Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

3 382 pasujących orzeczeń
Sąd
Aktywne filtry
Podstawa: art. 483 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

3 382 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
V ACa 442/13 22 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 22 listopada 2013, sygn. V ACa 442 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 90.194,04 zł · zasądzenie
obowiązki inwestora
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...tylko na konstrukcji dokonania przez nią – przed wniesieniem pozwu - skutecznego potrącenia dochodzoną w pozwie wierzytelnością wzajemnego roszczenia z tytułu kar umownych. Prawidłowa wykładnia art. 471 k.c., 483 k.c. i 498 § 1 k.c. – w związku zarzutami i twierdzeniami obu stron – wymagała zatem od tego Sądu ustalenia istnienia wierzytelności z tytułu kar umownych w dacie jej zgłoszenia do potrącenia z dochodzoną przez powódkę jej bezsporną wierzytelnością, opóźnienia w wykonaniu tych robót, jego okresu, jak również ust...
I ACa 1018/13 22 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 22 listopada 2013, sygn. I ACa 1018 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 206.274,79 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...daniu , bez uwzględnienia , iż przed wszczęciem sporu sądowego powódka domagała się świadczenia z tytułu kary umownej nie za niewłaściwe wykonanie, jak wskazywała w pozwie , a za niewykonanie umowy, d normy art. 483 §1 kc i art. 484 §1 kc w zw z art. 111 §1 i 2 kc wobec ich wadliwego zastosowania poprzez nietrafne określenie ilości dni opóźnienia w wykonaniu obowiązków umownych przez apelującego. Prawidłowe ich określenie , przy przyjętych przez Sąd datach granicznych 20 stycznia – 26 marca 2007r winno prowadzić do ustalenia...
I Ca 310/13 21 listopada 2013 Sąd Okręgowy w Tarnowie Edward Panek

Wyrok z 21 listopada 2013, sygn. I Ca 310 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...dstawie art. 98 k.p.c. Apelację od powyższego wyroku złożyła strona pozwana Gmina M. (...), zaskarżając w niej orzeczenie w całości . W apelacji strona pozwana zarzuciła : - naruszenie prawa materialnego, a to art. 483 k.c. i 476 k.c., poprzez przyjęcie, że niewykonanie przez powodów przedmiotu umowy w terminie spowodowane po części podejmowaniem przez powodów czynności związanych z inwentaryzacją sieci uzbrojenia terenu oraz poszukiwaniem właścicieli sieci nieujętych w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu leżało w intere...
I CSK 67/13 20 listopada 2013 Sąd Najwyższy Antoni Górski

Wyrok SN z 20 listopada 2013, sygn. I CSK 67 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik uchylono orzeczenie Kwota 1 402 449,13 zł · odszkodowanie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...została oparta na obu podstawach określonych w art. 3983 § 1 k.p.c. W ramach podstawy naruszenia przepisów prawa materialnego skarżący zarzucił obrazę art. 65 § 2 k.c., art. 65 § 2 w zw. z art. 353 § 1 k.c., art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1, art. 498 § 1 i 2 i art. 499 k.c. oraz art. 104 k.c., a w ramach podstawy naruszenia przepisów postępowania podniósł obrazę art. 382 w zw. z art. 391, art. 47914a i art. 47914 § 2 k.p.c., art. 382 w zw. z art. 47914a i art. 47914 § 2 k.p.c. oraz art. 47914a i art. 47914 § 2 k.p.c. W oparciu o te...
IV Ca 1618/12 19 listopada 2013 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Grażyna Kramarska

Wyrok z 19 listopada 2013, sygn. IV Ca 1618 12

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...órej uiszczenia zobowiązany będzie podmiot, z którego winy dojdzie do odstąpienia od przedmiotowej umowy. Sąd I instancji uznał, że roszczenie K. Z. jest w pełni zasadne i znajduje oparcie w regulacji zawartej w art. 483§ 1 k.c. W ocenie Sądu, pozwana spółka nie spełniając przewidzianego w umowie z dnia 1 października 2006 r. świadczenia w terminie określonym w § 6 tejże umowy naraziła się na negatywne skutki wynikające z §9 ust.1 umowy, tj. zapłaty kary umownej w wysokości 5 % łącznej ceny brutto przedmiotu umowy. Sąd Rejono...
I C 597/12 18 listopada 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Ewa Rudkowska-Ząbczyk

