Baza orzeczeń sądowych

...uchyleniu wyroku sądu drugiej instancji Sąd Najwyższy dostrzegł jedynie potrzebę rozważenia miarkowania, gdyby wykładnia oświadczeń woli stron doprowadziła do ustalenia zastrzeżenia w umowie kary w rozumieniu art. 483 § 1 k.c. Nie dokonano zatem ani kwalifikacji świadczenia jako kary umownej, ani też nie przedstawiono takiej wykładni prawa, która mogłaby pozwolić na miarkowanie świadczenia niezależnie od jego prawnej kwalifikacji. Nie zostały również naruszone zasady art. 65 k.c. przy ustalaniu woli stron w zakresie terminu zawarci...

...wiązania komplikowało, hamowało lub udaremniało, każdy z nich względem siebie jest zobowiązany do lojalności wynikającej z łączącego ich stosunku. Ustawowe unormowanie instytucji kary umownej znajduje się w art. 483 § 1 k.c., który stanowi, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (kara umowna). Natomiast zgodnie z art. 484 § 1 zd. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania z...

...ci i zdolności przewidywania. Obejmuje także znajomość obowiązującego prawa i następstw z niego wynikających ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 08 marca 2006 r. I ACa 1018 09). Zgodnie z postanowieniem art. 483 § 1 k.c. „naprawienie szkody” może nastąpić poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej”, co oznacza, że zastrzeżona kara umowna ma zrekompensować wszystkie niedogodności dotykające wierzyciela z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Naruszenie zasady pacta sund servanda jest wystarcza...

...a wykładnia normy tego przepisu prowadzi o wniosku, że strony zastrzegły możliwość zmiany terminu spełnienia świadczenia w przypadku opóźnionych płatności faktur, a tym samym kary pozwanemu przysługują, h) art. 483 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji tego przyjęcie, że pozwanemu nie przysługują kary umowne, kiedy to strony zastrzegły na wypadek nieterminowego spełnienia świadczenia kary umowne, a ciężar udowodnienia braku podstaw do ich dochodzenia obciążał powódką, które okoliczności egzoneracyjnych pow...

...8 kwietnia 2000 r., III CKN 720 98, nie publ.). W ocenie Sądu potrącenie dokonane przez stronę pozwaną było bezzasadne i nie wykazała ona, że zaistniały podstawy do obciążania powoda karami umownymi. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Art. 484 §1 stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w...

...byli uprawnieni do naliczenia kary umownej. Sąd uznał też, że nawet gdyby przyjąć, że pozwani wypowiedzieli umowę, i tak nie mogli obciążyć powoda karą umowną z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Treścią zastrzeżenia kary umownej jest zobowiązanie się dłużnika do zapłaty wierzycielowi określonej kwoty pieniężnej w...

...pozwanej mające na celu zakończenie umowy z powódką było bezskuteczne, - art. 491 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że nie zachodzą przesłanki do odstąpienia od umowy przez pozwaną, - art. 483 § 1 k.c. oraz § 7 umowy poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i ustalenie, że powódka nie jest zobowiązana do zapłaty na rzecz pozwanej kary umownej, mimo iż powódka nienależycie wykonywała obowiązki umowne, co skutkowało rozwiązaniem umowy przez pozwaną, - § 8 ust. 2 pkt. b umowy poprzez jego niezastosowanie i pr...

...lipca 2011 roku do dnia zapłaty tytułem kary umownej za nieterminową realizację zobowiązania wynikającego z zawartej między stronami w dniu 28 lutego 2011 roku umowy Nr (...) jest niezasadne. Stosownie do treści art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przepis art. 484 k.c. stanowi zaś, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się...

