494.100 zł · kwota żądania
planowanie przestrzenne
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rokiem z dnia 24 stycznia 2012 r. Sąd Okręgowy w O. zasądził od Uniwersytetu […] na rzecz G. sp. z o.o. kwotę 592.920 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 marca 2010 r. tytułem należnego powodowi, na podstawie art. 640 k.c. w związku z art. 639 k.c., wynagrodzenia oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w kwocie 36.863 zł . W motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy ustalił, że w następstwie ogłoszonego przez pozwanego przetargu, strony w dniu 17 kwietnia 2009 r. zawarły umowę o wykonanie dokumentacji projektowej. Po...
I ACa 1478/12 13 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Robert Obrębski

Wyrok z 13 czerwca 2013, sygn. I ACa 1478 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik apelację częściowo uwzględniono - zmieniono postanowienie w części Kwota 1520796,80 zł · kwota żądania kary umownej
planowanie przestrzenne
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
..., zaś pismem z dnia 9 listopada 2005 r., jak ustalił Sąd Okręgowy, złożyli własne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jako jego podstawę prawną wskazali § 15 ust. 3.1 umowy w zw. z art. 486 § 2, art. 491 i art. 640 k.c., zaś na podstawie § 15 ust. 3.2 umowy, zażądali od pozwanej zapłaty kary umownej w wysokości podanej w żądaniu pozwu głównego. Na podstawie opinii Katedry Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie, Wydziału (...), Politechniki (...), Sąd Okręgowy ustalił, że pozwana nie wykazała, aby powodowie wykon...
I ACa 262/13 12 czerwca 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 12 czerwca 2013, sygn. I ACa 262 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 150.000,09 zł · kwota żądania kary umownej
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...łdziałać przy wykonaniu zobowiązania. Jeżeli według umowy stron wykonanie zamówionego dzieła wymaga współdziałania zamawiającego, a ten nie współdziała, przyjmujący zamówienie może odstąpić od umowy (art. 640 k.c.). Naruszenie powinności współdziałania wierzyciela z dłużnikiem prowadzi do wyłączenia zwłoki po stronie dłużnika, zatem w konsekwencji wyłącza również postawienie mu zarzutu z powodu niewykonania zobowiązania. Pozwana nie miała podstaw do odstąpienia od umowy bowiem powódka, wobec braku współdziałania...
XVII AmC 1586/12 13 maja 2013 Sąd Okręgowy w Warszawie Anna Iwaszko

Uzasadnienie z 13 maja 2013, sygn. XVII AmC 1586 12

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...tkim z przedmiotu tejże umowy, który niejednokrotnie odznacza się indywidualnymi cechami, uwzględniającymi preferencje zamawiającego. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa, w szczególności w art. 640 kc statuującym obowiązek współdziałania zamawiającego przy realizacji zamówienia. Zgodnie z tym przepisem „Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskute...
V ACa 53/13 23 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 23 kwietnia 2013, sygn. V ACa 53 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 73.090,29 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
..., zakresu umowy, umowa była realizowana z opóźnieniem. Umowa o dzieło i o roboty budowlane jest umową wzajemną. Dla prawidłowego wykonywania obu rodzajów umów konieczne jest współdziałanie obu stron. Według art. 640 k.c. jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Powołany przepis miałby zastosowanie do odst...
V ACa 495/12 23 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Anna Tabak

Wyrok z 23 kwietnia 2013, sygn. V ACa 495 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 131 664,38 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...wa o dzieło, gdyż takie stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w sprawie między tymi samymi stronami prowadzone pod sygn. V ACa 486 09. Skoro strony łączyła umowa o dzieło, to do jej rozwiązania należało przyjąć art. 640 k.c. Pozwany uznając brak współdziałania powódki w wykonywaniu dzieła winien był wyznaczyć powódce odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia do umowy, zaś pozwany tego nie uczynił. Pismem z 29 maja 2007 r. skierowanym do powódki pozwany wypowiedział umowę...
I C 297/11 22 kwietnia 2013 Sąd Rejonowy w Kłodzku Eliza Skotnicka

Wyrok z 22 kwietnia 2013, sygn. I C 297 11

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 370,45 zł · kwota żądania
odszkodowanie z OC opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...umowie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonane prace. Podkreślić należy, że to pozwany odstąpił od wykonania umowy, z uwagi na brak współpracy z powodem przy dostarczaniu części potrzebnych do naprawy pojazdu (art. 640 k.c.). Pozwany zgodnie z prośbą powoda do chwili obecnej nie domagał się zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, mając na względzie, że powód poniósł straty na całej tej inwestycji. Stad też żądanie zapłaty ewentualnych kosztów prac poprawkowych po naprawie pozwanego jest co najmniej przedwczesne. Roszczenie to...
I ACz 704/13 17 kwietnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Tadeusz Nowakowski

Postanowienie z 17 kwietnia 2013, sygn. I ACz 704 13

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono zażalenie
piractwo / prawa autorskie samorząd terytorialny

Teza Warunkiem nabycia przez inwestora autorskich praw majątkowych jest przyjęcie utworu, także z zastrzeżeniem żądania usunięcia jego wad.

