Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 356 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 356 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
II C 107/13 20 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Barbara Migas

Wyrok z 20 lutego 2014, sygn. II C 107 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...rze lub w okresie gwarancji albo rękojmi wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Kara umowna została zgodnie z art. 483 § 1 kc zastrzeżona na wypadek nienależytego wykonania przez pozwanego zobowiązania niepieniężnego. Pozwany otrzymał wynagrodzenie w kwocie 86.671,82 zł z czego 1% wynosi 866,72 zł. Powódka właściwie wyliczyła karę umowną za okres 106 dni od 16.06.2012 do 30.09.2012 roku na kwotę 91872,13 zł. Jednakże Sąd przyj...
II Ca 941/13 20 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Lublinie Andrzej Mikołajewski

Wyrok z 20 lutego 2014, sygn. II Ca 941 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ę w realizacji umowy dostawy, natomiast pozwany nie zaoferował żadnych dowodów na wykazanie okoliczności przeciwnych. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy uznał powództwo za zasadne w całości. Przepis art. 483 § 1 k.c. stanowi, że można zastrzec w umowie, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zawarcie w umowie stron zapisu odnośnie kary umownej mieściło się w zakresie swobody kontraktowania i znajduje o...
I Ca 13/14 19 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Elblągu Aleksandra Ratkowska

Wyrok z 19 lutego 2014, sygn. I Ca 13 14

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wody w postaci faktur VAT, których prawdziwości nie zakwestionował powód. Mając na uwadze powyższe Sąd pierwszej instancji na podstawie art. 348 k.p.c. orzekł jak w pkt. 1 wyroku. W pkt. 2 orzeczono na podstawie art. 483 § 1 k.c. a contrario w zw. z art. 471 k.c. oddalając powództwo. W apelacji powód G. Ś. wniósł o zmianę powyższego wyroku i zasądzenie dochodzonej kwoty, a nadto domagał się zasądzenia od pozwanych kosztów procesu za obie instancje. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił: - naruszenie przepisów art. 471 k.c. w zw. z art...
XII Ga 515/13 19 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Janusz Beim

Wyrok z 19 lutego 2014, sygn. XII Ga 515 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...poszczególne zarzuty apelacji należy wskazać, iż okoliczność nie dochowania terminu z powodu zaszłości mających miejsce przed 30 października 2010 roku nie została przez stronę pozwaną dowiedziona. W myśl art. 483 par. 2 kc i art. 484 kc kara umowna przypada wierzycielowi niezależnie od tego czy doznał szkody wskutek opóźnienia dłużnika, przy czym ciężar dowodu, że nienależyte wykonanie zobowiązania nie zostało zawinione przez dłużnika i że wierzyciel nie doznał szkody spoczywa na dłużniku wyrok Sądu Najwyższego z dnia...
VIII Ga 387/13 19 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Anna Budzyńska

Wyrok z 19 lutego 2014, sygn. VIII Ga 387 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wa materialnego przez ich błędną wykładnie albo niewłaściwe zastosowanie : 1) art. 77 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, iż pismo potwierdzające zawarcie umowy nie wywołało żadnych skutków; 2) art. 483 § 1 k.c. poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, iż kara umowa z tytułu niewykonania umowy nie została skutecznie zastrzeżona. Wskazując na powyższe zarzuty skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu za obie instancję. W uzasadnieniu wskazał,...
I ACa 1294/13 19 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Szewczyk

Wyrok z 19 lutego 2014, sygn. I ACa 1294 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 329.520,96 zł · zasądzenie
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...tu umowy – 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Powyższe zastrzeżenie umowne jest prawnie skuteczne. Wykonanie przedmiotu umowy o roboty budowlane jest świadczeniem niepieniężnym, co pozostaje w zgodzie z art. 483 k.c. Bez znaczenia jest okoliczność czy strona pozwana poniosła szkodę, skoro nawet fakt nieponiesienia szkody przez wierzyciela nie zwalnia dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej (uchwała Sądu Najwyższego (7) z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61 03, OSNC 2004 5 69). Z uwagi na wezwanie przez powodów do odbioru w...
III Ca 1512/13 18 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Dąbek