...żonej kary umownej, albowiem zobowiązanie konsumenta ma charakter pieniężny (bądź ewentualnie mieszany), a zatem wątpliwa wydaje się dopuszczalność dokonania takiego zastrzeżenia wobec kategorycznego brzmienia art. 483 kc. Zarzucił, iż powiązanie wysokości kary umownej z wysokością planowanych nakładów na realizację przyłącza może powodować, że ustalona suma nie będzie odpowiadać rzeczywiście poniesionym kosztom. Nawiązując z kolei do postanowień oznaczonych numerami od 2 do 6 podniósł, że przyznając pozwanemu uprawnien...

...ia budowy za postanowienie naruszające interesy konsumentów. W ocenie Sądu za taki zapis może być uznane postanowienie zawarte w § 3 pkt 4e umowy, ale nie zawarte w umowie postanowienia o karze umownej. W świetle art. 483 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokośc...

...karą umowną za opóźnienie w realizacji robót, stąd też złożone przez pozwaną oświadczenie o potrąceniu kary umownej z należnego powodom wynagrodzenia uznać należało za bezpodstawne z braku przesłanek z art. 483 § 1 kc i art. 484 § 1 kc w zw. z art. 498 kc. W konsekwencji powyższego Sąd na mocy art. 627 kc zasądził od pozwanej na rzecz powodów, jako wierzycieli solidarnych, kwotę 52.946,74 zł (należność pozostałą do zapłaty z faktury VAT nr (...)) oraz kwotę 96.694,04 zł (należność z faktury VAT nr (...)). O odsetkach...

...c w pierwszej kolejności zasadność żądania 285.397,26 zł tytułem zastrzeżonej przez strony kary umownej za opóźnienie w płatności kwoty 500.000 zł (§ 2 d) ugody) należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 483 § 1 kc, można zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Wskazana regulacja wyraźnie zezwala na skorzystanie z instytucji kary umownej wyłącznie dla zabezpieczenia zobowiązania niepien...

...orne. Wątpliwości Sądu wzbudziła jedynie wysokość kosztów, których strona powodowa domagała się w związku z nienależytym wykonaniem umowy pożyczki przez pożyczkobiorcę. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 483 § 1 kc w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego wykluczone jest zastrzeżenie kary umownej, która miałaby charakter odszkodowawczy. Funkcję odszkodowawczą pełnią bowiem w przypadku tego rodzaju zobowiązania odsetki za opóźnienie zastrzeżone na podstawie art. 481 § 1 kc (por. Marcin Lemkowski...

...ną w niedozwolony sposób […].” nie jest abuzywne. Odnośnie postanowienia zawartego w pierwszym zdaniu § 5 pkt 6 wzorca umowy Sąd Okręgowy stwierdził, że możliwość żądania kary umownej jest uregulowana w art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Stąd pozwany mógł zawrzeć w Regulaminie postanowienie dotyczące kary umownej, przy czym nienależyte wykon...

...tego prawidłowo w ocenie Sądu Apelacyjnego, Sąd Okręgowy dokonując rozważań nad przesłankami, od których strony umowy uzależniły naliczanie kar umownych przez zamawiającego, powołał się na ogólny przepis art. 483 k.c. i odnosząc jego treść do poczynionych ustaleń faktycznych dokonał na podstawie art. 65 § 1 k.c. interpretacji zgodnego zamiaru stron wynikającego z zawartej umowy, a swoje stanowisko z którego wynikało, że za datę ukończenia robót nie można uznać daty odbioru bezusterkowego, szczegółowo uzasadnił. Poczynion...

...ej klauzuli umownej, dotyczącej drugiej kary umownej zawartej w § 22 pkt 3 umowy stron z 16.12.2009r, czyli zastrzeżenia kary umownej w przypadku niedotrzymania przez wykonawcę ostatecznego odbioru. Zgodnie bowiem z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Chodzi więc o zobowiązanie, które wykonać ma dłużnik, a nie wierzyciel. Z istoty zatem chodzi o takie zobowiązanie, którego wykonanie...

