Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 377 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 377 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
VI Ga 278/13 31 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Beata Hass-Kloc

Wyrok z 31 grudnia 2013, sygn. VI Ga 278 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nie szkody nie jest wymagane gdy strona dochodzi zapłaty kary umownej ; jednak sprawie brak jest wykazania, że strony procesu łączyła umowa o karę umowną pomimo zarzutu w tym zakresie złożonego przez pozwanego (art.483kc). Zdaniem Sadu takiej podstawy nie da się wywieść z w w art. 393kc. Z tych też względów Sąd Rejonowy orzekł jak wyżej po myśli wskazanych powyżej przepisów ; zaś o kosztach procesu orzekł na mocy art. 98 kpc. Powyższy wyrok zaskarżył w całości pozwany. Zarzucił mu naruszenie art. 233 par 1 koc poprzez przekro...
II Ca 1263/13 30 grudnia 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Lidia Mazurkiewicz-Morgut

Wyrok z 30 grudnia 2013, sygn. II Ca 1263 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ów na rzecz A. U. oraz powołanie się na wynikające z niej zobowiązania ( cause) w umowie przyrzeczonej. Odnosząc się do kwestii zastrzeżonej w umowie przedwstępnej kary umownej należy zauważyć, iż zgodnie z art. 483 § 1 k.c. kara umowna może zostać zastrzeżona - z przedmiotowego punktu widzenia - na wypadek wystąpienia niewykonania zobowiązania lub nienależytego wykonania zobowiązania w ogólności, w tym konkretnych uchybień w zakresie sposobu wykonania zobowiązania. Nie ma przeszkód, aby w jednej umowie przewidzieć odrębną ka...
IX Ca 657/13 30 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Olsztynie Mirosław Wieczorkiewicz

Wyrok z 30 grudnia 2013, sygn. IX Ca 657 13

Teza 1. sens oświadczeń woli ujawnionych w dokumencie ustala się przyjmując za podstawę wykładni przede wszystkim jego tekst. 2. nie może stutecznie powoływać się na uregulowanie z art. 409 kc osoba, która zużyła bezpodstawnie uzyskane świadczenie oszczędzając wydatki ze swego majatku nawet w sytuacji, gdy działała w dobrej wierze.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...sporzenia majątkowego. Powód w piśmie procesowym z dnia 11 kwietnia 2012 r. wskazał, że zgłoszone roszczenie o zapłatę kwoty 70.000 zł a ernatywnie zasadne jest także z innej podstawy prawnej tj. na podstawie art. 483 § 1 k.c. i §4 ust. 2 umowy z dnia 14 lipca 2009 r. Uzasadniając swoje stanowisko w tym zakresie zauważył, że pozwany konsekwentnie odmawia udziału w czynnościach prawnych zmierzających do sanowania wady umowy z dnia 14 lipca 2009 r. w postaci braku wymaganej formy i realizacji zamierzonego w tej umowie celu, co w konsekw...
II Ca 381/13 30 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 30 grudnia 2013, sygn. II Ca 381 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...st dowodów na to, aby strony zawarły umowę sprzedaży rzepaku. W konsekwencji powódka nie może skutecznie wywodzić swych roszczeń przewidzianych w art. 479 k.c. ani domagać się zapłaty kary umownej w oparciu o art. 483 k.c. W tej sytuacji, fakt sprzedaży wyprodukowanego rzepaku przez pozwanego innemu podmiotowi był w sprawie całkowicie bez znaczenia, podobnie jak uzyskana ze sprzedaży cena. Konsekwencją tego było oddalenie powództwa. O kosztach procesu orzeczono mając na uwadze przepis art. 98 k.p.c, przewidujący zasadę odpowiedzialno...
I ACa 1259/13 30 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Kłodnicki

Wyrok z 30 grudnia 2013, sygn. I ACa 1259 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 76.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ruchowych i wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej opiewających na wartość 17.754,48 zł, a ponadto z uwagi na fakt, że do odstąpienia doszło z winy inwestora, a nie pozwanego. Nadto zarzucił naruszenie art. 483 § 1 k.c. podnosząc, że nieuzyskanie przez powoda gwarancji zapłaty było w istocie tożsamą sytuacją do nieuzyskania od pozwanego wykonania zobowiązania pieniężnego, a więc kara umowna stanowi w tym przypadku pośrednio karę za niewykonanie zobowiązania pieniężnego. W odpowiedzi na apelację powód wniósł o jej od...
I ACa 540/13 30 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Barbara Lewandowska

