Baza orzeczeń sądowych

...e wady nie występują. W toku postępowania powódka bagatelizowała tę dystynkcję, lecz pozwana w swych twierdzeniach powoływała się na rozróżnienie pojęć usterki i wady. Wskazać należy, że na tle przepisu art. 65 § 2 kc regulującego zasady wykładni oświadczeń woli przyjmuje się w judykaturze tzw. kombinowaną metodę wykładni. Wskazana metoda wykładni przyznaje pierwszeństwo, w wypadku oświadczeń woli składanych innej osobie, temu znaczeniu oświadczenia woli, które rzeczywiście nadały mu obie strony w chwili jego złożenia...

...oręczenia udzielam bezterminowo" Wobec rozbieżności w zakresie interpretacji tego oświadczenia przez stronę pozwaną ocena ta została dokonana przez Sąd z zastosowaniem przepisu art. 65 § 1 i 2 k.c. W myśl § 1 art. 65 k.c., oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje; § 2 stanowi natomiast, że w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym...

...a 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zw. z art. 56 k.c. i 65 k.c. poprzez ich niezastosowanie, a w konsekwencji brak uwzględnienia, iż nałożony od 1 kwietnia 2011 r. na działalność strony powodowej podatek od towarów i usług jest elementem cenotwórczym, który z mocy ustawy należy doliczyć do kwoty wynagrodzenia (ceny), w sytuacji, gdy strony w umowie wskazały, iż wynagrodzenie jes...

...a materialnego przez przyjęcie, że pozwana odpowiada na mocy art. 415 kc, podczas gdy kwalifikację prawną dla wykonania zobowiązań pozwanej, nałożonych porozumieniem, stanowi art. 393 kc w zw. z art. 471 kc oraz art. 65 kc przez przyjęcie błędnej wykładni swobody podjęcia uchwały przez pozwaną gminę oraz braku obowiązku podjęcia uchwały; 4)naruszenie art. 98 kpc przez zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu, przekraczających normy przepisane. Skarżąca wskazała, iż w związku z uzasadnieniem zaskarżonego wyroku...

...i, d) art. 233 § 1 k.p.c. na skutek przyjęcia, że jedynym zarzutem stawianym stronie pozwanej było zaliczenie do kosztów działalności objętej pomocą Agencji podatku VAT, 2) naruszenie prawa materialnego, tj. a) art. 65 § 2 k.c. przez błędną wykładnię § 8 lit. b umowy nr 25 UT 2004 z dnia 11 maja 2004 r. w związku z § 1 oraz § 3 ust. 6 tejże umowy, skutkującą uznaniem, że nie zaktualizowały się przesłanki wynikające z § 8 lit. b, to znaczy, że nie miał miejsca fakt braku udokumentowania przez pozwaną kosztów prowadzonej dzi...

...strony niniejszego procesu wskazywały na odmienne rozumienie zapisów § 9 umowy, w którym zastrzeżone zostały kary umowne. W tym zakresie należało odwołać się do reguł wykładni oświadczeń woli wskazanych w art. 65 k.c. Na gruncie powołanej regulacji oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje (§ 1 ). W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej...

...ż pomimo literalnego brzmienia aktu notarialnego z dnia 29 kwietnia 2009 r., z którego jasno wynikają strony umowy, rzeczywistą stroną w imieniu i na rzecz której działała pozwana była S. B.. Zgodnie z treścią art. 65 kc oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Wskazać jednak na...

...preferencyjnego; naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. poprzez brak wskazania przyczyn odmowy wiarygodności dowodom przedstawionym przez pozwanych na okoliczność umowy z dnia 30 sierpnia 2007 roku; naruszenia art. 60 k.c., art. 65 § 2 k.c. w związku z art. 648 § 1 k.c. poprzez ich niezastosowanie skutkujące uznaniem, że pozwani nie wykazali istnienia tej umowy, a także, w oparciu o ten ostatni przepis, nieuwzględnienia informacji o powierzchni użytkowej budynku wynikającej z projektu architektoniczno-budowlanego. Powołując te zarzuty, pozwani wni...

