Baza orzeczeń sądowych

...a jej zawarcia (w § 5 lit. d umowy najmu) i w konsekwencji uznanie, iż kwota 1400 zł wpłacona tytułem kaucji nie została zaliczona na poczet ww. kary umownej, a winna umniejszać kwotę dochodzonego roszczenia; 6. art. 483 kc, art. 484 kc w zw. z art. 688 1 kc, poprzez błędne przyjęcie, iż uiszczona do rąk powódki kaucja w wys. 1400 zł winna zostać zaliczona na poczet dochodzonego w niniejszym postępowaniu roszczenia, przy czym zgodnie z § 5 lit. d umowy najmu z 25 września 2010 r. kwota kaucji przepadła na korzyść powódki tytułem k...

...órą powinno zostać pomniejszone wynagrodzenie. Kontynuując rozważania, Sąd Rejonowy uznał, że pozwanym przysługuje natomiast roszczenie o zapłatę kar umownych wynikających z opóźnienia w wykonaniu dzieła, art. 483 § 1 k.c. Sąd podzielił stanowisko pozwanych, że podstawę do naliczania kar umownych stanowią okresy od umówionego dnia zakończenia robót do dnia ich odbioru. Fakt, że zapłata znacznej części wynagrodzenia nastąpiła w dniu 30 czerwca 2010 roku nie mógł stanowić podstawy uznania, że już w tej dacie wykonane zost...

...instancji uznał, iż żądanie strony powodowej zasługiwało na uwzględnienie w całości . Sąd przywołał treść art. 627 k.c., art. 637 k.c., art. 642 § 1 k.c., art. 643 k.c., regulujące umowę o dzieło oraz art. 483 § 1 k.c., w którym mowa jest o karach umownych. Następnie Sąd stwierdził, iż okolicznościami bezspornymi w niniejszej sprawy były: fakt zawarcia przez strony umowy z dnia 7.09.2007 r., fakt podpisania przez strony aneksu z dnia 14.03.2008 r., którym przedłużono powodowi termin wykonania umowy do dnia 30.06.2008 r. oraz...

...ny projektu wykonawczego zadaszeń łukowych, zastosowania innego typu blach trapezowych niż pierwotnie przewidzianych w projekcie, wreszcie zmiany wyposażenia hali sportowej z inicjatywy pozwanej. Zgodnie z treścią art. 483 §1 kc kara umowna może być zastrzeżona w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej, jak wskazywał na to słusznie Sąd I- szej instancji pokrywa się w pełni z zakresem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika wynikającym z art. 471 kc. Stosownie do treśc...

...onej przez pozwaną do potrącenia, uznał iż zarzut potrącenia jako nieskuteczny nie miał wpływu na wynik rozstrzygnięcia w sprawie. Z powyższych względów na podstawie zapisów umowy łączącej strony, treści art. 483 i 484 k.c. w zw. z art.481 k.c. Sąd Okręgowy orzekł jak w punkcie 1. wyroku. W ocenie Sądu I instancji brak było natomiast podstaw do żądania przez powódkę zasądzenia odsetek począwszy od dnia 1 września 2008r. do dnia zapłaty. Wskazał w tym zakresie, iż przed wytoczeniem powództwa powódka nie wzywała pozwanej d...

...ewnego jakim było tylko formalne potwierdzenie protokołu odbioru wykonanych robót częściowych przez wskazane osoby. W zakresie podstawy prawnej oddalonego powództwa, Sąd I instancji wskazał na brak przesłanek z art. 483 kc § 1 kc, uznając, dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że ocena skuteczności zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy nie może być oderwana od oceny, na czym polegało niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Jeżeli wi...

...żności: wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, co nawiązuje do norm opisanych w art. 224 i 225 k.c., odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, a także zapłaty z tytułu kar umownych (art. 483 § 1 k.c.). Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na to, że w uzasadnieniu żądania powód zawsze jednak powoływał się na treść zapisów umów dzierżawy, podobnie zresztą czynił pozwany. Sąd podkreślił, że to właśnie na podstawie w w klauzul odszkodowawczych zawartych w obu umowach dzierżawy, powód wystawiał pozwane...

