Baza orzeczeń sądowych

...owną w związku z niewykonaniem przez powoda części zobowiązania. Zastrzeżenie zaś kary umownej powoduje, że naprawienie szkody wynikłej z 9 niewykonania zobowiązania może nastąpić tylko przez jej zapłatę (art. 483 1 k.c.). Stąd też zaakceptowanie przez Sąd stanowiska pozwanego, że szkodą spółki P. jest nie tylko kara umowna zapłacona przez tę spółkę Gminie ale nadto, w związku z treścią art. 494 k.c., wydatki jakie ta spółka poniosła w związku z wykonaniem przez inne podmioty prac objętych wcześniej umową z powodem, b...

...azania sprawy do ponownego rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu, jak również zasądzenia na jego rzecz kosztów postępowania za obie instancje. Skarżący zarzucił przedmiotowemu wyrokowi: - naruszenie prawa materialnego art. 483 §1 k.c. poprzez błędną wykładnię i błędne przyjęcie, że brak było podstaw do naliczenia kary umownej przez pozwanego, w związku z brakiem zawinienia po stronie powoda oraz brakiem zwłoki powoda w wykonaniu zobowiązania; - naruszenie prawa materialnego, a w szczególności art. 353 1 k.c., postanowień §3 ust. 2, 9...

...ziszczenia się warunków zawieszających, które nastąpić miały do wskazanego terminu. Termin zastrzeżony przez strony był terminem końcowym, albowiem z jego upływem miały ustać skutki zawartej umowy. Zgodnie art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Zgodnie z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżo...

...ych, co ma znaczenie dla ustalenia chociażby ciężaru dowodu i okoliczności wymagających udowodnienia w toku postępowania. Roszczenie z art. 57 ust. 6 przedmiotowej ustawy nie jest bowiem karą umowną w rozumieniu art. 483 k.c., a zatem strona powodowa, dochodząc dokonania rozliczeń w oparciu o powyższy przepis nie jest zwolniona z obowiązku wykazania wysokości dochodzonego świadczenia. Sąd powinien mieć także na względzie, że salda zaległości czy faktury wystawiane przez jedną stronę umowy są jedynie dokumentami prywatnymi, które...

...) Sp. z o.o. dochodził spełnienia swojego roszczenia, a po drugie to nie pozwana (...) prowadziła egzekucję przeciwko powódce i to nie ona podejmowała decyzję o wszczęciu tej egzekucji lecz drugi z pozwanych, 2) art. 483 k.c. poprzez dowolne uznanie, że pozwana (...) nie miała prawa do obciążenia powódki karą umową, albowiem ta zastrzeżona jest dla zobowiązań niepieniężnych, gdy tymczasem, zgodnie z węzłem obligacyjnym łączącym powódkę z pozwaną (...), będącym poręczycielem zobowiązania powódki wobec Banku, obowiązkiem p...

..., że strony umowy, w jej § 10 ust. 1 pkt b postanowiły, że pozwany zapłaci powódce karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki. Stosownie do treści art. 483 § 1 kc, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna, wbrew swej nazwie, nie jest karą w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz sankcją cywilnoprawną na wypadek niewykona...

...za każdy dzień zwłoki – do dnia ustania stosunku kontraktowego, w wymiarze 0,5% wartości sumarycznej umowy za każdy dzień zwłoki, zaś przedmiotowe postanowienie umowne znajdowało normatywne oparcie w treści art. 483 k.c. Ubocznie należy również przypomnieć, że w treści umowy strony zgodziły się wzajemnie na możność dochodzenia dalszych odszkodowań obok kar umownych, zatem zakaz z art. 484 § 1 k.c. w sprawie nie znajdował zastosowania, w odniesieniu do opisanej wcześniej kwoty 2912,44 zł. Nie budzi także wątpliwości, że po...

...dmiotem rozpoznania i rozstrzygnięcia sądu była wyłącznie kwestia zasadności naliczania kar umownych, a następnie ich wysokość, w oparciu o postanowienia przewidziane w przedmiotowej umowie. Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Kara umowna stanowi dodatkowe zastrzeżenie umowne i może być również przewidziana osobno, w innej wysokości dla każdego przejawu nieprawi...

...wiązania komplikowało, hamowało lub udaremniało, każdy z nich względem siebie jest zobowiązany do lojalności wynikającej z łączącego ich stosunku. Ustawowe unormowanie instytucji kary umownej znajduje się w art. 483 § 1 k.c., który stanowi, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (kara umowna). Natomiast zgodnie z art. 484 § 1 zd. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania z...

...edzy urzędowej o opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej na terenie m. st. W.. Sąd podziela stanowisko, iż opłata dodatkowa, która została nałożona na pozwanego jest swego rodzaju karą umowną – art. 483 k.c. (M. O., Opłata dodatkowa to kara umowna. Rzeczpospolita 1998.3.16). Zgodnie z poglądami judykatury i doktryny - kara umowna przewidziana w art. 483 k.c. stanowi odszkodowanie umowne i jak każde odszkodowanie przysługuje na zasadzie winy, a więc jest ona należna, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiąz...