Wyrok z 18 listopada 2013, sygn. I C 597 12

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ciowego. Orzeczenie nie obejmowało umorzenia w całości lub w części zobowiązań upadłego, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Strona powodowa wskazała, że swoje roszczenie opiera na art. 483 k.c. i zapisach umowy łączącej strony w zakresie naliczania kar umownych. Odsetki ustawowe zostały naliczone od dnia 4 lipca 2002 r., tj. po upływie 21 dni od skierowania do pozwanego pisma naliczającego kary umowne wraz z wezwaniem do zapłaty). W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa. W pierwszej kol...
VI ACa 699/13 18 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ryszard Sarnowicz

Wyrok z 18 listopada 2013, sygn. VI ACa 699 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 19.632,41 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wagi na sporne kwestie związane z możliwością żądania kary umownej oraz niedozwolonego charakteru postanowień umownych ją przewidujących, konieczne było jego zdaniem uwzględnienie przepisów art. 385 1 k.c. i 483 k.c. Sąd Okręgowy nie podzielił wywodów strony powodowej co do niewłaściwego umocowania pełnomocnika pozwanej. Zauważył bowiem, że sprzeciwowi nadano bieg poprzez jego doręczenie. Ponadto w niniejszej sprawie pełnomocnik reprezentujący stronę pozwaną, który obecny był na posiedzeniu bezpośrednio poprzedzającym wydan...
I C 615/13 15 listopada 2013 Sąd Okręgowy w Kielcach Anna Pać

Wyrok z 15 listopada 2013, sygn. I C 615 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...005 r., II CK 420 04, LEX nr 301769). Przy karze umownej, w razie braku rozszerzenia odpowiedzialności na podstawie art. 471 k.c., wina w niewykonaniu zobowiązania jest podstawową przesłanką roszczenia na podstawie art. 483 k.c. (wyrok SN z dnia 8 lipca 2004 r., IV CK 583 03, LEX nr 137571). W konsekwencji niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania musi być następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, wynikać więc musi z niedołożenia przez dłużnika należytej staranności (art. 472 k.c.), czyli jego wi...
I C 1100/12 15 listopada 2013 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Tomasz Białka

Uzasadnienie z 15 listopada 2013, sygn. I C 1100 12

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...owiązanego. Wysokość kary określono na 2 % wartości netto wynagrodzenia, czyli 9 000 zł netto (2 % z 450 000 zł) za każdy dzień zwłoki. Roszczenie powodów oparte zostało na konstrukcji prawnej kary umownej z art. 483 kc i 484 kc. Możliwość zastrzeżenia w umowie kary umownej wynika z art. 483 § 1 kc. Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna jest dodatkowym...
I C 464/13 15 listopada 2013 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Paweł Poręba

Wyrok z 15 listopada 2013, sygn. I C 464 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...enie Sądu brak podstaw do kwestionowania powyższych ustaleń. Sąd zważył, co następuje: Powództwo zasługuje na uwzględnienie w części. Roszczenie powodów oparte zostało na konstrukcji prawnej kary umownej z art.483 k.c. i art. 484 k.c. Możliwość zastrzeżenia w umowie kary umownej wynika z art. 483 §1 k.c. Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna jest dod...
I ACa 803/13 15 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Ewa Kaniok

Wyrok z 15 listopada 2013, sygn. I ACa 803 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...rminowych płatności). Natomiast niezasadnie, w ocenie Sądu I instancji, została uwzględniona w rozliczeniu z tytułu kosztów finansowych kwota 10.255,91 zł. Stanowiła ona tak naprawdę karę umowną w rozumieniu art. 483 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że napra­wienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Taki właśnie charakter miała powyższa kwota, która stanowiła dodatkową dolegliwość związaną r...
I C 1580/13 14 listopada 2013 Sąd Okręgowy w Płocku Renata Szatkowska

Wyrok z 14 listopada 2013, sygn. I C 1580 13

Teza oddala powództwo

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...obusach miejskich w K.; ten sam typ skrzyń nie musi bowiem oznaczać tych samych skrzyń. Powód przyznał, że nie identyfikował w (...) w K. skrzyń biegów wg ich numerów fabrycznych. Sąd zważył, co następuje: Art. 483 kc pozwala zastrzec stronom w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy, czyli kary umownej. W rozpoznawanej sprawie strony zawarły w umowie zapisy o karze umownej; przewidziały m.in., że wykonawca zapłaci zamaw...
I ACa 541/13 14 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Małgorzata Idasiak-Grodzińska

Wyrok z 14 listopada 2013, sygn. I ACa 541 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 455,13 zł Kwota 27.736,22 zł · zasądzenie

Teza Obowiązek świadczenia kary umownej, ma stanowić dla dłużnika także sankcję za sam fakt nienależytego wykonania zobowiązania, niezależnie od wystąpienia po stronie wierzyciela szkody majątkowej. Przeciwne stanowisko nie uwzględnia, funkcji represyjnej kary umownej, będącej cywilnoprawną sankcją za niewykonanie lub nienależyte wyk...