...edagowany w umowie w sposób jednoznaczny. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (art. 483 § 1 k.c.); nie ma przy tym żadnych przeszkód do zastrzeżenia kary umownej na wypadek wcześniejszego zerwania umowy (por. A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 483 Kodeksu cywilnego, LEX, pkt 14). Wysokość przyznanej ulgi została ustalona na kwotę 600 zł. W rzeczywistości przyznana pozwanemu bonifikata wynosiła 537,90 zł...

...zez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie: art. 484 § 2 k.c., art. 119 i art. 117 § 2 k.c., art. 56 i art. 65 § 1 i 2 k.c., art. 471 w zw. z art. 472 oraz art. 473 k.c., art. 473 § 1 w zw. z art. 3531 i art. 483 § 1 k.c. oraz art. 498 § 2 k.c. Wnosił o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, ewentualnie wydanie orzeczenia reformatoryjnego i oddalenie apelacji strony pozwanej w całości oraz zasądzenie w każdym wypadku kosztów postępowania kasa...

...od pozwanego kwoty 38.143,79 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17 lutego 2011 r. do dnia zapłaty zarzucając mu: 1) naruszenie prawa materialnego poprzez błędną interpretację i niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 483 kc. poprzez: przyjęcie, że niedopuszczalnym jest żądanie zapłaty kar umownych zarówno z powodu opóźnienia wykonawcy jak i odstąpienia od umowy, doszło z przyczyn leżących nie wyłącznie po stronie wykonawcy, a) przyjęcie, że do odstąpienia od umowy w trybie zamówienia publicznego z dnia 29.05.2009r. nr (...) z po...

...kazuje, że strony inaczej rozumiały zastrzeżoną karę umowną. Zresztą i tak świadczenie pieniężne ustalone na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pozostaje karą umowną w rozumieniu art. 483 § 1 kc, nawet jeżeli dłużnik jest zobowiązany świadczyć ustaloną sumę bez względu na przyczynę niewykonania zobowiązania pierwotnego (J. J., K. umowna, Oficyna a W. K. business, W., 2006, s. 87). Umówiona kara podlega zatem miarkowaniu i obecnie spór dotyczy zakresu miarkowania. Sąd pierwszej instancji uznał, że...

...askarżonego wyroku, w następstwie pominięcia w całości oceny dowodów zgromadzonych w toku sprawy, w oparciu o które Sąd Okręgowy dokonywał ustaleń faktycznych; 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 483 k.c. poprzez jego niezastosowanie w następstwie nieuwzględnienia, iż zastrzeżone w umowie przedwstępnej koszty operacyjne, w istocie stanowiły zryczałtowaną karę umowną, do zapłaty której zobowiązana była strona pozwana; 3. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia poprzez nieuwzglę...

...jednostkowej 1,00 zł brutto" stanowiło w istocie karę umowną. Tymczasem kara umowna będąca surogatem odszkodowania może być zastrzeżona w przypadku zobowiązania niepieniężnego. Wynika to wprost z dyspozycji art. 483 k.c. zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Niewątpliwie umowa stron stanowiła zobowiązanie pieniężne, gdyż pozwane płaciły wynagrodzenie powódce w pien...

...ę 52.893,08 zł (130.840,77 zł - 77.947,69 zł) z odsetkami od dnia wymagalności faktury z dnia 28 grudnia 2010r. W pozostałej części powództwo oddalił. Jako podstawę swojego rozstrzygnięcia powołał przepisy art. 483 § 1 k.c., art. 484 k.c. i art. 476 k.c., zaś w zakresie kosztów procesu - art. 100 k.p.c., dokonując ich stosunkowego rozdzielenia stosownie do wyniku sporu (k-216-224). Od tego wyroku apelacje wniosły obie strony. Powodowa Spółka zaskarżyła wyrok w części oddalającej powództwo, tj. co do kwoty 77.947,69 zł (pkt II)...