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...cjum na dalsze wielomilionowe straty, pismem z dnia 5 października 2012 roku, skutecznie doręczonym Obowiązanej w tym samym dniu (w godzinach pracy), Uprawnieni na podstawie art. 491 k.c. (oraz odpowiednio stosowanym art. 640 k.c.) odstąpili od Kontraktu. Tego samego dnia w godzinach wieczornych od Kontraktu odstąpiła obowiązana Gmina W.. Uprawnieni twierdzili dalej, że wkrótce po wygaśnięciu Kontraktu powzięli przypuszczenie, iż Obowiązana korzysta z ich Dokumentacji Projektowej, do której nie nabyła autorskich praw majątkowych. W szcze...
XVII AmC 1586/12 8 kwietnia 2013 Sąd Okręgowy w Warszawie Anna Iwaszko

Wyrok z 8 kwietnia 2013, sygn. XVII AmC 1586 12

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone Wynik umorzono postępowanie
kradzież / art. 278 § 1 k.k. odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...tkim z przedmiotu tejże umowy, który niejednokrotnie odznacza się indywidualnymi cechami, uwzględniającymi preferencje zamawiającego. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa, w szczególności w art. 640 kc statuującym obowiązek współdziałania zamawiającego przy realizacji zamówienia. Zgodnie z tym przepisem „Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskute...
VIII Ca 68/13 27 marca 2013 Sąd Okręgowy w Toruniu Rafał Krawczyk

Wyrok z 27 marca 2013, sygn. VIII Ca 68 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...owie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.) albo, tak jak w niniejszej sprawie, wynikającego z przepisów ustawy (ogólnych - art. 491 i art. 493 k.c. oraz szczególnych, np. art. 560 § 1, art. 635, art. 636 § 1 i art. 640 k.c.). Skutki wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy reguluje art. 395 § 2 k.c. - który przewiduje m.in., że w takim przypadku umowę uważa się za niezawartą - nie reguluje tego natomiast art. 494 k.c. Zagadnienia, czy w sytuacjach podlegających regulacji art. 494 k.c., ma odpowiednie zastosowanie przepis art. 395...
I ACa 150/13 21 marca 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga

Wyrok z 21 marca 2013, sygn. I ACa 150 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ę swojego odstąpienia nieudostępnienie mu przez pozwanego frontu robót, oraz wprowadzenie na plac budowy podmiotu trzeciego. Sąd I instancji uznał za konieczne zbadanie skuteczności odstąpienia także na gruncie art. 640 k.c. Sytuację przedstawioną przez powoda należało ocenić jako typowy przykład braku współdziałania stron. Umowę między stronami Sąd zakwalifikował jako umowę o dzieło. Powyższe uzasadniało zastosowanie normy prawnej wyrażonej w art. 640 k.c. Przepis art. 640 k.c. stanowi, że jeżeli do wykonania dzieła potrzeb...
II Ca 48/13 6 marca 2013 Sąd Okręgowy w Białymstoku Bogusław Suter

Wyrok z 6 marca 2013, sygn. II Ca 48 13

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 1.800 zł
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...e, iż pozwany nieterminowo wykonał zobowiązanie podczas gdy zgodnie z § 6 łączącej strony umowy wykonawca miał zapłacić zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu mowy z winy wykonawcy, 3) art. 640 k.c. poprzez uznanie, iż powód wykonywał swój zakres umowny w sposób umożliwiający wykonanie umowy przez pozwanego, 4) art. 354 k.c. poprzez nie zastosowanie i uznanie, iż w przedmiotowej sprawie powód nie uniemoż1iwił pozwanemu realizację umowy, II. przepisów prawa procesowego, a mianowicie: 1) art. 233 k.p.c. poprz...
I ACz 185/13 4 marca 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Kłodnicki

Postanowienie SA we Wrocławiu z 4 marca 2013 r. w sprawie o udzielenie zabezpieczenia przed wytoczeniem powództwa .