Wyrok z 18 lutego 2014, sygn. III Ca 1512 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...kary umownej przewidzianej w §13 umowy stron. Płatność miała nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, ale termin upłynął bezskutecznie . Mając na względzie te ustalenia Sąd Rejonowy powołał art. 483§1 k.c. i wywiódł, że wskazane w jego treści zakresy pojęć „niewykonanie zobowiązania” oraz „nienależyte wykonanie zobowiązania” nie są tożsame. Konstrukcja kary umownej za szkodę powstałą w następstwie nienależytego wykonania zobowiązania, w tym obejmującą opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu zobowią...
X GC 509/13 18 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Łodzi

Uzasadnienie z 18 lutego 2014, sygn. X GC 509 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...kwestionuje powołując się na dokonane przez siebie odstąpienie od umowy; powód z kolei kwestionuje skuteczność powyższego odstąpienia. Należy zatem odnieść się do powyższych instytucji umownych. Zgodnie z art.483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W myśl art.484 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zas...
X Ga 1/14 14 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Gliwicach Leszek Guza

Wyrok z 14 lutego 2014, sygn. X Ga 1 14

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...y. Sąd pierwszej instancji wskazał, że roszczenie o zapłatę kary umownej nie aktualizuje się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli jednocześnie nie powstanie szkoda. Przepis art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mówi, że kara umowna stanowi formę naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Powódka w ogóle pominęła fakt konieczności wystąpienia szkody, jako przesłanki uprawniającej do naliczania kar umownych a to niej spoczywał w tym zakresie cię...
I ACa 682/13 14 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Barbara Lewandowska

Wyrok z 14 lutego 2014, sygn. I ACa 682 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 13.186,30 zł Kwota 199.878,39 zł · kwota żądania

Teza Po odstąpieniu od umowy strona może dochodzić kary umownej przewidzianej na wypadek niewykonania zobowiązania i odstąpienia od umowy z wyłączeniem możliwości równoczesnego dochodzenia kary umownej zastrzeżonej z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązania

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...teriału dowodowego wynika, że pozwany wykonał na rzecz powoda szereg robót dodatkowych nie przewidzianych w projekcie, zatem do tych robót nie można stosować przepisów dotyczących wynagrodzenia ryczałtowego; - art. 483 § 1 k.c. poprzez uznanie, że okoliczności sprawy pozwalają na obciążenie pozwanego karą umowną za odstąpienie od umowy i karą umowną za opóźnienie w realizacji II etapu umowy, w sytuacji gdy do opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów budowy doszło z winy powoda, który w trakcie budowy dokonywał zmian w p...
I C 327/11 13 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Lublinie Maria Stelska

Wyrok z 13 lutego 2014, sygn. I C 327 11

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wiązania komplikowało, hamowało lub udaremniało, każdy z nich względem siebie jest zobowiązany do lojalności wynikającej z łączącego ich stosunku. Ustawowe unormowanie instytucji kary umownej znajduje się w art. 483 § 1 k.c., który stanowi, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (kara umowna). Natomiast zgodnie z art. 484 § 1 zd. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania z...
V CSK 45/13 13 lutego 2014 Sąd Najwyższy Kazimierz Zawada

Wyrok SN z 13 lutego 2014, sygn. V CSK 45 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o uchylenie wyroku sądu polubownego Wynik oddalono skargę
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ia wyroku sądu polubownego z powodu jego sprzeczności z zasadami porządku publicznego ograniczającymi zasadę swobody umów niż z powodu sprzeczności z zasadą swobody umów i zasadą pacta sunt servanda. Przepisy art. 483 i 484 k.c. ujmują zastrzeżoną przez strony karę umowną jako surogat odszkodowania należnego z tytułu odpowiedzialności kontraktowej. Kara umowna pełni więc przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Dlatego - choć należy się w zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej 7 szkody (art. 484 § 1 k.c....
VIII Ga 360/13 12 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Woźniak