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
..., gdy kara umowna pozostała rażąco wygórowana nawet po dokonaniu takiego miarkowania - stanowiąc 55% wynagrodzenia umownego powoda (1,2% za każdy dzień opóźnienia). Zarzucił nadto naruszenie prawa materialnego art. 483 §1 kc w związku z art. 471 kc poprzez ich niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu w ustalonym stanie faktycznym, że zmiana dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy schodów zewnętrznych oraz zadaszenia schodów, skutkująca zmianą zakresu robót wykonywanych przez powoda (wykonanie robót dodatkowych o no...
I ACa 1055/13 14 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Paweł Rygiel

Wyrok z 14 listopada 2013, sygn. I ACa 1055 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 184.587 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...nego materiału dowodowego, w tym poprzez uznanie, że powódka nie wykazała przebiegu realizacji świadczenia, jego wadliwo9ści i podstaw do odstąpienia od umowy. Zarzuciła ponadto naruszenie prawa materialnego tj. art. 483 kc poprzez przyjęcie, że powódka obowiązana była wyznaczyć pozwanemu dodatkowy termin do wykonania zobowiązania, podczas gdy dochodzenie lary umownej nie ejst uzależnione od jakichkolwiek uprzednich czynności procesowych pozwanego, niezależnie od wysokości poniesionej szkody. W uwzględnieniu podniesionych zarzutów st...
I ACa 491/13 14 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok z 14 listopada 2013, sygn. I ACa 491 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...niespełnionej części świadczenia, 9) art. 635 k.c. przez jego niezastosowanie pomimo, że artykuł ten jest przepisem szczególnym wobec ogólnych unormowań dotyczących skutków niewykonania umów wzajemnych, 10) art. 483 § 1 k.c. przez przyjęcie, że naliczenie kary umownej w okolicznościach przedmiotowej sprawy stanowi nadużycie prawa podmiotowego przysługującego pozwanej w rozumieniu art. 5 k.c. Pozwana wnosiła o zmianę wyroku przez oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zas...
I ACa 1119/13 13 listopada 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sławomir Jurkowicz

Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 146.000 zł · kwota żądania kary umownej

Teza Zastrzeżenie kary umownej stanowiącej w istocie odszkodowanie umowne kreuje na rzecz wierzyciela uprawnienie do domagania się jego zapłaty niezależnego od wysokości faktycznie poniesionej szkody w oparciu jedynie o zaistnienie zdarzeń w tej umowie przewidzianych.

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ci budynku do jego noworozbudowanej części musiała ich przenieść do wynajętych kontenerów, co naraziło stronę powodową na szkodę i niedogodności oraz 3. w konsekwencji naruszenie prawa materialnego w postaci art. 483 § 1 i 484 § k.c. w zw. z artykułami: 471, 476, 60, 65, 353 1, 354 § 1 i 355 k.c. oraz w zw. z art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niezastosowanie tych przepisów. W oparciu o powyższe zarzuty pozwana wniosła o zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz od...
I C 1020/13 8 listopada 2013 Sąd Okręgowy we Wrocławiu Izabela Baca

Wyrok z 8 listopada 2013, sygn. I C 1020 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 75000 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...owej i wszelkich innych nakładów poniesionych w związku z zawarciem umowy przedwstępnej w przypadku gdyby pozwani zbyli przedmiot umowy osobom trzecim po upływie dwóch lat licząc od dnia 30.09.2009r. Jak wynika z art. 483§1 kc strony mogły zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kary umownej), przy czym w myśl art. 484§1 kc kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ros...
I ACa 809/13 8 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 8 listopada 2013, sygn. I ACa 809 13

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 200.000 zł · kwota żądania kary umownej
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...a. Jest to pozostawione jego swobodzie wyboru. Ponieważ sporne zobowiązanie stanowiło zobowiązanie do spełnienia świadczenia niepieniężnego, jego niewykonanie mogło zostać sankcjonowane zapłatą kary umownej (art. 483 k.c.). W związku z tym, omawianego zapisu przedmiotowego porozumienia, jak i zastrzeżenia jego wykonania pod rygorem zapłaty kary umownej, nie można było uznać za sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Co do podnoszonego równolegle przez skarżącą zarzut, iż zawarte w art. 3.1. porozumienia zobowiąz...
I ACa 1563/12 8 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 8 listopada 2013, sygn. I ACa 1563 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 44 054,10 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
.....). Powódka domagała się także zasądzenia na jej rzecz od pozwanej spółki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Jako podstawę prawną swojego żądania wskazała na art. 483 § 1 k.c. w uwzględnieniem także § 15 ust. 2 umowy przedwstępnej z dnia 9 czerwca 2006 roku. Uzasadniając swoje żądanie powódka zaznaczyła, że zgodnie z § 15 ust. 2 zawartej umowy przedwstępnej przysługiwała jej od pozwanej spółki kara umowna w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prz...
IV Ca 1528/12 7 listopada 2013 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Marcin Łochowski