...ści (pkt 2) oraz zasądzono od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 1.726 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego (pkt 3). Podstawę skargi stanowiły zarzuty naruszenia art. 484 § 2 w zw. z art. 483 § 1 k.c. oraz art. 65 § 2 k.c. Skarżąca wniosła o stwierdzenie, że zaskarżone orzeczenie jest niezgodne z przepisami art. 483 § 1 w zw. z art. 484 § 2 k.c. oraz art. 65 § 2 k.c. W przedmiocie przyjęcia (odmowy przyjęcia) skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sąd Najwyższy orzeka w ram...

...sprzedającego, sprzedający zapłaci karę w wysokości 100 % niezrealizowanych dostaw. Zaktualizowały się zatem przesłanki uprawniające powoda do żądania zapłaty kar umownych. Podstawę jego żądania stanowił art. 483 § 1 k.c., zgodnie z którym można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Mając na uwadze, iż pozwany nie wywiązał ze zobowiązania w zakresie 25 ton w przypadku umowy z dnia 6 maja...

...j staranności przez Powoda według ogólnych zasad określonych przepisami Kodeksu cywilnego; 3) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o o.k. i k. w zw. z art. 471 k.c., art. 472 k.c., art. 483 § 1 k.c., art. 484 § 1 k.c., art. 355 § 2 k.c., art. 52 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe oraz art. 385 1 § 1 k.c. i art. 385 3 pkt 2 k.c. poprzez błędną ich wykładnię prowadzącą do niewłaściwego ich zastosowania oraz naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 k.p.c. polega...

...to godzi w równowagę kontraktową poprzez jednostronne, dokonane przez przedsiębiorcę, ograniczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. Zgodnie natomiast z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę kary umownej. Z tych też względów zarzuty powódki podniesione w apelacji a dotyczące naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i ko...

...one zgodne z łączącą strony umową i prawem. Strony miały prawo w umowie zastrzec możliwość naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w postaci kary umownej o jakiej stanowi art. 483 § 1 k.c. Pełnomocnik powoda potwierdził fakt, że doszło z winy powoda do opóźnienia wynoszącego 26 dni. Biorąc pod uwagę, że za każdy dzień opóźnienia kara umowna wynosiła 0,5%, lecz nie mogła być wyższa niż 10%, jej wysokość prawidłowo została obliczona na kwotę 45.000 zł. Zdaniem Sądu, z analizy dokum...

...ezasadne i podlegało oddaleniu w całości. Sąd ten podkreślił, iż wobec tego, że powodowie dochodzą od pozwanego zapłaty kar umownych wynikających z zapisów §15 ust. 1.2 umów nr (...), zgodnie z dyspozycją art. 483 §1 k.c. , a w treści wskazanych umów zastrzeżono na rzecz powodów kary umowne na wypadek odstąpienia od każdej z umów z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – w pierwszej kolejności należało zbadać zarzut pozwanego bezskuteczności złożonego oświadczenia o odstąpieniu. Zdaniem Sądu pierwszej instancji...

...ądaniem w nim określonym, czyniąc to w dniu 16 listopada 2011r , w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego wobec powódki Ocena ta musi być poprzedzona kilkoma uwagami natury wstępnej. Zgodnie z przepisem art. 483 §1 kc można zastrzec w umowie , że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Taka definicja normatywna kary umownej jako dodatkowego zastrzeżenia umownego, które ma przede wszystkim na celu wzmocnienie skuteczności wię...

...wą w zakresie zastosowanych materiałów - dna studni oraz to , że przedstawiciele powoda ( wykonawcy ) nie zgłosili zastrzeżeń , przyjmując zalecenia komisji do wykonania. Podkreślił dalej Sąd ,że w oparciu o art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przedmiotem umowy łączącej strony tego procesu było wykonanie dzieła budowlanego zgodnie min. z projektem budowlanym (§ 1 )...

