Baza orzeczeń sądowych

...hodząc do oceny zarzutów dotyczących naruszenia przez Sąd Okręgowy prawa materialnego Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że pozwany w tym zakresie postawił m.in. zarzut naruszenia art. 6 w zw. z art. 361 § 1 k.c. art. 647 k.c. oraz art. 362 k.c. kwestionując ocenę Sądu Okręgowego w części, w jakiej Sąd ten przyjął, że powód wykazał fakt poniesienia szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy poniesioną szkodą, a wprowadzoną na podstawie aktu Starosty (...) z dnia 21 lutego 2018 r. nr (...)stałą zmianą organizacji ruchu polegając...

...strona powodowa wywodziła swoje roszczenie o zapłatę części kary umownej w wysokości 177.153,45 zł z umowy zawartej z pozwanym w dniu 27 września 2016 r. Umowa łącząca strony była umową o roboty budowlane (art. 647 k.c.). Przedmiotem umowy było bowiem wykonanie prac budowlanych na podstawie projektu budowlanego na rzecz inwestora (strony powodowej). Pozwany wykonał prace po terminie określonym w umowie. Z tej przyczyny strona powodowa naliczyła pozwanemu karę umowną w wysokości 262.750 zł tytułem opóźnienia za okres od 1 czerwca...

...rojektu budowlanego hali oraz prac budowlano - montażowych związanych z wykonaniem hali produkcyjnej zlokalizowanej w W.. Umowa ta, z uwagi na zakres zleconych robót, stanowiła umowę o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. W sprawie nie było również sporne, że strony nie zawarły pisemnej umowy na prace, których równowartości kwotowej domaga się powódka. W tej sytuacji Sąd Okręgowy uznał, że podstawę prawną roszczenia powódki stanowił art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c., przyjmując, że w niniejszej sprawy doszło do sytuacji...

...w Szczecinie do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego. Sąd II instancji wskazał, że postulowana przez powódkę podstawa prawna roszczeń w postaci art. 647 1 § 5 k.p.c. była błędną oceną relacji prawnych stron, którą sądy nie są związane. W zawartych w uzasadnieniu zaleceniach wskazał, że podstawą odpowiedzialności pozwanej jest pkt 25 rozdziału XIII „Podwykonawstwo” umowy o zaprojektowanie i wykonywanie robót budowlanych z dnia 29 lipca 2015 r. zawartej pomięd...

...e zestawi z kosztami robót z pierwotnej umowy. Drugą istotna kwestię w niniejszej sprawie stanowił problem zgłoszonych przez zamawiającego wad i ich wpływ na wymagalność roszczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 647 k.c. wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu ( w tym wypadku wykonania remontu) a zamawiający do odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. W orzecznictwie Sadu Najwyższego oraz sądów powszechnych , a także doktryny przyjmuje się odnośnie wykonania dzieła, które to stanowisko na...

...wlane. Świadczył o tym nie tylko zakres prac (stawianie budynku mieszkalnego), ale równie to, iż przebiegały one wg uprzednio sporządzonego projektu czy podlegały zinstytucjonalizowanemu nadzorowi. Zgodnie zaś z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...nie remontu budynku lub budowli. W doktrynie utrwaliło się stanowisko, że na gruncie prawa cywilnego pojęcie remontu należy rozumieć szerzej i obejmuje ono także przebudowę i modernizację. Stosując odpowiednio art. 647 1 k.c. do normy wynikającej z art. 658 k.c., trzeba więc przyjąć, jak trafnie podniesiono w literaturze, że do umów o wykonanie remontu w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, a więc dotyczących wykonania robót budowlanych, niezależnie od tego, czy będą dotyczyć całego obiektu budowlanego, czy niektórych jego cz...

...a w wystarczającym stopniu, odpowiednimi środkami wymaganym przez przepisy postępowania cywilnego, zasadności dochodzonego roszczenia, jak i niezasadności twierdzeń podnoszonych przez pozwaną. Zgodnie z treścią art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazani...

...y stwierdził, że roszczenie powoda jest uzasadnione w całości, tj. w wysokości 152 759,58 zł w stosunku do pozwanego ad1, a zasadne w stosunku do pozwanego ad2 jedynie co do kwoty 51 660 zł. Przytaczając treść art. 647 k.c. i 647 1 § 1 i 3 k.c. Sąd wyjaśnił istotę umowy o roboty budowlane i solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy w stosunku do podwykonawców. Sąd zwrócił uwagę, że gdy przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowalnych, wykonawca musi liczyć się z tym, że rodzaj robót i ilo...

...syndyk, który zarządza przedsiębiorstwem upadłego nie był w posiadaniu niezbędnej do wytoczenia powództwa dokumentacji. Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Podstawę prawną żądania pozwu stanowił art. 647 k.c., który stanowi, iż przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczegó...