Wyrok z 30 grudnia 2013, sygn. I ACa 540 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 287.835,34 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...postaci niedokonywania w terminie płatności, czy też miał inny charakter, w szczególności prawa odstąpienia od umowy. W ocenie Sądu Okręgowego analizowane postanowienie umowne stanowi karę umowną w rozumieniu art. 483 kc. Miała ona rekompensować straty poniesione przez pozwanego, które przewidywał, w związku z tym, iż w jego ocenie, umowy przewidywały rezerwacje nierealnej ilości miejsc. Jednakże postanowienie to należy uznać za nieważne z mocy ustawy, gdyż zgodnie z treścią art. 483 § 1 kc kara umowna może być skutecznie zas...
I C 365/12 23 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Lublinie Piotr Jakubiec

Wyrok z 23 grudnia 2013, sygn. I C 365 12

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wiązania komplikowało, hamowało lub udaremniało, każdy z nich względem siebie jest zobowiązany do lojalności wynikającej z łączącego ich stosunku. Ustawowe unormowanie instytucji kary umownej znajduje się w art. 483 § 1 k.c., który stanowi, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (kara umowna). Natomiast zgodnie z art. 484 § 1 zd. 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania z...
XII Ga 430/13 20 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Krakowie Bożena Cincio-Podbiera

Wyrok z 20 grudnia 2013, sygn. XII Ga 430 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ulaminu wynika, że jeśli dojdzie do rażącego naruszenia postanowień umowy przez operatora umowę można wypowiedzieć w całości choćby naruszenie dotyczyło tylko jednej z usług ; - naruszenie art. 65 kc w zw z art. 483 kc na skutek niewłaściwego zastosowania par. 1 ust. 2 i par. 12 ust. 10 regulaminu, a przez to nieuwzględnienie w podstawie naliczenia kar umownych na rzecz pozwanej opłaty za usługę łącza zapasowego. W uzasadnieniu apelacji strona pozwana podniosła, że korespondencji mailowej stron dotyczącej awarii telefonów w stycz...
VI ACa 683/13 20 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ewa Klimowicz-Przygódzka

Wyrok z 20 grudnia 2013, sygn. VI ACa 683 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik zasądzono świadczenie Kwota 103.090 zł · kwota żądania

Teza "Możliwość miarkowania kar umownych w odniesieniu do umów zawieranych w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie budzi wątpliwości. Pogląd ten wprost wyraził Sąd najwyższy w wyroku z dnia 21 listopada 2007 r., sygn. akt I CSK 270 07, LEX nr 530614, stwierdzając, że:"Artykuł 144 Prawa zamówień publicznych nie wyłą...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ozwaną (powoda wzajemnego) zobowiązania, natomiast zasadność zatrzymania zabezpieczenia związane jest z samoistną podstawą - naliczania kary umownej, związaną z rozwiązaniem umowy, - art. 484 § 2 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c., przez jego błędną wykładnię polegającą na dokonaniu miarkowania kary umownej w oderwaniu od jej funkcji stymulacyjnej, kompensacyjnej oraz represyjnej jak i specyfiki przedmiotu zamówienia, mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu i prawidłowego funkcjonowania obiegu gospodarczego, podczas gdy is...
VIII Ga 249/13 19 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Szczecinie Anna Budzyńska

Wyrok z 19 grudnia 2013, sygn. VIII Ga 249 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...państwach członkowskich. Jedynie w zakresie uregulowania kary umownej za opóźnienie w dostawie uznać by można taki zapis za nieważnych jako sprzeczny z przepisami Konwencji. Odwołując się do wykładni przepisu art. 483 k.c. Sąd Rejonowy uznał za skuteczne dokonane w umowie stron zastrzeżenie kary umownej w wysokości frachtu za nieodstawienie pojazdu na załadunek. Odnosząc się do twierdzeń pozwanego – Sąd Rejonowy wskazał, że strona pozwana podnosiła, iż fakt niepodjęcia ładunku wywołany był okolicznością od niej niezależn...
VI Ga 250/13 19 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Andrzej Borucki

Wyrok z 19 grudnia 2013, sygn. VI Ga 250 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...1 k.p.c i art. 316§1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i przyjęcie, że brak było podstaw do naliczenia przez pozwanego kar umownych i potrącenia wierzytelności. - prawa materialnego a to art. 483 §1 k.c i art. 484 §1 k.c. poprzez przyjęcie, że naliczenie kar umownych było bezpodstawne - prawa materialnego a to art. 498§1i §2 k.c. poprzez nieuwzględnienie zarzutu potrącenia. W uzasadnieniu apelacji pozwany argumentował, że stanowisko Sądu Rejonowego mogłoby ewentualnie zostać uznane za trafne i uzasadnione wy...
I ACa 792/13 19 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Maria Iwankiewicz

