Baza orzeczeń sądowych

...ść naliczenia kar oraz fakt nienależytego wykonania zobowiązania jako fakt negatywny, w tym sensie, że na podstawie całokształtu okoliczności sąd ocenia czy dłużnik istotnie zobowiązania nie wykonał. Przepis art. 483 kc, zgodnie z którym kara umowna może być zastrzeżona przez strony w kontrakcie na wypadek niespełnienia świadczenia niepieniężnego zastępuje przepis art. 471 kc. Z kolei ten przepis wymaga dla jego zastosowania wykazania przez wierzyciela nienależytego wykonania zobowiązania. Natomiast obalenie domniemania z art. 471...

...tytułu wynagrodzenia należnego powodowi powołał się jednak na okoliczność opóźnienia z zakończeniem prac i naliczenia z tego tytułu kary umownej na podstawie 1.14-1.16 Umowy. Sąd przytoczył treść przepisu art. 483 § 1 k.c. i poglądy doktryny i orzecznictwa wyjaśniając istotę i charakter prawny instytucji kary umownej. Zdaniem Sądu I instancji powód za pomocą zaoferowanych w toku sprawy dowodów prawidłowo wykazał okoliczność braku po swojej stronie winy w uchybieniu terminu zakończenia robót. Powyższą okoliczność potwierd...

...w dołączonej do pozwu umowie, brak jest zastrzeżenia kary umownej w wysokości, wynikającej z przedstawionej noty obciążeniowej, jak również postanowienia co do terminu wymagalności świadczenia z tego tytułu (art. 483§1 kc, art. 484§1 kc), a powód nie przedstawił Regulaminu świadczenia usług ani Cennika (art. 6 kc), jednakże pozwana nie zaprzeczyła twierdzeniom powoda w tym zakresie, przyznając, że, w razie nienależytego zobowiązania, wynikającego z zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której kup...

...ł z ostrożności procesowej również zarzut miarkowania kary umownej. Odwołał się do stopnia zawinienia pozwanej ocenianego w oparciu o całokształt okoliczności sprawy podnoszonych w tym procesie. Przewidziana w art. 483 § 1 kc instytucja kary umownej może pełnić kilka funkcji, w zależności od sposobu ukształtowania stosunku zobowiązaniowego przez strony. W doktrynie wskazuje się w szczególności funkcję kompensacyjną, delimitacyjną, symplifikacyjną, stymulacyjną oraz represyjną (P.Drapała (w:) Prawo zobowiązań – część og...

...ie bezskuteczny bowiem zobowiązanie wynikające z umowy jest zobowiązaniem pieniężnym – umową pożyczki w związku z czym kara umowna wynikająca z § 6 przedmiotowej umowy jest zapisem bezskutecznym niezgodnym z art. 483 k.c. Odnosząc się do charakteru prawnego wystawionego weksla pozwana naprowadziła, iż nawet jeśli powodowi przysługuje roszczenie które określa jako odszkodowanie to roszczenie tego rodzaju jako bezterminowe staje się wymagalne dopiero z chwilą jego zgłoszenia a powód nigdy takiego roszczenia do pozwanej nie zgłasza...

...cji, w świetle wskazanych wyżej dowodów, nie ma wątpliwości, że przy tak ustalonym stanie faktycznym roszczenie powoda jako całkowicie bezzasadne podlega oddaleniu. Dodatkowo, zauważyć należy, iż kara umowna (art. 483 kc) pełni funkcję kompensacyjną, czyli jest ona surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, a zatem jej celem jest naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (np. wyrok SN z 17.06.2003, III CKN, 122 10...