...Jednocześnie pozwany zaprzeczył, aby z jego strony doszło do uznania długu wobec powoda. Mając na uwadze powyższe stanowiska stron w pierwszej kolejności rozważyć należało, czy w sprawie znajdzie zastosowanie art. 647 1 k.c., zgodnie z którym inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywani...

...ładu, a w efekcie nierozpoznanie istoty sprawy, 2) art. 143c ust. 3 p.z.p. w związku z art.91 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych, ewentualnie art. 647 1 § 3 k.c. zw. z art. art. 647 1 § 5 k.c. w zw. z art. 143c ust. 8 p.z.p. poprzez rozszerzenie odpowiedzialności zamawiającego w stosunku do przewidzianej przepisami prawa wobec zasądzenia od pozwanego odsetek za opóźnienie , | 3) art. 143c ust. 1 i 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

...strzygnięcia o kosztach procesu, a także o zwrot kosztów procesu za obie instancje. R. P. w uzupełnieniu apelacji podniósł dalsze zarzuty, a wśród nich: 1. zarzut naruszenia przepisów prawa materialnego, tj.: - art. 647 k.c. poprzez jego niezastosowanie, a wobec tego nieprawidłowe przyjęcie, że pozwana była uprawniona do odmowy podpisania protokołu końcowego robót w sytuacji, gdy roboty te zostały wykonane przez powoda zgodnie z projektem, z zasadami wiedzy technicznej, bez wad uniemożliwiających odbiór całości robót budowlanych, -...

...powódkę. Stan prawny Powódka wywodziła swoje roszczenie z faktu, że wykonała świadczenie na rzecz pozwanych wynikające z łączącej strony umowy o roboty budowlane, lecz otrzymała tylko częściową zapłatę (art. 647 k.c.). Jeżeli zamawiający odstępuje od umowy w sytuacji, gdy nie zachodzą przesłanki prawne do odstąpienia na podstawach ustawowych jak w art. 635 k.c. lub art. 636 k.c. (w zw. z art. 656 § 1 k.c.), to odstąpienie to nie jest bezskuteczne, lecz w tej sytuacji należy je traktować jako odstąpienie na podstawie art. 644 k...

...go w oparciu o przepisy ustawy prawo Zamówień Publicznych a to z tego powodu, iż pozwana była zobowiązana zgłosić powoda w procesie inwestycyjnym Sądowi Okręgowemu w L. jako podwykonawcę prac w trybie przepisu art. 647 ( 1) k.c. Nie do obrony jest zatem teza o wpływie rozliczania prac w procesie inwestycyjnym na subiektywne oczekiwanie powoda w zakresie ,terminu, w którym mógł żądać zapłaty od pozwanej, - brakiem dokonania należytej oceny zeznań świadków, w tym w szczególności bezpodstawnym brakiem obdarzenia wiarą w całości ze...

...k.c. Gdyby zostało ustalone, że opóźnienie w wykonaniu umowy nastąpiło na skutek działań zamawiającego, nie istniałoby po jego stronie uprawnienie do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej. Zgodnie z art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...rzez co powodowi należy się wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane wraz z odsetkami z tytułu zwłoki pozwanego w spełnieniu świadczenia (klauzula 11.9 Warunków Kontraktu w zw. z art. 647 k.c.). Inżynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym niezasadnie wstrzymał płatność przejściową nr 39 dla kontraktu z powodu nieprzedłożenia przez (...) Budownictwo S.A. w upadłości likwidacyjnej aneksu przedłużającego okres obowiązywania złożonego Zabezpieczenia Wykonania. Wstrzymanie płatności było niezg...

...ra). Umowę powódki z pozwaną (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w B., podobnie jak umowę pomiędzy obiema pozwanymi, należało zakwalifikować zatem jako umowę o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 k.c., stanowiącym, iż „przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczeg...

...d dochodził zapłaty za wykonane na rzecz pozwanej na podstawie zawartej umowy prace polegające na wykonaniu elewacji zewnętrznej na stawianych przez nią budynkach. Podstawę prawną żądania powoda stanowił więc art. 647 k.c., w myśl którego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególno...

...dowodowego w całości, należało wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym. Między stronami postępowania doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane. Zgodnie z brzmieniem, na dzień zawierania umowy o roboty budowlane, art. 647 k.c., przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazan...

...wymagalne w dniu 25 lutego 2020 r., podczas gdy w wezwaniu do zapłaty z dnia 25 lutego 2020 r. powód wyznaczył pozwanemu termin płatności jako datę 28 lutego 2020 r.; - naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 647 1 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnie i niewłaściwe zastosowanie przez przyjęcie, że roszczenie powoda stało się wymagalne w dniu 25 lutego 2020 r., podczas gdy pozwany procedował wnioski podwykonawcy L. K. (1) z tytułu solidarnej odpowiedzialności zamawiającego tj. wnioski z dnia 6 grudnia 2019 r. i 5 lutego 2020 r....