Wyrok z 7 listopada 2013, sygn. IV Ca 1528 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...zynione z naruszeniem art. 233 § 1 k.p.c. W konsekwencji, Sąd Rejonowy dokonał błędnej wykładni postanowień § 9 ust. 2 łączącej strony umowy z dnia 14 lipca 2005 r., co doprowadziło do wadliwego zastosowania art. 483 § 1 k.c. Uchybienia te musiały skutkować zmianą zaskarżonego wyroku i oddaleniem powództwa. Niesporne jest, że strony w dniu 14 lipca 2005 r. zawarły umowę, w której powód wyraził zgodę na wybudowanie na będącej jego własnością nieruchomości rurociągu naftowego wraz z linią światłowodową i urządzeniami to...
II Ca 279/12 7 listopada 2013 Sąd Okręgowy w Krakowie Agnieszka Cholewa-Kuchta

Wyrok z 7 listopada 2013, sygn. II Ca 279 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...było bez podstawy prawnej, gdyż zakładany na wstępie koszt tych robót, okazał się niższy, a nadto pierwotne wyliczenia dotknięte były błędami rachunkowymi. W zakresie kwoty 8000zł podstawę prawną stanowi art. 483 k.c. Na koniec stwierdzić należy, że nie był trafny zarzut naruszenia art. 321 §1 k.p.c. w związku z art. 353 1 k.c., gdyż wbrew stanowisku skarżącej nie można uznać, aby Sąd pierwszej instancji wydając zaskarżony wyrok orzekł co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, bądź zasądził ponad żądanie....
I ACa 752/13 7 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Markiewicz

Wyrok z 7 listopada 2013, sygn. I ACa 752 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot zapłata kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/usterek dzieła Wynik oddalono apelację jako bezzasadną
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...owód wniósł apelację, skarżąc go w części oddalającej powództwo i rozstrzygającej o kosztach (punkty II i III). Zarzucił błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, art. 494 in fine k.c. w związku z art. 483 § 1 k.c. oraz sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Wskazując na powyższe zarzuty, wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w części objętej apelacją poprzez zasądzenie kwoty 249.904,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 18 kwietnia 2008 r. do dnia zapłaty oraz...
I Ca 290/13 6 listopada 2013 Sąd Okręgowy w Elblągu Teresa Zawistowska

Wyrok z 6 listopada 2013, sygn. I Ca 290 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 25,80 zł Kwota 2.420 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ało poddać również wysokość wynagrodzenia 3.500 zł, które miał świadek otrzymać za wykonaną pracę – za 41-43 roboczo godzin, które jest oczywiście nierealne. Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 483 § 1 k.c. a contrario w zw. z art. 471 k.c. oddalił powództwo. O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 i 99 k.p.c. W apelacji od powyższego wyroku powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. domagała się jego zmiany i uwzględnienia żądania pozwu oraz zasądzenia na jej rzecz od pozwanego kos...
II Ca 51/13 5 listopada 2013 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 5 listopada 2013, sygn. II Ca 51 13

Typ sprawa pracownicza Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 20.000 zł Kwota 20.000 zł · kwota żądania
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...uszenia przez Sąd Rejonowy przepisu art. 233 kpc jawił się, jako zasadny. Konsekwencją dokonanych przez Sąd Okręgowy, jako sąd meriti, ustaleń była zmiana zaskarżonego wyroku i zasądzenie, w oparciu o przepis art. 483§1 k.c. na rzecz powódki kwoty 20 000 zł. Podnieść dodatkowo należy, że bez znaczenia w sprawie są kwestie ewentualnej szkody poniesionej lub nie przez powódkę, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 7 czerwca 2011r. II PK 327 10, Lex 11712 14 . Przy tak poczynionych ustaleniach, jako bezzasadny j...
I C 614/05 31 października 2013 Sąd Okręgowy w Lublinie Mariusz Tchórzewski