...na zapłacie należą się wierzycielowi odsetki za okres opóźnienia, a roszczenie z tytułu odszkodowania powstaje dopiero wówczas, gdy odsetki nie pokryją w pełni uszczerbku w mieniu. Powyższe potwierdza norma z art. 483 §1 k.c. dopuszczająca umowne uzgodnienie odszkodowania wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego. Ponadto dłużnik, zgodnie z art. 361 k.c., jest odpowiedzialny tylko za bezpośrednie spowodowanie szkody, a nie za zachowanie motywujące kontrahenta do złożenia oświadczenia woli, z...

...ystaniem przez stronę powodową z umownego prawa rozwiązania umowy – bez zachowania okresu wypowiedzenia, które powiązane było z nieterminowym płaceniem należności czynszowych przez pozwaną spółkę. Przepis art. 483 k.c. stanowi, że kara umowna może być zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego. Przyjmuje się, że powyższy przepis zawiera normę o charakterze iuris cogentis. Oznacza to, że swoboda kontraktowania jest w tym zakresie ograniczona i strony mogą wprowadzić do u...

...ść spornych nieruchomości, rzeczą Sądu było zatem ustalenie, czy w realiach rozpoznawanej sprawy zaktualizowały się przesłanki uzasadniające obciążenie pozwanej spółki karami umownymi. Stosownie do treści art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przepis art. 484 § 1 k.c. stanowi natomiast, iż w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna nale...

...tego świadczenia pieniężnego. Uznanie takiej konstrukcji prawnej, jaką strony zastosowały w umowie za dopuszczalną znaczyłoby, więc de facto usankcjonowanie możliwości obchodzenia w ten sposób wynikającego z art. 483 k.c. zakazu zastrzegania kar umownych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń pieniężnych. Podobnie odstąpienie przez powoda od drugiej z umów objętej II Etapem pozostawało w bezpośrednim związku z niewykonaniem świadczenia pieniężnego przez pozwaną spółkę. Powód w piśmie zawierającym o...

...ą się one istocie stosunku prawnego i zostały wprowadzone do umowy w oparciu o zarządzenie Prezydenta Miasta P. nieznajdującego oparcia ani w uchwale Rady Miejskiej ani w przepisach powszechnie obowiązujących; ⚫ art. 483 § 1 k.c. poprzez uznanie dopuszczalności nałożenia w umowie przenoszącej własność nieruchomości zobowiązania, które czyni z nabywcy - pod rygorem kary umownej - dłużnika „(…) w zakresie istoty wykonywania przysługującego mu prawa własności (…)”, a tym samym ograniczającego to prawo; ⚫ art. 58 § 1 k.c...

...nych od pozwanego. Postanowienie to wyraźnie łączy odstąpienie od umowy z przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi pozwany. Zastrzeżona przez strony w umowie kara umowna stanowi odzwierciedlenie regulacji z art. 483 § 1 k.c. W myśl tego przepisu można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej określonej w art. 483 § 1 k.c. pokrywa się z zakresem og...

...ą łączy się natomiast nierozerwalnie zagadnienie rozkładu ciężaru dowodu w niniejszym procesie. Sąd Apelacyjny pragnie więc przypomnieć, że do powstania odpowiedzialności z tytułu kar umownych, stosownie do art. 483 k.c., konieczne jest wykazanie przez stronę powodową istnienia i treści zobowiązania łączącego ją z pozwanym oraz niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązania i zastrzeżenia w takim przypadku kar umownych, czego też powód w niniejszej sprawie dowiódł. Natomiast jeśli chodzi o ciężar dowodu s...

...uniemożliwiającym wykonanie umowy zgodnie z § 2 ust. 2 pkt b i c umowy. Ostatecznie więc należało uznać, że opóźnienie w wykonaniu umowy obciąża Miasto Ł., co czyni niezasadnym zarzut dotyczący naruszenia art. 483 § 1 k.c., 471 k.c. i 455 k.c. w zw. § 2 ust. 4 lit b w zw. z ust. 5 , § 5 ust. 5 i 7 umowy. Gdyby jednak nie podzielić zapatrywania, dotyczącego interpretacji § 11 umowy to i tak, uznając zasadność poglądu wyrażonego przez Sąd Apelacyjny w składzie poprzednio rozpoznającym sprawę, należałoby przyjąć, że w okol...

...e gwarancji i rękojmii w wysokości -0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Wysokość wynagrodzenia ustalono zaś na 653.437,70 zł. Analizowane postanowienie umowne stanowiło realizację dyspozycji art. 483 § 1 k.c. Stan faktyczny w niniejszej sprawie ustalony został na podstawie dokumentów przedłożonych przez strony, a w szczególności protokołów przeglądu robót budowlanych w okresie gwarancji oraz korespondencji stron. Żadna ze stron nie kwestionowała wskazanych dokumentów zarówno w kontekście ich treści, jak i for...

...ęgowy prawidłowo ocenił umowę zawartą pomiędzy stronami i uznał, że z zapisu § 8 umowy nr (...) nie można wywnioskować, iż przewidziane tam odsetki ustawowe w istocie stanowią karę umowną, przewidzianą w art. 483 k.c. Przepis ten stanowi, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Z § 8 ust. 2 umowy wynika, że w przypadku nienależnie pobranych od Agencji dopłat, Bank niezwłocznie od dnia nadmiernie...