...trzeżenia kary umownej, która mogłaby stanowić podstawę jej odpowiedzialności. Zdaniem pozwanej, takie uzależnienie zapłaty kary umownej uznać należy z mocy art. 58 k.c. za nieważne jako sprzeczne z ustawą - art. 483 § 1 k.c. Nie jest bowiem dopuszczalne uzależnienie obowiązku zapłaty kary umownej w sytuacji, gdy po stronie dłużnika nie istnieje w ogóle zobowiązanie. Tymczasem z treści umowy z dnia 17 października 2011 r. nie wynika, jakiego świadczenia miałaby nie spełnić pozwana, a niedopuszczalne jest uzależnienie odpowiedzi...

...adczenia w terminie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, jest on obowiązany, na zasadach ogólnych (art. 471 i n. kc) do naprawienia wierzycielowi szkody. Stosownie do treści art. 483 kc strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości...

...dzie zobowiązany do zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia w zapłacie czynszu, to zaznaczyć należy, że jego obawy w tym zakresie są bezpodstawne, albowiem takie zastrzeżenie było nieważne jako sprzeczne z art. 483 § 1 KC (vide: teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 21 sierpnia 2008 r. IV CSK 202 08, Lex 466003; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 17 grudnia 2008 r. I CSK 240 08, Lex 484667; teza z uzasadnienia wyroku SN z dnia 18 sierpnia 2005 r. V CK 90 05, Lex 393104). Nie wpływało to jednak na ważność umowy w pozostałej części...

...nienależne świadczenie być może spełniła wcześniej sama powódka. Pozwaną nie mogą wiązać w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej regulacje umowne pomiędzy powódką z spółką (...) o karze umownej (art. 483 § 1 k.c.). Pozwana nie była stroną tego stosunku prawnego, ani jego elementy nie stały się treścią stosunku prawnego pomiędzy powódką i pozwaną. W związku z powyższym powódka, dochodząc naprawienia szkody od pozwanej, nie może poprzestać na wykazaniu, że poniosła powyższe obciążenie z tytułu kary umownej, a...

...znie poniesionych przez powoda, bowiem w przeciwnym razie można by jeszcze rozważyć, czy nie mamy tu do czynienia z ukrytą karą umowną, której zastrzeganie przy zobowiązaniach pieniężnych jest niedopuszczalne (art.483 kc). Na marginesie należy od razu dodać, że przepis art. 385 3 pkt 17 kc wprost stanowi, że niedozwolonym postanowieniem umownym jest takie, które nakłada na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego. Nie jest zasadne zdaniem...

...ści – zobowiązał się do zapłaty odszkodowania w wysokości 5-krotnego czynszu za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania. Powyższe zastrzeżenie stanowi zatem niewątpliwie karę umowną w rozumieniu art. 483 § 1 k.c., w myśl którego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. W niniejszej sprawie kara umowna została zastrzeżona na wypadek niewykonania przez pozwanego zobowiązania do zwrotu przedmi...

...ary umownej na podstawie § 11 pkt B umowy z 26 stycznia 2007 roku. Przechodząc do zarzutów zawartych w apelacji powodów dotyczących naruszenia przez Sąd Rejonowy prawa materialnego, na wstępie przywołać należy art. 483 § 1 k.c., wedle którego można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Natomiast zgodnie z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna...

...o zapłatę tej kary stało się wymagalne już w chwili gdy pozwana jak sama przyznała złożyła kolejny wniosek o wymeldowanie J. M. i zezwoliła jemu W. P. na zamieszkanie na parterze domu przy ul (...). Zgodnie z art. 483 § 1 kc. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara ta została określona w wysokości 80.000,-zł. Określona kara umowa odpowiada swoją wysokością wartości umowy dożywoci...

...onego w toku procesu. Należy mieć na uwadze, iż powód swoje roszczenie wywodził z zastrzeżonych w umowie kar umownych. Sąd Rejonowy wyczerpująco omówił instytucję kary umownej i prawidłowo zastosował normę art. 483 k.c. Wyraźnie przy tym należy zaznaczyć, iż pozwany nie kwestionował zarówno treści umowy, jak i wystąpienia usterek w okresie rękojmi i gwarancji. Tym samym Sąd I instancji prawidłowo uznał, iż spełnione zostały przesłanki naliczenia przez powoda kar umownych. Zarówno twierdzenia faktyczne pozwanego, jak i tym b...