Wyrok z 31 października 2013, sygn. I C 614 05

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę kwoty 98310,76 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 19.05.2005 r Wynik oddalono powództwo Kwota 98310,76 zł · kwota żądania
samorząd terytorialny
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...iu art. 498 § 1 k.c. Istnienie i wysokość wierzytelności spółki wynikającej z przedmiotowych umów nie budziła w sprawie sporu. Podobnie należy ocenić wierzytelność gminy obejmującą kary umowne, w świetle art. 483 i 484 k.c. Spółka nie kwestionowała swojej zwłoki w wykonaniu wszystkich umów, w trakcie pertraktacji w styczniu 2005 r. sama proponowała „polubowne” zakończenie sporu i nieobciążanie jej przedmiotowymi karami za opóźnienie (pismo k.226). Nie budził też sporu w sprawie sposób naliczenia przez gminę kar umownych...
VIII Ga 285/13 31 października 2013 Sąd Okręgowy w Szczecinie Krzysztof Górski

Wyrok z 31 października 2013, sygn. VIII Ga 285 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 5.165,30 zł · zasądzenie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...wykazał istnienia stosunku zobowiązaniowego o odsetki umowne, a zapis § 6 ust. 1 pkt 3c umowy jako dotyczący kary umownej za niewykonanie zobowiązania pieniężnego musi zostać uznany za nieważny jako sprzeczny z art. 483 § 1 k.c. O obowiązku poniesienia kosztów procesu rozstrzygnięto zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy przewidzianą w art. 100 k.p.c. Pozwana wniosła apelację od powyższego wyroku zaskarżając go w części, tj. w zakresie pkt. I. i III. oraz zarzucając mu: I. naruszenie przepisów postępowania, a mianowi...
I ACa 639/13 31 października 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Lidia Sularzycka

Wyrok z 31 października 2013, sygn. I ACa 639 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...§ 1 k.c. w zw. art. 210 k.s.h. przez przyjęcie, że zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zawrzeć umowę z członkiem zarządu, nie działając przez pełnomocnika, 6 naruszenie art. 483 § 1 k.c. oraz art. 361 k.c. przez przyjęcie, że określone w § 3 uchwały nr (...) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki (...) z dnia 27 września 2007 roku odszkodowanie nie może być uznane za karę umowną, a w konsekwencji naruszenie art. 484 § 2 k.c., przez nierozważenie nawet możliwości miarkowania wsk...
IX GC 194/13 30 października 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku Dorota Majerska-Janowska

Wyrok z 30 października 2013, sygn. IX GC 194 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo Kwota 132.354,95 zł · zasądzenie
odszkodowanie
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...pomieszczeń, rekompensowało Spółdzielni Mieszkaniowej – owe „odszkodowanie za bezumowne korzystanie”. Uwzględniając powyższe regulacje prawne na mocy §3,4,6 umowy najmu w zw. z art.481 k.c., art.455 k.c., art.483 k.c., art.225 k.c. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda łącznie kwotę 132.354,95 zł na którą składały się: - czynsz w wysokości 20.228 zł (19235,20 zł+992,80 zł), - odsetki skapitalizowane z tytułu czynszu – 5.502,82 zł, - opłaty za media do nieruchomości wspólnej w tracie umowy najmu – 1588,22 zł; -...
VI GC 421/12 29 października 2013 Sąd Okręgowy w Rzeszowie Beata Hass-Kloc

Wyrok z 29 października 2013, sygn. VI GC 421 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 42.280,00 zł Kwota 516.359,49 zł · zasądzenie
kradzież / art. 278 § 1 k.k.
Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...ec pozwu w zakresie określenia żądania, przytoczenia okoliczności faktycznych oraz wskazania dowodów, w szczególności dokładnego określenia wierzytelności, jej wysokości, wykazania jej istnienia. Stosownie do art. 483 kc kara umowna może być zastrzegana tylko za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego. Możliwym jest zastrzeżenie kary umownej za nienależyte wykonanie zobowiązania, gdy świadczenie zostało spełnione przez dłużnika, ale w sposób nienależyty, tzn. gdy zaistniała rozbieżność między za...
VIII Ga 61/13 25 października 2013 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Uzasadnienie z 25 października 2013, sygn. VIII Ga 61 13

Podstawa prawna
art. 483 kc Kara umowna
...j staranności przy wykonywaniu swych czynności. Sąd I instancji nie podzielił również stanowiska pozwanej w zakresie, w jakim podniosła ona, że kara umowna winna być ustalona w kwocie netto. Zgodnie z treścią art. 483 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Z przepisu tego wynika, że kwota kary umownej winna być w umowie oznaczona dokładnie. Zgodnie z treścią art. 484 § 1 k.c. kara umowna należy c...