Wyrok z 12 lutego 2014, sygn. VIII Ga 360 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...marca 2009 r. roszczenie o zapłatę kwoty 29.544 zł stało się wymagalne, co w rezu acie sprawia, że trzyletni termin przedawnienia upłynął przed wniesieniem pozwu w dniu 20 marca 2012 r. Zatem zarzut naruszenia art. 483 k.c. w zw. z art. 455 k.c. i art. 120 k.c. okazał się niezasadny, podobnie jak zarzut naruszenia art. 494 k.c. poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy miało miejsce odstąpienie pozwanej od umów zwartych z powodem. Po pierwsze, zarzut ten wymyka się spod kontroli instancyjnej z uwagi na brak rzeczowego uzasadnienia tego...
I ACa 462/13 12 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Zofia Kawińska-Szwed

Wyrok z 12 lutego 2014, sygn. I ACa 462 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 56 000 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ku w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, przy uwzględnieniu kosztów postępowania za obie instancje. Skarżący zarzucali: 1) naruszenie prawa materialnego, a to: - art. 483 kc w zw. z art. 484 kc poprzez błędną ich wykładnię, polegającą na przyjęciu, iż na gruncie niniejszej sprawy nie doszło do spełnienia przesłanek warunkujących zapłatę przez pozwaną na rzecz powodów kary umownej; - art. 484 § 2 kc poprzez jego niezastosowanie, podczas gdy w oparciu o zebrany w toku postępowania...
I ACa 680/13 12 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Lublinie Zbigniew Grzywaczewski

Wyrok z 12 lutego 2014, sygn. I ACa 680 13

Typ sprawa cywilna procesowa - powództwo przeciwegzekucyjne Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...dnia (...) r. została wyegzekwowana przez komornika sądowego powód zmienił powództwo, domagając się zasądzenia na swoja rzecz od pozwanego kwoty 136.654 zł. Jako podstawę nowego powództwa wskazał on przepis art. 483 kc oraz postanowienia umowy, łączącej strony, dotyczące podstaw do naliczenia kary umownej. W ocenie Sądu brak jest podstaw do stwierdzenia, że zmiana powództwa w powyższym zakresie jest bezskuteczna. Powód pierwotnie wszczął i prowadził postępowanie przed sądem cywilnym, a zatem z wyłączeniem przepisów o postęp...
V ACa 661/13 11 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 11 lutego 2014, sygn. V ACa 661 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 55.128,52 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...e kara umowna jest świadczeniem akcesoryjnym, wtórnym, aktualizującym się dopiero w chwili niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązania w przypadkach w umowie wskazanych. Już z samej treści przepisu art. 483 § 1 kc wynika, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kary umownej). Podkreślenia zatem wymaga, że kara umowna jest zastrzeżoną sankcją cywilnoprawną na wypadek niewykonania lub nien...
I ACa 1066/13 11 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Barbara Trębska

Wyrok z 11 lutego 2014, sygn. I ACa 1066 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 217.595,07 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...bie trzeciej. W ocenie Sądu Okręgowego powództwo okazało się zasadne. W umowie z 18 lipca 2008 r. o generalną realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu lokali mieszkalnych, strony zastrzegły na podstawie art. 483 k.c. odpowiedzialność generalnego inwestora z tytułu zwłoki w postaci kary umownej. Pozwany nie wykonał świadczenia w terminie. Sąd wskazał, że pismo pozwanego zatytułowane „Wniosek o oddalenie powództwa” z 15 stycznia 2013 r. nie odpowiada wymogom stawianym odpowiedzi na pozew i jest na podstawie art. 207 k.p.c. p...
VI ACa 998/13 11 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ewa Klimowicz-Przygódzka

Wyrok z 11 lutego 2014, sygn. VI ACa 998 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 166 311,90 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nikało z § 10 tychże umów pozwanej spółce należały się kary umowne , wówczas gdy opóźnienie wykonawcy miało charakter kwalifikowany tj. nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie, zgodnie z resztą z art. 483 § 1 k.c. , czemu powód zaprzeczał , powołując się na rozprawie apelacyjnej m.in. na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Ustalenie okoliczności popadnięcia powoda w zwłokę, wymagało zatem oceny przyczyn opóźnienia w realizacji zleconych mu inwestycji, które nie wynikały z dołączonych do apelacji dokumentów i n...
V GC 922/13 10 lutego 2014 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie J. Dams