...ła istotnego znaczenia. Jak już bowiem wskazano apelująca w żaden sposób zastosowania owego przepisu i prawidłowości zmniejszenia kary umownej nie kwestionowała. Wskazać przy tym trzeba, iż w świetle przepisu art.483 k.c. zaistnienie okoliczności świadczących o braku zawinienia strony w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy, co do zasady wyłącza w całości lub części uprawnienie kontrahenta do żądania zapłaty kary umownej. Natomiast stwierdzenie owej winy w żadnym razie nie pozbawia takiej strony prawa do ubiegania się o...

...pełni prawidłowo ponadto rozliczyli wartość prac wykonanych przez pozwanego i zasadnie wystąpili o zasądzenie nadpłaconej części należności, jak również kary umownej, która została zastrzeżona zgodnie z art. 483 k.c. Właściwa ocena tej sprawy wykazywała, że uwzględnienie powództwa, mimo zastosowania przez Sąd Okręgowy niewłaściwej podstawy prawnej roszczenia dochodzonego przez powodów, nie naruszało żadnego z powołanych przepisów. W piśmie z dnia 19 października 2010 r., stosownie do art. 636 k.c., powodowie wyznaczyli t...

...umową o wadach w objętym roszczeniem okresie i upływu terminu do ich usunięcia jako podstawy do naliczania kar umownych . Sąd dopuścił dowody z dokumentów i zeznań świadków , zgłoszone przez strony . W myśl art. 483 kc. : § 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). § 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Art. 484. § 1 kc. :...

...zgłoszenia (złożenie wniosku) nie przesądzało jeszcze o udziale w promocji, a tym bardziej nie mogło skutkować negatywnymi konsekwencjami finansowymi dla strony pozwanej (obciążeniem karami umownymi). Zgodnie z art. 483 §1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zgodnie natomiast z art. 484 §1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wier...

...re powód uznawał za wykonane i sprawozdane pozwanemu prawidłowo oraz kwoty 248.249,30 zł tytułem zwrotu nałożonej przez pozwanego kary umownej, są usprawiedliwione co do zasady, 2) błędną wykładnię przepisu art. 483 § 1 k.c. prowadzącą do uznania, iż pozwany nie miał podstaw do nałożenia na powoda kary umownej w wysokości 248.249,30 zł na skutek kontroli przeprowadzonej u powoda, a przez to roszczenie powoda o zapłatę tejże kwoty, stanowiącej równowartość nałożonej na powoda kary umownej, jest usprawiedliwione co do zasady,...

....364,15 zł., do zapłaty pozostała zatem kwota 905.223,66 zł. Kwotę tą Sąd pomniejszył o służącą stronie pozwanej, przewidzianą w łączącej strony umowie, karę umowną za opóźnienie w realizacji robót [art. 483 § 2 kc], wyliczając ją na kwotę 201.300 zł. oraz o wyliczoną przez biegłego kwotę 77.150,24 zł., tj. koszt usunięcia wad, łącznie o kwotę 278.450,24 zł. – do tej wysokości za uzasadniony uznał Sąd zgłoszony przez stronę pozwaną zarzut potrącenia [art. 498 § 2 kc]. Do zapłaty na rzecz powoda pozostała wi...

...nych od pozwanego. Postanowienie to wyraźnie łączy odstąpienie od umowy z przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi pozwany. Zastrzeżona przez strony w umowie kara umowna stanowi odzwierciedlenie regulacji z art. 483 § 1 k.c. W myśl tego przepisu można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej określonej w art. 483 § 1 k.c. pokrywa się z zakresem og...

...kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Umowę tę zakwalifikował Sąd I instancji jako zlecenie (art. 734 k.c.). Zdaniem Sądu Okręgowego podstawę roszczeń powoda stanowi art. 471 k.c. oraz art. 483 § 1 k.c., a w myśl art. 6 k.c. to na powodzie spoczywał ciężar udowodnienia tego, że spełnione zostały przesłanki uzasadniające nałożenie na pozwaną kary umownej wynikającej z art. 9 umowy, a mianowicie, że pozwany z własnej winy nie dotrzymał terminów wykonania umowy zawartych w umowie. Według Sądu Okręgoweg...