...wnież kwestie dotyczące sytuacji finansowej pozwanej spółki i wszczętych przez nią procedur bankowych, z tych względów zarzuty obejmujące powyższe problemy były nieskuteczne. Nie jest trafny zarzut naruszenia art. 65 k.c., który strona pozwana upatruje w przekroczeniu zasad wykładni umowy przedwstępnej. Wykładnia oświadczeń woli stron umowy zawartej w formie pisemnej, w odniesieniu do sensu tych oświadczeń, ustalana jest na podstawie tekstu dokumentu. Sens oświadczeń odtwarzany jest w oparciu o tekst dokumentu, interpretowany przy za...

.... określili szczególny sposób reprezentacji spółki, zgodnie z którym prawnie wiążące są wyłącznie oświadczenia woli składane w imieniu spółki łącznie przez dwóch wspólników - art. 233 k.p.c. w zw. z art. 65 k.c. poprzez przekroczenie dyrektyw zasady swobody sędziowskiej w ocenie dowodu, tj. umowy sprzedaży z dnia 27 grudnia 2007 r., w której zawarty został zapis na sąd polubowny, w skutek czego Sąd błędnie ustalił, że „w realiach rozpoznawanej sprawy można mówić o kompromisie w rozumieniu art. II Konwencji, gdyż zapis...

...art. 234 k.p.c. w zw. z art. 230 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art. 232 w zw. z art. 3 k.p.c. i art. 382 § 1 k.p.c. i art. 6 k.c., art. 328 § 1 k.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Wskazywała także na naruszenie art. 65 § 2 k.c., 527 k.c. i 528 k.c. Skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku i oddalenia powództwa w całości, ewentualnie - uchylenia tego wyroku i przekazania sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: 1. Nie można podzielić zarzutu naruszenia art. 328 § 2...

...o, tj. art. 365 § 1 k.p.c. w zw. z art. 366 k.p.c.; art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 k.p.c., art. 495 zdanie 1 k.p.c. w zw. z art. 378 § 1 k.p.c. Wskazywano także na naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 65 § 1 i 2 k.c.; art. 3581 § 2 k.c.; art. 9 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 4 ust. 2 oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a prawa dewizowego z 1994 r.; art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 358 § 1 k.c.; art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.), art. 53 § 3 k.p.c., art. 58 § 1 k.c.; art. 405 k....

...orcę obowiązku zwrotu pożyczonej kwoty w innej walucie, aniżeli ta, w której pieniądze pożyczono. Uzasadnienie przez skarżącego tego zarzutu zdaje się więc wskazywać na niezastosowanie przez Sąd odwoławczy art. 65 § 2 k.c., ale przepis ten nie został wskazany w skardze kasacyjnej jako objęty zarzutem naruszenia, a Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach zaskarżenia oraz w granicach podstaw (art. 39813 § 1 k.p.c.). Jest oczywistym, że reguły określania sposobów wyrażania woli przez osoby dokonujące czynności pra...

...ku dla takiego porozumienia było wyłączone przez właściwość tej czynności czy zasady prawa pracy, względnie przez zasady współżycia społecznego. W doktrynie i judykaturze dominuje stanowisko, że na gruncie art. 65 KC, który nakazuje uwzględnić różne kryteria oceny oświadczenia woli - ważnym kryterium w procesie jego wykładni są okoliczności, w których zostało ono złożone. Chodzi o te okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczenia woli, które stanowią dla niego tzw. kontekst sytuacyjny (tło) i które pozostają w zwią...

...jscu nie jest wystarczający do stwierdzenia wygaśnięcia służebności osobistej, ustanowionej na jej rzecz. Powód zaskarżył wyrok Sądu pierwszej instancji w całości i zarzucił naruszenie prawa materialnego: - art. 65 § 2 k.c. poprzez jego nie zastosowanie i przyjęcie, że w umowie przekazania gospodarstwa rolnego z 10 października 1986 r. ustanowiona została „zwykła” służebność osobista a nie służebność osobista mieszkania, - art. 293 § 1 k.c. w zw. z 297 k.c i 296 k. w zw. art. 301 i 302 k.c. poprzez błędną ich wykładni...