...art. 76 kc, polegające na przyjęciu, że z mocy § 13 umowy nieważne są uzgodnienia stron dokonane „na roboczo” na podstawie § 5 ust. 9 umowy, 9. naruszenie prawa materialnego to jest art. 6 i 471 w związku z art. 483 § 1 kc przez ich niewłaściwe zastosowanie, Wskazując na powyższe zarzuty powód wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie pominiętych dowodów i okoliczności oraz zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa w całości i zasądzenie na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu za obie instancje według norm p...

...2 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, łączenia jednak nie więcej niż 100 % tej opłaty. Zostały zatem spełnione przesłanki do żądania kary umownej przez powoda, a żądanie znajdowało uzasadnienie w treści art. 483§ 1 k.c. Jeśli natomiast pozwany twierdzi, że również powód nie wykonał swego zobowiązania w terminie, pozostaje mu droga procesu cywilnego i dochodzenie w tym trybie kary umownej na swą rzecz. Przy uwzględnieniu powyższych rozważań, dokument w postaci powiadomienia o zakończeniu inwestycji przyłączenia do sieci ga...

...ę pojęcie „zwłoki” od pojęcia „opóźnienia”, nadając tym pojęciom takie znaczenie, jakie funkcjonuje na gruncie kodeksu cywilnego. W orzecznictwie wskazuje się przy tym, że kara umowna ujęta została w art. 483 i 484 k.c. jako surogat odszkodowania należnego z tytułu odpowiedzialności kontraktowej. W orzecznictwie wskazuje się (por. wyroki Sądu Najwyższego z 11 lutego 1999r, I CKN 166 98 oraz z 11 stycznia 2008r, V CSK 362 07), że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w pełni z zakresem ogólnej odpowiedz...

...do wykonania prac wskazanych w § 2 punkt c i § 2 punkt b umowy. Wobec braku realizacji tych prac, brak było podstaw do obciążenia pozwanej karami umownymi za nieterminowe ich wykonanie. Stosownie bowiem do treści art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie b...

...ach oraz tabelach opłat było niedopuszczalne. Zapłata określonej sumy pieniężnej kara umowna może być zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego art. 483§1 kc . Tymczasem zobowiązanie pozwanej ma od samego początku charakter pieniężny, a skutkiem niewykonania po jest konieczność płacenia odsetek za opóźnienia oraz ewentualnie konieczność naprawienia wierzycielowi szkody na zasadach ogólnych art. 481§1-3 kc . Domaganie się kwoty 150 zł tytułem opłaty windykacyjn...

...enia mu wezwania do zapłaty - w przypadku rozwiązania umowy z winy abonenta przed upływem 18 miesięcy od daty zawarcia umowy (art. 3 ust. 1). W rozpoznawanej sprawie, strona powodowa nie wykazała (art. 6 kc w zw. z art. 483§1 kc), ani nawet nie twierdziła, że przedmiotowa umowa została rozwiązana z winy pozwanej, jak również, że doręczono pozwanej wezwanie do zapłaty, o którym mowa w powyższym postanowieniu umownym, co dopiero uzasadniałoby obowiązaek pozwanej do zapłaty tej kwoty oraz wymagalność roszczenia. Powód zarazem nie prze...

...nimi leasingobiorcy było jego zobowiązanie pieniężne w postaci obowiązku zapłaty pozostałych rat leasingowych w związku z wygaśnięciem umowy. Takie zatem postanowienie umowy stało w sprzeczności z treścią art. 483 § 1 k.c., którego interpretacja a contrario wyklucza zastrzeżenie w umowie naprawienia szkody w postaci kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania pieniężnego. W konsekwencji więc już z tego powodu przedmiotowe postanowienie umowne – jako sprzeczne z art. 483 § 1 k.c. – musiało zostać uzna...