...epaku określoną przez powoda oraz zapłacić na żądanie zamawiającego karę umowną w tej samej wysokości. W ocenie Sądu Okręgowego postanowienie to było nieważne w części dotyczącej kary umownej. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna powinna mieć wymiar pieniężny obiektywnie weryfikowalny. Powinna stanowić bądź określoną sumę pieniężną b...

...z winy pozwanej i przy udowodnieniu wystąpienia opóźnienia leżącegopo stronie pozwanej z jej winy w wykonaniu przedmiotu umowy, powód mógł skutecznie domagać się kary umownej (§ 8 umowy) na podstawie przepisu art. 483 § 1 k.c. Powód nie sprostał tym wymaganiom, a opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wyniknęły m.in. z winy samego powoda, który zmieniał rozwiązania projektowe w trakcie realizacji umowy i często odstępował od dokonywania uzgodnień z pozwaną. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd uznał, że zachowanie pozwanej w zw...

...ada 2010 r., jednocześnie wzywając Skarb Państwa – Komendanta (...) Policji do zapłaty kwoty 33.428,13 zł. Sąd Okręgowy zważył, że powództwo główne nie zasługiwało na uwzględnienie. Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W myśl § 2 cytowanego przepisu, dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary um...

...cywilnym. (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1986r. w sprawie III PZP 57 86, OSNC 1987 10 152) Dokonując w dalszej części oceny zasadności żądania pozwu Sąd zważył, że zgodnie z przepisem art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Podkreślenia dalej wymaga, że kwestia kary umownej była już wielokrotnie przedmiotem rozważań sądów powszechnych. I tak S...

...owy było zastosowanie do roszczeń z niej wynikających, w tym kary umownej, dwuletniego terminu przedawnienia określonego w art. 646 k.c. Zaakcentować bowiem należy, że zastrzeżona w umowie o dzieło kara umowna (art. 483 § 1 k.c.) przedawnia się wraz z przedawnieniem zobowiązania głównego (art. 646 k.c.). Będąc świadczeniem ubocznym kara umowna dzieli losy zobowiązania głównego. Oznacza to, że w razie nieważności, wygaśnięcia, przedawnienia tego zobowiązania wygasa również lub się przedawnia roszczenie o zapłatę kary umownej...

.... Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację powodów i na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z przepisem § 15 ust. 2 umowy łączącej strony z dnia 09 czerwca 2006 roku oraz art. 385 1 kc i art. 483 § 1 kc zasądził dochodzoną kwotę 16.893,52 zł tytułem kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty łącznie na rzecz powodów, zgodnie z żądaniem oraz koszty postępowania. Podstawą do rozstrzygnięcia o kosztach stały się przepis art. 98 § 1 kpc w zw. z art. 108 § 1 kpc....

...aniach podniósł, że strony przewidziały odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kary umownej za każdy dzień opóźnienia, m.in. za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy. Odwołując się do dyspozycji przepisów art. 483 § 1 k.c., art. 484 k.c., art. 471 i art. 473 § 1 k.c., sąd uznał, że strony niniejszego postępowania przewidziały odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kary umownej za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy, w określonej wysokości naliczanej od wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Podstawą na...

...j oceny prawnej. Za niezasadne uznał stanowisko Sądu Rejonowego, że konieczność zapłaty kary umownej „jest automatyczna w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczenie". W jego ocenie, treść art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. jednoznacznie wskazuje, że „brak jakiejkolwiek szkody po stronie wierzyciela wyklucza możliwość domagania się kary umownej", bowiem zgodnie z art. 483 § 1 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nastąpi...