Wyrok z 10 lutego 2014, sygn. V GC 922 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 1 253,22 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 1 253,22 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...się tylko tym, że przysługuje ona niezależnie od poniesionej szkody. W ocenie Sądu nie znajduje uzasadnienia łączenie obowiązku zapłacenia umówionej kary umownej z przesłanką powstania szkody. Postanowienie art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym "naprawienie szkody" może nastąpić przez zapłatę określonej sumy, oznacza jedynie tyle, że zastrzeżona kara umowna ma zrekompensować wszelkie niedogodności, jakie dotykają wierzyciela, a ich przyczyną jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia głównego. Z reguły tak się...
X Ga 747/13 7 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Tomasz Chojnacki

Wyrok z 7 lutego 2014, sygn. X Ga 747 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zał, że powód dochodził od pozwanego zapłaty kwoty 14.120 zł tytułem kary umownej za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji sporządzonej w wykonaniu umowy z dnia 15 kwietnia 2010 r. Powołując się na przepis art. 483 § 1 k.c., Sąd wskazał, że strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Zgodnie z art. 484 § 1 k.c., w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się...
XX GC 243/13 6 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Warszawie Agnieszka Baran

Wyrok z 6 lutego 2014, sygn. XX GC 243 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...strony powodowej, który wskazał, że pozwanej spółce udzielono dużego rabatu, który polegał cofnięciu, gdy pozwana nie uiści wynagrodzenia w terminie. Z uwagi na powyższe zarzut pozwanego o naruszeniu przepisu art. 483 § 1 k.c. należało uznać za bezzasadny. Jako bezzasadny należy również ocenić zarzut strony pozwanej dotyczący nienależytego wykonywania umowy przez powoda, tj. braku oświetlenia przedmiotowej powierzchni reklamowej. W toku postępowania w sprawie pozwana nie wykazała w ocenie Sądu, że miały miejsce takie nieprawid...
I ACa 1301/13 6 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Małgorzata Rybicka-Pakuła

Wyrok z 6 lutego 2014, sygn. I ACa 1301 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 38.697,85 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zy Al. (...) w W.. Umowa ta miała spełniać jedynie rolę zabezpieczającą. Nie ulega wątpliwości, że to pozwana ponosi winę za nieterminowe wywiązywanie się z umowy. Kara umowna zastrzeżona została zgodnie z art. 483 § 1 k.c. i jest należna powodowi na podstawie art. 484 § 1 k.c. Zakończenie zadania inwestycyjnego zachodzi w momencie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a budynek mieszkalny, w którym znajduje się lokal powoda, nadal nie jest wykończony i nie została wydana decyzja o pozwoleniu na jego użytkowanie. Z przedłożonych...
I C 791/13 5 lutego 2014 Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Małgorzata Hajduczenia

Wyrok z 5 lutego 2014, sygn. I C 791 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 15,96 zł · kwota żądania
opinia biegłego
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
... świadczenia pieniężnego. Podnieść jednak należy, że kara umowna może być natomiast zastrzeżona jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, co wynika z treści art. 483§1 kc, zaś ocena skuteczności zastrzeżenia kary umownej na wypadek wypowiedzenia lub rozwiązania umowy nie może być oderwana od analizy , na czym polegało niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania. Jeżeli niewykonanie zobowiązania dotyczy zobowiązania o charakterze pieniężnym tak jak w realiach niniejsze...
VIII C 1594/13 5 lutego 2014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paweł Wiśniewski

Wyrok z 5 lutego 2014, sygn. VIII C 1594 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 780,09 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...eżenie w umowie zapłaty określonej sumy w celu naprawienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kary umownej) możliwe jest tylko w wypadku zobowiązań niepieniężnych (art. 483 § 1 k.c.). W wypadku nienależytego wykonania świadczenia pieniężnego interes wierzyciela jest zaś wystarczająco chroniony za pomocą prawa do domagania się odsetek za czas opóźnienia (art. 481 § 1 k.c.), zwłaszcza, że strony procesu ustaliły, iż stronie powodowej należą się odsetki w wysokości maksymalnej, o kt...
I C 1833/11 4 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Dorota Witek