...ej umowy z winy pozwanej, wobec braku terminowego regulowania należności czynszowych i innych opłat określonych w umowie. Sąd Okręgowy w całości podzielił stanowisko Sądu Najwyższego, że zgodnie z brzmieniem art. 483 k.c. kara umowna może być zastrzeżona wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego i zasada ta nie może być uchylona wolą stron. W przypadku odstąpienia od umowy spowodowanego nieterminowym spełnieniem świadczenia pieniężnego, kara umowna zastrzeżona na wypadek odstąp...

...enia, jaką miała być kara umowna zastrzeżona przez strony w § 5 ust. 9 umowy najmu. Jednakże tak sformułowaną podstawę żądania uznał również za chybioną. Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, że zgodnie z art. 483 § l k.c. kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, które musi wynikać ze zgodnych oświadczeń woli stron i nie może być domniemywane. W ocenie Sądu Okręgowego zapis zawarty w § 5 ust. 9 umowy najmu nie może być uznany za zastrzeżenie karze umownej, skoro strony pisały w nim o wekslu. Wobec tego bez istotneg...

...a definicji kary umownej zawartej w Kodeksie cywilnym, której zastrzeżenie w tych warunkach (zobowiązanie dłużnika ma charakter pieniężny) jest nieważne. Powyższa konstatacja uzasadniona jest nie tyko treścią art. 483 kc, lecz także względami o charakterze racjonalnym, ponieważ w przypadku zobowiązań pieniężnych określonych kwotowo, ustalenie rozmiarów szkody nie powinno nastręczać żadnych trudności. Ponadto tak ustalona wysokość świadczenia może nie odpowiadać w okolicznościach konkretnej sprawy rzeczywiście poniesionej sz...

...nie poniósł szkody z tego tytułu. Apelację od powyższego wyroku złożył powód zaskarżając wyrok w części oddalającej powództwo w kwocie 4.924,99 zł (kara umowna wraz z odsetkami) i zarzucił mu naruszenie art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c., a także art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. poprzez przyjęcie, iż dochodzona od pozwanej kara umowna jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz, że kara ta stanowiła ukryty koszt pożyczki i tym samym oświadczenie pozwanej nie mogłoby stanowić dla powoda tytułu egzekucyjnego. Skarż...

...ądzenia kwoty z tytułu kary umownej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 16 maja 2012 r. na podstawie § 9 ust. 2 lit. a) umowy. Podstawę materialnoprawną powództwa stanowi zatem § 9 ust. 2 lit. a) umowy w związku z art. 483 k.c. W świetle twierdzeń stron i dokonanych ustaleń faktycznych, w sprawie nie było sporu co do tego, że w dniu 16 maja 2011 r. strony zawarły umowę nr (...), której przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach B. i C.. Nie budził wątpliwości fakt wykonania przez pozwaną robót objętych umową w...

...łożenia kary umownej w sytuacji, w której dzierżawca nie opuścił nieruchomości po rozwiązaniu umowy; kara umowna pełniła również funkcję wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z dzierżawionej dotąd rzeczy (art. 483 § 1 k.c., art. 224 § 2 k.c., art. 225 k.c. i art. 230 k.c.). Pozwany M. D. (1) zajmował przedmiotową nieruchomość bezumownie od dnia 17 marca 2009 r. (od dnia następujące po doręczeniu mu rozwiązania umowy dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia). Kara umowna została naliczona do dnia 30 czerwca 2012 r. Ostatn...

...nia lub nienależytego wykonania zobowiązania . Podstawowym instrumentem prawnym służącym dokonywaniu tego rodzaju kontraktowych ustaleń jest kara umowna, określana też jako kara konwencjonalna czy kara wadialna (art. 483-484 k.c.). Kara umowna jest instrumentem o znacznym stopniu elastyczności .W modelu kary umownej przyjętym w kodeksie cywilnym prymat należy przyznać funkcji kompensacyjnej. Oddziaływanie przymuszającej i represyjne pozostają skutkami wtórnymi, często faktycznymi i refleksowymi. Sprowadzają się do ubocznego, ekonomiczn...