Wyrok z 19 grudnia 2013, sygn. I ACa 792 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 99.823,28 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nie do naliczenia kar umownych powiązane było z nieterminowym, przybierającym postać zwłoki, ich wykonaniem przez powoda. Podstawę roszczenia o zapłatę kar umownych stanowił zatem – bez żadnych modyfikacji - art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 § 1 k.c., przewidujący min. zwolnienie wykonawcy z obowiązku ich zapłaty w sytuacji, gdy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (art. 471 k.c.). Brak zatem dwustronnego protokołu odbioru w sytuacji gdy pozwany wiedział o wykonaniu robót w dniu 4...
I ACa 1423/13 19 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Kłodnicki

Wyrok SA we Wrocławiu z 19 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 193.732,34 zł · kwota żądania

Teza Kara umowna może być zastrzeżona jedynie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...rawniczy z 2005 18 874; wyrok SNz dnia 7.07.2007 r., sygn. akt III CSK 288 06, OSP z 2009 4 39), w których wskazano, że zastrzeżenie kary umownej w takim przypadku uznać należy za niedopuszczalne, jako naruszające art. 483 § 1 k.c. Ocena skuteczności zastrzeżenia kary umownej na wypadek rozwiązania umowy nie może być bowiem oderwana od oceny, na czym polegało niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W przypadku, gdy rozwiązanie umowy spowodowane było niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczenia pieniężnego przez...
I ACa 619/13 18 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Agnieszka Sołtyka

Wyrok z 18 grudnia 2013, sygn. I ACa 619 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 91.831,81 zł Kwota 91.831,81 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...acyjny w pełni podzielił ocenę dowodów i poczynione na ich podstawie ustalenia faktyczne, choć nie podzielił wszystkich zapatrywań prawnych przedstawionych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zarówno w piśmiennictwie, jak i judykaturze przyjmuje się, że zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się w...
I ACa 1302/13 18 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Franciszek Marcinowski

Wyrok SA we Wrocławiu z 18 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 954.019,73 zł · kwota żądania

Teza Kara umowna może być zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...powodowi nie przysługiwałoby uprawnienie do naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w spełnieniu świadczenia przez stronę pozwaną, gdyż świadczenie strony pozwanej jest świadczeniem pieniężnym, a zgodnie z art. 483 § 1 k.c. kara umowna może być zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Sąd Okręgowy przyczyn rażącego wygórowania kary umownej upatrywał w jej stosunku do poniesionej przez stronę pozwaną szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Sąd Apelacyjny w...
VI GC 402/12 17 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Anna Walus-Rząsa

Wyrok z 17 grudnia 2013, sygn. VI GC 402 12

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ciągu oczekiwał dostawy pojazdu, jednak znaczny upływ terminu zmusił powoda do dostąpienia od umowy. Jako podstawę roszczenia tj. naliczenia kary umownej powód oprócz postanowień umowy w tym zakresie, wskazał art. 483 § 1 kc. Wskazał też, że pozwana stosownie do art. 471 kc nie wykazała, że niewykonanie umowy było następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Zdarzenie kolizyjne nie stanowiło okoliczności, za które pozwana nie ponosi odpowiedzialności, a ponadto nastąpiło po umownym terminie dostawy. Pozwana...
VIII Ga 346/13 13 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Szczecinie Anna Budzyńska

Wyrok z 13 grudnia 2013, sygn. VIII Ga 346 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zakresie powódka wykonała umowę bez zastrzeżeń. Natomiast obowiązek dostarczenia dokumentów w określonym terminie nie stanowi essentialia negotii umowy przewozu. Sąd Rejonowy podkreślił, że przy zastosowaniu art. 483 § 1 k.c. bierze się pod uwagę charakter prawny tych zobowiązań (pieniężne, niepieniężne), które należą do essentialia negotii, a nie obowiązki pochodne (dodatkowe). Dodatkowo Sąd pierwszej instancji zauważył, że treść zastrzeżenia zawartego w pkt. 21 zleceń było dość nieprecyzyjne. Nie zostało w sposób w...
I C 1153/13 12 grudnia 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Dominika Romanowska