Typ sprawa nieprocesowa Wynik zmieniono orzeczenie

Teza Postępowanie zabezpieczające służy udzieleniu uprawnionemu tymczasowej ochrony prawnej, a zatem ma ono charakter incydentalny, pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego.

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...rzez błędne przyjęcie, że Uprawnieni uprawdopodobnili interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, podczas gdy takiego interesu w ogóle nie posiadają, II. naruszenia prawa materialnego tj. art. 656 §1 k.c. w zw. z art. 640 k.c. poprzez przyjęcie, że odstąpienie od Kontraktu mogło nastąpić na podstawie odpowiednio stosowanego przepisu art. 640 k.c., podczas gdy stosowanie tego przepisu do umowy o roboty budowlane jest w świetle art. 656 §1 k.c. niedopuszczalne. Obowiązany wniósł ponadto o zasądzenie na jego rzecz, w orzeczeniu kończący...
II Ca 1533/12 27 lutego 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Anna Kuczyńskasędziowie Beata Stachowiak

Wyrok z 27 lutego 2013, sygn. II Ca 1533 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...t wymiana szeregu elementów pojazdu ,a nie tylko ich naprawa .Pozwany zawiadomił o tym powoda (art.634 k.c. ) i zasadnie oczekiwał od zamawiającego współdziałania ,w tym akceptacji zwiększonych kosztów naprawy (art.640 k.c.) . Skoro powód faktycznie nie przystąpił do współdziałania i ostatecznie nie zgodził się na proponowane przez pozwanego wynagrodzenie brak podstaw do przyjęcia by po wezwaniu z grudnia 2008 r . pozwany pozostawał w zwłoce z wykonaniem zobowiązania ,a w konsekwencji by ponosił odpowiedzialność za ewentualną utr...
V Ca 3376/12 12 lutego 2013 Sąd Okręgowy w Warszawie Joanna Wiśniewska-Sadomska

Wyrok z 12 lutego 2013, sygn. V Ca 3376 12

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację jako bezzasadną Kwota 3.200 zł · kwota żądania
opinia biegłego

Teza „ W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. … z...

Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...za tym idzie pozwana nie może dochodzić zapłaty pozostałej części wynagrodzenia za niewykonaną pracę. Umowa w części dotyczącej demontażu starych drzwi i montażu nowych jest umową o dzieło. Zgodnie zaś z art. 640 k.c., jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Pozwana nie skorzystała z te...
V ACa 723/12 8 lutego 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Grzegorz Stojek

Wyrok z 8 lutego 2013, sygn. V ACa 723 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 107.659,00 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...nania zlecenia, a w razie braku współpracy po stronie wierzyciela przyjmujący wykonanie dzieła mógł wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpi (art. 640 k.c.). Tymczasem powódka nigdy nie wzywała pozwanej do uzupełnienia dokumentacji, nie podnosiła, że jest ona niepełna, a nawet nie zarzucała, że działanie pozwanej opóźnia wykonanie dzieła. W swoich zeznaniach prezes powódki wyraźnie stwierdził, że przyczyny opóźnienia leżały w innych okolicznościach. Okazał...
V GC 812/12 4 lutego 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Jarema Trzebiński

Wyrok z 4 lutego 2013, sygn. V GC 812 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...ania z nim, a tylko widział w nich – na co zresztą nie wskazywały zebrane dowody – działanie paraliżujące postęp jego prac i uniemożliwiające ich dokończenie, to mógł w ramach przysługującego mu z mocy art.640 KC uprawnienia, wyznaczyć pozwanej odpowiedni termin do ostatecznego określenia się w kwestiach wyglądu i zawartości strony, po którego upływie byłby on uprawniony do odstąpienia od umowy. Przy czym skonkretyzowaną konsekwencją postrzeganego w ten sposób braku współdziałania stron, byłaby wobec wstecznego skutku od...
V ACa 844/12 16 listopada 2012 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Irma Kul

Wyrok z 16 listopada 2012, sygn. V ACa 844 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 67.025,16 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 640 kc Współdziałanie zamawiającego w wykonaniu
...cyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie określił warunków takiej zmiany; 4) naruszenie prawa materialnego wskutek niezastosowanie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 640 kc poprzez przyjęcie, że wymienione przepisy nie mogły mieć zastosowania, bowiem Starosta (...) odmówił zmiany warunków spornej umowy; 5) naruszenie prawa materialnego wskutek błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania przepisów art. 357 1 kc oraz art. 632 kpc w zw. z art. 139 ust. 1 i art. 144 ust. 1 ustawy - Pra...