...ówno pełną treść tego pisma, jak i stanowisko powoda w tym przedmiocie, a więc okoliczności istotne dla oceny, czy rzeczywiście doszło do złożenia przez obie strony zgodnego oświadczenia woli (art. 60 w zw. z art. 65 k.c.) o przedłużeniu do dnia 15 października 2010 r. terminu wykonania przez powoda zobowiązania umownego. Pomijając to, że w umowie z dnia 30 czerwca 2010 r. strony zastrzegły dla jej zmiany formę pisemną pod rygorem nieważności, 7 przede wszystkim trzeba stwierdzić, że każda zmiana umowy, także przesunięcie term...

...materialnego skarżący zarzucił naruszenie art. 491 § 2, art. 487 § 2 w związku z art. 491 § 2 k.c., art. 647 w związku z art. 491 § 2 k.c., art. 379 § 2 w związku z art. 491 § 2 w związku z art. 647 k.c. i art. 65 § 2 k.c. We wnioskach skarżący domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej powództwo i oddalenia apelacji powoda, ewentualnie 5 uchylenia wyroku w zaskarżonej części i przekazania sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zgodnie z art....

...części należnej (...); 2. naruszenie prawa postępowania, a to art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów oraz art. 227 k.p.c. i art. 299 k.p.c., a w konsekwencji naruszenie również art. 65 § 2 k.c., polegające na pominięciu dowodu z przesłuchania strony pozwanej, pomimo, iż celem tego dowodu miało być wyjaśnienie niewyjaśnionych w toku przewodu sądowego faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, tj. ustalenie zamiaru stron i celu zawarcia przez strony procesu oraz (...) umowy z dnia 26 lipca 2011 r.; 3...

.... 354 § 1 w zw. z art. 56 i 6471 k.c. polegające na pominięciu, że zawarcie przez pozwaną umowy z podwykonawcą bez zgody powódki jako inwestora oznaczało wykonanie umowy niezgodnie z jej treścią; 3) naruszenie art. 65 § 1 k.c. polegające na ocenie oświadczenia powódki o odstąpieniu od umowy bez uwzględnienia okoliczności, że pozwana powierzyła wykonanie umowy podwykonawcy bez zgody inwestora; 4) naruszenie art. 65 § 2 k.c. polegające na pominięciu, że zgodnym zamiarem stron umowy było określenie wynagrodzenia należnego pozwanej...

...sprawy ustalić należy, że zgoda taka została udzielona. Nie ma bowiem żadnego wyraźnego przepisu, który określałby formę, w której oświadczenie woli o wyrażeniu takiej zgody winno być udzielone. Zgodnie z art. 65§1 k.c. oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak wymagają tego ze względu na okoliczności, w których zostały złożone zasady współżycia społecznego i ustalone zwyczaje. W niniejszej sprawie strony prowadziły wspólne interesy, udzielona pożyczka była jednym z elementów tej współpracy, miały do siebie zaufan...

...ed naliczaniem odsetek umownych od należności innych niż kapitał tylko do dnia wniesienia pozwu. Taka interpretacja umowy jest nieuzasadniona. Zasadą jest dokonywanie wykładni umów według kryteriów wskazanych w art. 65 k.c. Powódka jednak nie wykazała aby intencją stron i celem umowy było oprocentowanie umowne, w warunkach wskazanych w §17 umowy, także innych poza kapitałem należności, a taki zamiar stron z treści umowy nie wynika. Ponadto podkreślić należy, że umowa kredytu została zawarta z pozwaną jako konsumentem, a w takiej...

...ne przez powodów umowy wskazują na cechy wspólne dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych. W takim przypadku zgodnie z przyjętym orzecznictwem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami – art. 300 k.p. w zw. z art. 65 k.c. - oświadczenia woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których zostały złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Nie bez znaczen...

...2 r., sygn.. akt I CSK 312 11, LEX nr 1163190). Skoro więc wyrok Sądu Arbitrażowego odnosił się (w części ustalającej) do określonego typu umowy (najmu), którą Sąd ten wywiódł w zgodzie z generalną normą art. 65 k.c., wedle której należy w polskim porządku prawnym oceniać istotny sens umów (oświadczeń woli stron), to już ten wzgląd był dostateczny, aby uznać, że pozbawione podstaw było budowanie z przyjętej wykładni tezy, o naruszeniu zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, bądź konstytucyjnej zasady wolności gospo...