...łożyła wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania układowego , powódka zdecydowała się na dochodzenie należnego jej wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora, podstawą odpowiedzialności którego jest norma art. 647 1 kc. Bez zaznaczenia jest przy tym , zdaniem spółki z R. jest to , że dochodzi ona należności z dwóch umów , w tym obejmującej dostawę i montaż rusztowań . Były ono niezbędne i funkcjonalnie powiązanie z robotami , które (...) wykonała w ramach termoizolacji elektrofi rów bloków energetycznych. Sąd Okręgowy...

...dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w tym do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia ( art. 647 i 658 k.c.; na ten temat zobacz bliżej np.: P. Drapała [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczegółowa, pod red. J. Gudowskiego, Warszawa 2017, s. 760 oraz podaną tam literaturę ). Umowę o roboty budowlane odróżnia więc od umów o dzieło przedmiot, który w został zdefiniowany w wymienionyc...

...adu w realizację przestępstwa oszustwa polega na roli oskarżonego jako inwestora, bez którego zawarcie umowy o roboty budowlane pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą byłoby niemożliwe w świetle przepisu art. 647 k.c., przy czym złożenie podpisu przez inwestora nie jest wymagane przy tego typu umowie, gdyż jego solidarna odpowiedzialność powstaje z mocy samego prawa, o czym mowa w art. 647 1 k.c., co z kolei w powiązaniu z okolicznościami niniejszej sprawy powinno prowadzić do wniosku, że oskarżony S. Z. (1) jest winny popełnie...

...a 2014 r., I ACa 242 14, L.; wyrok SA w Krakowie z 22 kwietnia 2015 r., I ACa 1740 14, L.; wyrok SA w Białymstoku z 4 lutego 2020 r., I AGa 78 19, L.), przy czym nie można zapominać o dającej się wyinterpretować z art. 647 k.c. szczególnej postaci współdziałania inwestora z wykonawcą w zakresie przygotowania i wykonania przedmiotu świadczenia, przejawiającej się w dostarczeniu projektu i przekazaniu terenu budowy (zob. uchwała SN(7) z 11 stycznia 2002 r., III CZP 63 01, OSNC 2002, Nr 9, poz. 106). W wypadku umowy o dzieło chodzi o pewien...

...edzy technicznej lub wady są na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19. 12. 2019 r., I AGa 523 2018, Lex i powołane tam orzecznictwo). Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór robót odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że odbiór następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych wad, czyli nastąpił odbiór "skuteczny". Gdyby zaakceptować takie stan...

...ważył, co następuje: Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Podstawą dochodzonego roszczenia była umowa o roboty budowlane, a w szczególności postanowienia w zakresie wynagrodzenia. Stosowanie do treści art. 647 kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania...

...a wody i energii elektrycznej przez pozwanego nie został wprost wysłowiony w umowie stron. Niemniej jednak Sąd przyjmował, że obowiązek ten spoczywał na nim, gdyż tak wniosek wypływa z jednej strony z brzmienia art. 647 k.c., według którego to na inwestorze (generalnym wykonawcy względem podwykonawcy) spoczywa obowiązek dokonania czynności związanych z przygotowaniem robót, w tym w szczególności do przekazania terenu budowy, w stanie umożliwiającym prowadzenie na nim umówionych robót, a więc także posiadającego odpowiednią infra...

...iarach, zarówno fizycznych, jak i użytkowych, któremu z reguły towarzyszy wymóg projektowania i zinstytucjonalizowany nadzór. Elementem konstytutywnym umowy o roboty budowlane jest, dająca się wyinterpretować z art. 647 k.c., szczególna postać współdziałania inwestora z wykonawcą w zakresie przygotowania i wykonania przedmiotu świadczenia, przejawiająca się w dostarczeniu projektu i przekazaniu terenu budowy. W toku wykonawstwa budowlanego zwykle wykonawca zawiera wiele umów z podwykonawcami, których świadczenie nie zawsze sprowadza...

...dowodowego (k. 268). W oparciu o tak ustalony wyżej stan faktyczny Sąd Okręgowy w Krakowie uznał dochodzone pozwem powództwo zasługiwało na uwzględnienie wyłącznie w części. Rozstrzygnięcie oparto o treść art. 647 k.c. oraz o art. 483 § 1 k.c. Stwierdzono, że przedmiotem umowy (nazwanej przez same strony – umową o wykonanie robót budowlanych) było wykonanie nadbudowy budynku z uwzględnieniem wzmocnienia stropu, gdzie prace wykonywano na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę. W związku z tą umow...