Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

2 124 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

2 124 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 1302/13 18 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Franciszek Marcinowski

Wyrok SA we Wrocławiu z 18 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kara umowna może być zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...w wykonaniu robót za okres od 1.11.2007 r. do dnia 12.02.2008 r. od zmniejszonej wartości wynagrodzenia, na które strony ostatecznie się umówiły (4.681,35 zł za każdy dzień zwłoki). Sąd Okręgowy w oparciu o art. 484 § 2 k.c. zmiarkował tak obliczoną karę umowną do kwoty 243.470,20 zł. W ocenie Sądu Okręgowego szkoda jaką poniosła strona pozwana na skutek zwłoki w wykonaniu umowy przez upadłego, a polegająca na zapłacie kar umownych na rzecz nabywców lokali w remontowanym budynku, jest trzykrotnie niższa od zmiarkowanej kary u...
#Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 1400/13 17 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Małgorzata Lamparska

Wyrok SA we Wrocławiu z 17 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Wyłączenie jest co do zasady dopuszczalne, gdyż potrącenie według kodeksu cywilnego nie jest oparte na przepisach ius cogens, to nie mniej jednak dla skuteczności tego wyłączenia musi być ono jednoznacznie uregulowane w umowie.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...stanie szkody w postaci utraconej dotacji. Odnosząc się do podniesionego przez pozwaną w toku procesu zarzutu potrącenia Sąd Okręgowy na wstępie uznał brak możliwości kumulatywnego uwzględnienie kary umownej (art. 484 § 1 k.c.) oraz odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 471 § 1 k.c.). Podkreślono, że w sytuacji, gdy strony zgodzą się na możliwość żądania odszkodowania przenoszącego karę umowną, kara umowna ma charakter zaliczalny i musi być zaliczona na poczet odszkodowania. To zaś sprawia, że uwzględnieniu może podlega...
#Umowa o roboty budowlane #Wynagrodzenie za pracę
Czytaj orzeczenie
I ACa 751/13 12 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 12 grudnia 2013, sygn. I ACa 751 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 67.373,82 zł · zasądzenie
apelacja obniżenie świadczenia odsetki ustawowe
odszkodowanie ×4
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ania należnego wierzycielowi od dłużnika z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, pełnią więc przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Podstawy miarkowania wskazane w art. 484 § 2 k.c. w niniejszej sprawie zaś nie zachodzą. Z powodu zaistniałych przeszkód, oraz okoliczności faktycznych dwukrotnie strony zawierały aneks i przedłużono termin wykonania umowy w efekcie o ponad trzy miesiące w stosunku do pierwotnej daty zakończenia prac. Zastrzeżona kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia b...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1222/13 12 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Grażyna Matuszek

Wyrok SA we Wrocławiu z 12 grudnia 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...cznych, komercyjnych. Za niezasadny Sąd uznał również wniosek pozwanej o miarkowanie kar dochodzonych pozwem. W niniejszej sprawie nie została spełniona jego zdaniem żadna z przesłanek przewidzianych w przepisie art. 484 § 2 kc, uzasadniająca obniżenie wysokości kar umownych objętych połączonymi pozwami, bowiem zobowiązania wynikające z zawartych przez strony umów, obwarowane sankcją w postaci obowiązku zapłaty kar umownych, nie zostały wykonane w żadnym stopniu. Pozwana nadal chce wybudować przedmiotowy kompleks, ale napotyka na...
#Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 561/13 11 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 11 grudnia 2013, sygn. I ACa 561 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 102.477 zł · zasądzenie
apelacja obniżenie świadczenia koszty sądowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...aniem zadania przez pozwaną, która wykonała umowę w całości i nie było zastrzeżeń co do jakości wykonanych przez nią robót. Okoliczności te przemawiają za miarkowaniem kary żądanej przez powódkę z mocy art. 484 § 2 k.c. W tych warunkach Sąd Okręgowy uznał za usprawiedliwione obniżenie kary umownej do 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień, co skutkowało uwzględnieniem roszczenia do kwoty 102 476 zł ( 1067 468,45 x 0,2 x 48 ). W apelacji pozwana zaskarżyła wyrok w części uwzględniającej powództwo i dotyczącej rozstrzygnięci...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 655/13 10 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Zbigniew Koźma