...aw prawnych. Nawet, gdyby uznać, że brak przedstawienia pokwitowania zwrotu sprzętu obciąża pozwanego, to w pierwszej kolejności ciężar udowodnienia istnienia zastrzeżenia kary umownej w określonej wysokości (art. 483§1 kc) i terminu wymagalności świadczenia spoczywał na stronie powodowej, a ta, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, faktów nie wykazała (art. 471 kc w zw. z art. 6 kc). Sąd nie znalazł podstaw do działania z urzędu w celu poszukiwania dokumentów, na poparcie twierdzeń powoda, u wskazanego zbywcy wierzytelności, w s...

...żenia przez nią oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Tymczasem karę umowną można zastrzec wyłącznie w celu naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (art. 483 § 1 kc). W sprawie nie ma zaś mowy o jakimkolwiek niepieniężnym zobowiązaniu pozwanego, za którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie odpowiadałby, które stałoby się przyczyną odstąpienia przez powódkę od umowy, co uprawniałoby ją do dochodzenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążający...

...ości 27 561,10 zł. Powód w skardze kasacyjnej, domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku, oparł ją na obu podstawach określonych w art. 3983 § 1 k.p.c. Zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 483 k.c. w zw. z art. 498 § 2 k.c. przez przyjęcie, że w niniejszej sprawie powód nie może domagać się zasądzenia reszty kary umownej z kwoty 67 650 zł, art. 483 k.c. przez przyjęcie, że powód nie może się domagać zasądzenia kary umownej za kolejny okres i art. 65 § 1 i 2 w zw. z art. 3531 k.c. przez niezbadanie, jak...

...ósł o przyznanie kosztów pomocy prawnej, udzielonej powodowi z urzędu, a nie opłaconych w całości ani w części. Apelacja zarzuciła: A ) naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 483 § 1 k.c. i nie uwzględnienie nieważności zastrzeżenia kary pieniężnej, B ) naruszenie przepisu postępowania - art. 233 § 1 k.p.c. poprzez nie wszechstronne rozważenie zebranego materiału dowodowego, niewłaściwe zinterpretowanie treści ugody zawartej przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie w sp...

...datkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty (art. 33a ust. 1 i 3 ustawy Prawo przewozowe). Sąd podziela stanowisko, iż opłata dodatkowa, nakładana na podróżnego jest swego rodzaju karą umowną, przewidzianą w art. 483 k.c. ( (...) M., Opłata dodatkowa to kara umowna. Rzeczpospolita 1998.3.16 ). Zgodnie z poglądami judykatury i doktryny - kara umowna przewidziana w art. 483 k.c. stanowi odszkodowanie umowne i jak każde odszkodowanie przysługuje na zasadzie winy, a więc jest ona należna, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobo...

...wy). Zgodnie z treścią cennika prowizja w przypadku zawartej umowy podziału majątku wspólnego wynosi 10 % od kwoty przypadającej z podziału majątku wspólnego. Należy zauważyć w tym przedmiocie, iż zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Warto więc zaznaczyć, że strony wiążąc okoliczność wypowiedzenia umowy zlecenia przez pozwaną z powstaniem po jej stronie...

...za zdarzenia wskazane w kontrakcie. Sens zastrzeżenia tej kary, oprócz funkcji kompensacyjnej i stymulacyjnej, polega przede wszystkim na udogodnieniach w zakresie dowodowym. Osoba dochodząca roszczenia na podstawie art. 483 k.c. musi bowiem udowodnić jedynie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, zwolniona jest natomiast z udowodnienia istnienia szkody i jej wysokości, związku przyczynowego oraz winy pozwanego. Zgodnie z art. 483 §1 k.c. zastrzeżenie kary umownej wymaga oprócz określenia zobowiązania pierwotnego i rodzaju jeg...

...ienie i nienależyte wykonanie umowy. Możliwość naliczenia kary umownej została określona w umowie z dnia 8 stycznia 2008 roku i zawartym do niej aneksie nr (...) sporządzonym w dniu 25 lutego 2009 roku. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c. w razie zastrzeżenia w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kary umownej), to gdy dłużnik w sposób nienależyty wykonywa zobowiązanie kara ta należy się wierzycielow...

...009 r. Powód liczy kary umowne do dnia podpisania protokołu warunkowego odbioru inwestycji w dniu 11.01.2010 r. – co nie sprzeciwia się warunkom dotyczącym naliczenia kary umownej wskazanym w § 10 umowy, jak też art. 483 kc. Mając na uwadze fakt, że w okresie jednego miesiąca (lipiec 2008 r.) z uwagi na trudności finansowe powoda roboty zostały wstrzymane, roszczenie w zakresie kary umownej zostało obniżone o 31 dni. Pozostała do zapłaty tytułem kary umownej kwota, to 33.275,46 zł (102 dni x 326,23 zł za 1 dzień), o czym Sąd orzekł...