...etle postanowień umowy zamawiający mógł obciążyć go karą umowną za każdy dzień zwłoki, w wymiarze 0,2% wartości wynagrodzenia, zaś przedmiotowe postanowienie umowne znajdowało normatywne oparcie w treści art. 483 k.c. Spór w sprawie tyczył kwestii:  możności przypisania zwłoki spółce w wykonaniu umowy  daty, do której zakończono prace objęte umową  kwoty, od której nadleśnictwo mogło wyliczyć wysokość kary umownej. Sąd podzielił stanowisko pozwanego, że niedotrzymanie terminu wykonania umowy przez spółkę po...

...uchybień w zakresie wykonania zobowiązania. Dopuszczalne jest również zastrzeżenie kary umownej, która będzie należeć się wierzycielowi w razie „poważnego” lub „rażącego” naruszenia zobowiązania. Z art. 483 § 1 k.c. wynika, że wysokość kary umownej musi być określona w treści umowy. Dodatkowo kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Nie rodzi to jednak konieczności podania konkretnej kwoty pieniężnej stanowiącej karę umowną. Strony mogą więc określać wysokość kary pośrednio, poprzez wskazanie...

...atę kary umownej są niezasadne, albowiem kara umowna - zryczałtowane odszkodowanie- należna jest jedynie w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Mając powyższe na względzie, a contrario art. 483 k.c., Sąd Okręgowy oddalił powództwo w całości. Apelację od tego rozstrzygnięcia złożyła strona powodowa. Powód zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w całości i zarzucił mu błąd w ustaleniach faktycznych poprzez nie dokonanie ustaleń w zakresie ilości odpadów poddanych przez pozwanego recyklingowi i...

...bót w ustalonych terminach. W wyniku apelacji pozwanego Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 13 lutego 2013 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że powództwo oddalił. Wskazał, że w sprawie doszło do naruszenia art. 483 § 1 k.c. na skutek jego błędnego zastosowania w okolicznościach wskazujących na nieważność umownego postanowienia o karze umownej. Podkreślił, że strony w istocie łączyła umowa o roboty budowlane, w której pozwany był inwestorem a powód wykonawcą do oceny której to umowy należy zastosować przepisy art. 647 i...

...bowiązania. Gdyby poczynił takie ustalenie wówczas nie zaistniałaby podstawa do obciążenia wykonawcy karą umowną. Kara umowna bowiem stanowi surogat odszkodowania i należy się wówczas gdy poza przesłankami z art.483 kc spełniają się przesłanki ex contractu ( patrz uchwała 7 sędziów SN z dnia 6.11.2003r III CZP 61 03 OSNCP 2004 poz. 69). Przepis art.471 kc zawiera domniemanie , że nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek okoliczności za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Chybione jest również twierdzenie,...

...ulująco może działać wysokość ustalonej kary umownej, wybrany rodzaj kary, a także wzgląd na łatwość dochodzenia tego świadczenia. Odzwierciedleniem funkcji mobilizującej kary umownej jest poniekąd przepis art. 483 § 2 k.c., wyłączający, co do zasady, możliwość uchylenia się przez dłużnika od wykonania zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Zastrzeżenie kary umownej w kontekście wspomnianego przepisu prowadzi do wzmocnienia reguły realnego wykonania zobowiązania. Bez wątpienia – na co zwrócił już uwagę Sad I instan...

...ania pozwu w obu połączonych sprawach nie zasługiwały na uwzględnienie, a co za tym idzie oba roszczenia należało w całości oddalić o czym Sąd Okręgowy – na podstawie powołanych wyżej zapisów umowy oraz art. 483 § 1 k.c. - orzekł w sentencji wyroku. Odnosząc się do powództwa wzajemnego wytoczonego przez (...) Sp. z o.o. należy wskazać, że strony ograniczyły możliwości dochodzenia szkody z tytułu utraconych korzyści jedynie do przypadku, gdy powodowi można byłoby przypisać winę za wyrządzenie szkody pozwanej spółce. Ok...