Wyrok z 10 grudnia 2013, sygn. V ACa 655 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 204 616,65 zł · kwota żądania
apelacja obniżenie świadczenia koszty sądowe
odszkodowanie ×2 rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...a zobowiązania w zakreślonym terminie. Jednocześnie z ostrożności powód podniósł, iż jeżeli Sąd oceni potrącenie jako zasadne zastosowanie winna znaleźć instytucja miarkowania kary umownej zgodnie z normą art. 484 § 2 kc w zw. z art. 362 kc. Sąd Okręgowy we (...) w dniu 27 kwietnia 2012 roku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym orzekł zgodnie z żądaniem powoda. Pozwany wniósł w ustawowym terminie sprzeciw, którym zaskarżył nakaz w całości i wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu,...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1147/13 10 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 10 grudnia 2013, sygn. I ACa 1147 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę kwoty 386 613,79 zł Wynik oddalono apelację Kwota 386 613,79 zł · kwota żądania
apelacja wynagrodzenie za pracę odsetki ustawowe
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ność potrącenia. Charakter wynagrodzenia był natomiast istotny przy ocenie żądań zgłoszonych przy żądaniu zapłaty za roboty dodatkowe, o czym niżej. Sąd Okręgowy nie naruszył natomiast art. 483 §1 k.c. i art. 484 §1 k.c. Jak już wskazano, stronie pozwanej nie przysługiwała względem powodowej spółdzielni wierzytelność z tytułu kar umownych za nieusunięcie wad w terminie, co oczywiście wykluczało możliwość skutecznego potrącenia w tym zakresie. Strona pozwana nie wykazała także, aby przysługiwała jej wierzytelność w k...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 562/13 6 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Elżbieta Kuczyńska

Wyrok z 6 grudnia 2013, sygn. I ACa 562 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 11.732 zł
apelacja zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...yły zrealizowane starannie i terminowo, a opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niej. W toku procesu popierając powództwo wniosła ewentualnie o „zmniejszenie i miarkowanie" kary umownej na podstawie art. 484 § 2 kc. Pozwana Gmina R. wniosła o oddalenie powództwa. Wskazała, że termin wykonania przedmiotu umowy upływał w dniu 8 października 2012 r., zaś zgodnie z protokołem odbioru, prace zostały odebrane w dniu 3 grudnia 2012 r. (55 dni po terminie), wobec czego zobowiązana była naliczyć kary umowne w kwocie 162.287,40 z...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
IX C 316/13 5 grudnia 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Beata Wójtowicz-Woźniczka

Wyrok z 5 grudnia 2013, sygn. IX C 316 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono powództwo Kwota 14.186,30 zł · zasądzenie
kary umowne potrącenie naruszenie BHP / art. 220 k.k.
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zystej. (por. „System Prawa Prywatnego Tom 7 Prawo zobowiązań – część szczegółowa” pod red. J. Rajskiego wydanie 2; CH BECK Instytut Nauk Prawniczych PAN; Warszawa 2004; str. 404 i n.). Zgodnie z brzmieniem art. 484 § 1 k.c., bo bez wątpienia ta regulacja legła u podstaw żądania pozwu, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody (…). Zawarta bowiem w treści art. 483 § 1 k.c. regulacja dop...
#Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu #IX Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 572/13 5 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Ewelina Jokiel

Wyrok z 5 grudnia 2013, sygn. I ACa 572 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 18,50 zł · kwota roszczenia z pożyczki
apelacja rozliczenie wspólnych długów pomoc prawna z urzędu
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...o ono niewykonania zobowiązania niepieniężnego w postaci dostarczenia przez pozwaną oleju rzepakowego w określonej ilości. W sprawie nie zostały jednak spełnione przesłanki miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. Zobowiązanie, od którego w całości zależne było świadczenie powoda, w ogóle nie zostało bowiem wykonane przez pozwaną. Przyjmując minimalną ilość oleju rzepakowego ustaloną w umowie, wynagrodzenie powoda z tytułu zawartej przez strony umowy wyniosłoby 1.290.000 zł netto. Nie można więc mówić o raż...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 945/13 5 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Jacek Sadomski

Wyrok z 5 grudnia 2013, sygn. I ACa 945 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu koszty sądowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ownej nie skutkuje nieważnością całej umowy ugody. Stanowisko to należy podzielić. Niezasadne są więc zawarte w apelacji pozwanego zarzuty naruszenia prawa materialnego – art. 58 § 3 k.c. oraz art. 483 § 1 i art. 484 § 1 k.c. W świetle prawa polskiego zasadą jest dążenie do utrzymania skuteczności (mocy obowiązującej) czynności prawnej, choćby niektóre jej elementy dotknięte były nieważnością. Zasadę tę wyraża art. 58 § 3 k.c., zgodnie z którym, jeżeli nieważnością dotknięta jest tylko część czynności prawnej, cz...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V CSK 30/13 5 grudnia 2013 Sąd Najwyższy Krzysztof Strzelczyk