Wyrok z 12 grudnia 2013, sygn. I C 1153 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ogicznego. W pozostałej części pozwana zobowiązana była spełnić świadczenie i dostarczyć oraz sprzedać powodowi 60 ton rzepaku technologicznego ze zbiorów z 2010 r., czego bezsprzecznie nie uczyniła. Przepis art. 483 §1 k.c., stanowi, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie z przepisem art. 484 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy...
I ACa 751/13 12 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 12 grudnia 2013, sygn. I ACa 751 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 67.373,82 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...umownych. Możliwość pełnej kompensaty szkody – na zasadach ogólnych – niewątpliwie zatem koreluje z zastrzeżonym w umowie systemem kar umownych, które spełniać miały także funkcję odszkodowawczą (vide: art. 483 § 1 k.c.). Oznaczać to w konsekwencji musi, że podstawowe dla rozstrzygnięcia sprawy znaczenia posiadała ocena, czy wykonawca pozostawał w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. czy powstał stan kwalifikowanego opóźnienia, zdefiniowany w art. 476 k.c. W realiach niniejszej sprawy bezsporne było bowiem to, że samo op...
I ACa 1222/13 12 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Grażyna Matuszek

Wyrok SA we Wrocławiu z 12 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
uchwała rady gminy planowanie przestrzenne samorząd terytorialny

Teza Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ku w całości i przekazanie sprawy (obu spraw połączonych do wspólnego rozpoznania) do ponownego rozpoznania. Apelację oparł na następujących zarzutach: Naruszenie prawa materialnego, tj.: 1. art. 484 kc w zw. z art. 483 kc w zw. z art. 471 kc poprzez przyjęcie, że wierzyciel może skutecznie żądać od dłużnika zapłaty kary umownej w przypadku braku istnienia szkody po stronie wierzyciela; 2. art. 484 § 2 w zw. z art. 5 k.c. poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji gdy spełnione zostały przesłanki do miarkowania kary umownej, określon...
VI ACa 670/13 11 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Jerzy Paszkowski

Wyrok z 11 grudnia 2013, sygn. VI ACa 670 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 91.854,38 zł · kwota żądania
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...agrodzenia w obniżonej wysokości pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Jako podstawę prawną orzeczenia, Sąd Okręgowy wskazał art. 496 k.p.c. w zw. z art. 647 k.c., art. 498 k.c. w zw. z art. 483 k.c. oraz art. 87 i 88 k.c. O kosztach rozstrzygnął Sąd pierwszej instancji na podstawie art. 98 k.p.c. Apelację od powyższego orzeczenia wywiodła pozwana. Zaskarżając wyrok w całości zarzuciła Sądowi Okręgowemu naruszenie przepisów prawa procesowego: - art. 233 § 1 k.p.c. poprzez wyprowadzenie z materiału dowodow...
I ACa 561/13 11 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 11 grudnia 2013, sygn. I ACa 561 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 102.477 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...a usprawiedliwione w sytuacji, gdy biegły nie wypowiedział się co do wszystkich przyczyn opóźnienia oraz pominął wpływ usprawiedliwionych opóźnień na pozostałe roboty ; naruszenie prawa materialnego, to jest art. 483 § 1 k.c. poprzez uznanie, że pozwany ponosi odpowiedzialność za 48 dni opóźnienia i zasądzenie kary umownej pomimo braku podstaw do uznania odpowiedzialności pozwanego za ten okres ; naruszenie prawa materialnego, to jest art. 484 § 2 k.c. poprzez nieuwzględnienie przy miarkowaniu kar umownych z powodu ich rażącego wy...
I ACa 1029/13 11 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Ewa Staniszewska

Wyrok z 11 grudnia 2013, sygn. I ACa 1029 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 100.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...kresu najmu, nastąpiło z przyczyny przewidzianej w § 15.4.1 tj. z powodu nieuiszczania przez pozwaną czynszu. Taka przyczyna wypowiedzenia została zresztą potwierdzona w pozwie.Kara umowna – jak wynika z treści art.483§1 k.c. – może zostać zastrzeżona wyłącznie w odniesieniu do zobowiązania niepieniężnego. Przepis ten zawęża zakres stosowania kary umownej i ma charakter iuris cogentis. Granice dopuszczalnego kształtowania konstrukcji kary umownej wyznaczają także kryteria wskazane w art.358 ze zn.1 oraz art.58§1 i 2 k.c. Co do z...
I ACa 1147/13 10 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 10 grudnia 2013, sygn. I ACa 1147 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 386 613,79 zł Wynik oddalono apelację Kwota 386 613,79 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...mownych oraz skuteczność potrącenia. Charakter wynagrodzenia był natomiast istotny przy ocenie żądań zgłoszonych przy żądaniu zapłaty za roboty dodatkowe, o czym niżej. Sąd Okręgowy nie naruszył natomiast art. 483 §1 k.c. i art. 484 §1 k.c. Jak już wskazano, stronie pozwanej nie przysługiwała względem powodowej spółdzielni wierzytelność z tytułu kar umownych za nieusunięcie wad w terminie, co oczywiście wykluczało możliwość skutecznego potrącenia w tym zakresie. Strona pozwana nie wykazała także, aby przysługiwała jej...
I ACa 1202/13 6 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 6 grudnia 2013, sygn. I ACa 1202 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 101 728,35 zł · zasądzenie
opinia biegłego
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wodowane z winy najemcy) do wysokości równowartości w złotych kwoty czynszu i zaliczek na poczet kosztów bieżącej eksploatacji budynku za okres 6 miesięcy. Strony nie zastrzegły więc kary umownej, w rozumieniu art. 483 § 1 k.c., ale kwotowe ograniczenie wysokości odszkodowania, którego powód mógłby domagać się na zasadach ogólnych. Aby skutecznie dochodzić takiego odszkodowania powód winien był wykazać wszystkie przesłanki roszczenia odszkodowawczego, włącznie z wysokością szkody, albowiem postanowienie pkt 17.3 umowy określa...
I ACa 562/13 6 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Kuczyńska