...co do nieznacznej części swego żądania (co do części ustawowych odsetek). Skarga kasacyjna pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego – oparta na podstawie pierwszej z art. 398 3 k.p.c.- zawierała zarzut naruszenia art. 65, 805, 824 1 k.c., i zmierzała do uchylenia tego wyroku oraz oddalenia powództwa, bądź przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. W wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postęp...

...ne jest jedynie dokonanie zapłaty za bilet przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej i poinformowanie (...) o chęci uczestnictwa w promocji przed dokonaniem takiej płatności. -naruszenie prawa materialnego, tj. - art. 65 k.c. poprzez jego zastosowanie i stwierdzenie, że poinformowanie przez uczestnika sprzedawcy (...) o chęci skorzystania z promocji przed dokonaniem płatności kartą zbliżeniową stanowi oświadczenie woli uczestnika o przystąpieniu do umowy o udział w konkursie, podczas gdy jest to jedynie czynność faktyczna za wykonanie,...

...jest zasadne, a zatem uznał, że w sprawie wystąpiły przesłanki wypowiedzenia pozwanej spółce umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym. Ustalając powyższą kwestię Sąd kierował się regułą wyrażoną w art. 65 § 2 k.c., który stanowi, że w umowach należy raczej badać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Podstawę złożonego przez powodowe Województwo oświadczenia z dnia 20 października 2011 r. o rozwiązaniu umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym stanowiły postano...

...ości błędnego uznania za spóźniony i nieskuteczny zarzutu obniżenia wynagrodzenia; 5. nierozpoznanie istoty sprawy będące skutkiem nierozpoznania zarzutu obniżenia wynagrodzenia; 6. naruszenie art. 6 kc w zw. z art. 65 § 1 kc i w zw. z § 3 ust. 1 lit. d i ust. 2 porozumienia stron z 23.06.2009 r. oraz § 2 aneksu do tego porozumienia przez błędną ich wykładnię i pominięcie przy ocenie zarzutu z rękojmi; 7. naruszenie art. 568 § 2 kc w zw. z art. 638 i 656 § 1 kc przez ich niezastosowanie mimo wykazania, że powód podstępnie zataił...

...ek od zasądzonej kwoty, mimo, że z okoliczności faktycznych wynika, że jeśliby uznać roszczenie za zasadne, to odsetki winny być zasądzone od dnia 4 lutego 2012 r. 3. naruszenie przepisów prawa materialnego: a. art. 65 k.c. poprzez błędną wykładnię oświadczenia woli powoda zawartą w piśmie z dnia 25 stycznia 2011 r. w którym mimo, iż powód uznał naliczenie kary umownej za przekroczenie terminu oddania przedmiotu umowy do dnia 30 sierpnia 2010 r. Sąd Okręgowy wskazał, że ze względu na emocje nie doszło do skutecznego złożenia...

...onemu wyrokowi zarzuciła : 1.naruszenie prawa materialnego przez niezastosowanie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach oraz art. 8 ust. 2a ustawy o podatku do towarów i usług i art. 56 kc, a także art. 65 kc ; 2. naruszenie przepisu prawa procesowego, które miało wpływ na wynik rozstrzygnięcia, a to : art. 233 § 1 kpc przez nieuwzględnienie zapisu § 5 ust. 2 umowy licencyjnej z dnia 1 czerwca 2008r na publiczne odtwarzanie utworów w lokalu prowadzonym przez pozwanego w K.. Wskazując na wymienione zarzuty strona powodowa do...

...łącznie 10 012 złotych. Apelację od powyższego orzeczenia złożył pozwany zaskarżając wyrok w całości. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił: I. naruszenie przepisów prawa materialnego to jest: art. 805 § 1 kc, art. 65 § 2 kc, w związku z § 8 ust. 8 pkt. 1 oraz § 8 ust. 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (...) Komunikacja, poprzez nieprawidłową wykładnię i niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że w związku z uszkodzeniem pojazdu marki B. (...) i o nr rej. (...) powodowi przysługuje odszkodowanie pomimo faktu, że zdarzenie z dnia...