Wyrok z 4 lutego 2014, sygn. I C 1833 11

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ającego - wedle samej strony powodowej - powiązane było z nieterminowym, przybierającym postać zwłoki, wykonaniem robót budowlanych przez wykonawców. Podstawę roszczenia o zapłatę kar umownych stanowił zatem art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Zważywszy na stanowiska procesowe stron, a także niebudzący wątpliwości fakt pisemnego zgłoszenia zakończenia robót p...
XIII GC 103/13 4 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Katowicach Katarzyna Krziskowska

Wyrok z 4 lutego 2014, sygn. XIII GC 103 13

Teza Skoro zamawiający (pozwany) nie wzywał nigdy wykonawcę (powoda) do usunięcia wad w pracach i nie wyznaczył nigdy terminu do ich usunięcia, to oznacza, że nie był uprawniony do naliczania powodowi kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, bo te zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Nie był równiex upr...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...h przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W myśl art. 483 § 1 k.c. i art. 484 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeż...
I C 1754/13 4 lutego 2014 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paweł Kwiatkowski

Wyrok z 4 lutego 2014, sygn. I C 1754 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 1191 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ąco naruszał interesy pozwanej. Prowadziło to skądinąd do skandalicznego efektu, w którym powód naliczył opłaty w wysokości ponad 300 % umówionego pierwotnego wynagrodzenia. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 483 § 1 kc w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego wykluczone jest zastrzeżenie kary umownej, która miałaby charakter odszkodowawczy. Funkcję odszkodowawczą pełnią bowiem w przypadku tego rodzaju zobowiązania odsetki za opóźnienie zastrzeżone na podstawie art. 481 § 1 kc (por. Marcin Lemkowski...
VIII Ga 434/13 3 lutego 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 3 lutego 2014, sygn. VIII Ga 434 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...i o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie w dniu 19 maja 1956 r. Konwencja CMR nie reguluje instytucji kary umownej, wobec czego w tym zakresie znajduje zastosowanie przepis art. 483 k.c. Zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu (art. 6 k.c.) powód winien wykazać, iż kara taka została zastrzeżona, jej wysokość oraz, że wystąpiły okoliczności uzasadniające jej naliczenie. Sąd zaznaczył, że treść punktu 8 umowy z którego powód wywodzi swoje roszczenie jest niedookreślona i nieścisła. Nieprecy...
XII Ga 500/13 31 stycznia 2014 Sąd Okręgowy w Krakowie Janusz Beim

Wyrok z 31 stycznia 2014, sygn. XII Ga 500 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nie określała precyzyjnie daty zwrotu terminala, a bezumowne korzystanie z niego było niemożliwe, ponieważ został zablokowany przez (...) SA. Zarzuciła, że kary umowne zostały zastrzeżone w sposób sprzeczny z art. 483 k.c., ponieważ dotyczą nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego, a nadto są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, podobnie jak pozostałe zapisy umowne z uwagi na uprzywilejowanie (...) SA i wyłączne obciążenie zobowiązaniami pozwanej. Wskazała, że przy zawieraniu umowy kontrahent nie żądał od...
VIII GC 273/13 31 stycznia 2014 Sąd Okręgowy w Szczecinie Agnieszka Woźniak

Wyrok z 31 stycznia 2014, sygn. VIII GC 273 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...tyczące konkretnych uchybień w zakresie sposobu wykonania zobowiązania (co do miejsca, co do jakości, co do czasu itp.). Warunkiem ważności zastrzeżenia kary umownej jest to, co wynika wprost z brzmienia przepisu art. 483 § 1 kc jej zastrzeżenie wyłącznie na wypadek niewykonania, czy też nienależytego zobowiązania o charakterze niepieniężnym. W razie zastrzeżenia kary umownej i wystąpienia okoliczności jej zapłaty, to obowiązek ten obciąża dłużnika niezależnie od wykazania szkody wywołanej przyczynami uzasadniającymi jej nalic...