Wyrok z 6 grudnia 2013, sygn. I ACa 562 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 11.732 zł Kwota 162.287,40 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ą Gminę kary umownej należy mieć na względzie, że ze sformułowania § 12 ust. 1 pkt a) umowy z dnia 21 marca 2012 r. wynika, iż wolą stron było zastrzeżenie kar umownych odpowiadających pojęciu kodeksowemu z art. 483 § 1 kc, przy czym kara umowna zastrzeżona została na wypadek zwłoki, a więc kwalifikowanego opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy. Konsekwencją tego jest korzystanie przez pozwaną Gminę z wynikającego z art. 476 kc domniemania zwłoki dłużnika, co oznacza, że była ona obowiązana do wykazania jedynie faktu niespe...
II Ca 1242/13 5 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Kielcach Małgorzata Klesyk

Wyrok z 5 grudnia 2013, sygn. II Ca 1242 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...a było wyjaśnienie, czy zastrzeżenie w zawartych przez strony umowach pożyczek kar umownych było ważne. W tej kwestii podzielić należało pogląd Sądu Rejonowego. Nie było i nie mogło być w świetle przepisu art. 483 §1 k.c. w sprawie sporne, że kara umowna może zostać zastrzeżona wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Pamiętać przy tym należy, na co zwraca uwagę Sąd Najwyższy w wielokrotnie przywoływanym w sprawie wyroku z dnia 11 października 2002 r. (I CKN 997 00), że...
I C 890/13 5 grudnia 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku

Wyrok z 5 grudnia 2013, sygn. I C 890 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...rły zatem w umowie dodatkowe zastrzeżenie, wedle którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (art. 483 § 1 k.c.). Wobec zaś niewykonania zobowiązania przez pozwanego, powodowie mogli skutecznie żądać zapłaty sumy, wynikającej z treści punktu 7 umowy. Należy przy tym wskazać na pewną nieścisłość w treści umowy, która jednak nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności i wysokość zobowiązania pozwanego. W punkcie...
I C 1483/13 5 grudnia 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paweł Kwiatkowski

Wyrok z 5 grudnia 2013, sygn. I C 1483 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 1 227,83 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 227,83 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...tórych strona powodowa domagała się w związku z nienależytym wykonaniem umowy pożyczki przez pożyczkobiorcę. Koszty te przekraczały bowiem połowy kwoty udzielonej pożyczki. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 483 § 1 kc w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego wykluczone jest zastrzeżenie kary umownej, która miałaby charakter odszkodowawczy. Funkcję odszkodowawczą pełnią bowiem w przypadku tego rodzaju zobowiązania odsetki za opóźnienie zastrzeżone na podstawie art. 481 § 1 kc (por. Marcin Lemkowski...
I C 1481/13 5 grudnia 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Paweł Kwiatkowski

Wyrok z 5 grudnia 2013, sygn. I C 1481 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę 1 229,85 zł Wynik oddalono powództwo Kwota 229,85 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...órych strona powodowa domagała się w związku z nienależytym wykonaniem umowy pożyczki przez pożyczkobiorcę. Koszty te przekraczały bowiem połowę kwoty udzielonej pożyczki. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 483 § 1 kc w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego wykluczone jest zastrzeżenie kary umownej, która miałaby charakter odszkodowawczy. Funkcję odszkodowawczą pełnią bowiem w przypadku tego rodzaju zobowiązania odsetki za opóźnienie zastrzeżone na podstawie art. 481 § 1 kc (por. Marcin Lemkowski...