Wyrok SN z 5 grudnia 2013, sygn. V CSK 30 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ględu na przyjęcie istnienia związku przyczynowego pomiędzy szkodą powoda, a zakończeniem przez strony współpracy, zamiast pomiędzy szkodą powoda a zarzucanym naruszeniem przez pozwanego zakazu konkurencji; 5) art. 484 § 2 k.c. polegające na przyjęciu, że zastrzeżona kara umowna nie była rażąco wygórowana; 6) art. 65 k.c. oraz art. 7646 § 1 w zw. z art. 58 § 1 i 3 k.c. polegające na nie zakwalifikowaniu umowy stron jako umowy agencyjnej. Pozwany wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Apelacy...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
V CSK 2/13 5 grudnia 2013 Sąd Najwyższy Krzysztof Strzelczyk

Wyrok SN z 5 grudnia 2013, sygn. V CSK 2 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
..., że potrącenie dokonane przez pozwanego było skuteczne do kwoty 120.000 zł. Sąd Apelacyjny wskazał ponadto, że w okolicznościach sprawy można byłoby rozważać miarkowanie kary umownej o połowę na podstawie art. 484 § 2 k.c., ale prowadziłoby to do takiego samego wyniku jak zwolnienie powoda od kary umownej za cztery miesiące. W ocenie Sądu Apelacyjnego trafnie nie uwzględniono powództwa o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia gdyż, niezależnie od uzgodnionego wynagrodzenia ryczałtowego uniemożliwiającego jego podwyższenie (art. 63...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I C 1615/12 4 grudnia 2013 Sąd Rejonowy w Lubinie Marek Tęcza

Wyrok z 4 grudnia 2013, sygn. I C 1615 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
prawo karne kary umowne zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zeciw strona powodowa podniosła, że zastrzeżenie kary umownej rodzi odpowiedzialność zobowiązanego bez względu na wysokość poniesionej szkody, a nawet w sytuacji braku szkody, na co wskazuje wykładnia przepisu art. 484 § 2 kc. Pozwany w toku postępowania podtrzymał swoje stanowisko, że oddał pojazd w stanie nieuszkodzonym, na co wskazuje protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zaznaczono pole „brak nowych uszkodzeń”. Stwierdził, że dochodzone roszczenie jest sprzeczne z treścią protokołu i budzi wątpliwości tak co do zasady jak...
#Sąd Rejonowy w Lubinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1193/13 4 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Barbara Górzanowska

Wyrok z 4 grudnia 2013, sygn. I ACa 1193 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
apelacja bezumowne korzystanie z nieruchomości pomoc prawna z urzędu
eksmisja / lokal
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...kwestia samego uprawnienia powoda do władania nieruchomością nie miała istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Odnosząc się do miarkowania kary umownej Sąd wskazał, że instytucji tej dotyczy art. 484 k.c., dający dłużnikowi możliwość żądania zmniejszenia kary umownej jeżeli jest ona rażąco wygórowana, co ma przeciwdziałać dużym dysproporcjom między wysokością zastrzeżonej kary, a godnym ochrony interesem wierzyciela. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może bowiem prowadzi...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1188/13 4 grudnia 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Dariusz Kłodnicki

Wyrok z 4 grudnia 2013, sygn. I ACa 1188 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 1.445,71 zł · zasądzenie
apelacja obniżenie świadczenia odsetki ustawowe
fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...do nieuzasadnionego wzbogacenia strony powodowej. W istocie zarzut ten należało zakwalifikować, jako brak uwzględnienia okoliczności uzasadniających miarkowanie rażąco wygórowanych kar umownych z tego tytułu (art. 484 § 2 k.c.). W pierwszym rzędzie należy wskazać, że pozwana w żadnym ze złożonych przez siebie w toku postępowania przed Sądem Okręgowym pism procesowych, nie kwestionowała wysokości naliczonych przez stronę powodową kar umownych. Nie wskazywała również na jakąkolwiek z przesłanek uzasadniających jej miarkowani...
#Sąd Apelacyjny we Wrocławiu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 722/13 29 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Piotr Wójtowicz

Wyrok z 29 listopada 2013, sygn. I ACa 722 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
prawo karne apelacja obniżenie świadczenia
fikcyjne faktury VAT rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Pozwanej przysługuje zatem wymagalna wierzytelność pieniężna w kwocie 560.620 zł zgodnie z powołanym postanowieniem umownym i art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. a zatem pozwanej przysługiwało uprawnienie do przedstawienia tej wierzytelności do potrącenia. Oceniając zasadność roszczenia powódki dotyczącego zwrotu zatrzymanych przez pozwaną spółkę (...) kaucji gwarancyjnych, Sąd Okręgowy przywołał zapisy umowne określające przesłanki ich zwrotu. Zgodnie z art....
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I CSK 124/13 29 listopada 2013 Sąd Najwyższy Marta Romańska

Wyrok SN z 29 listopada 2013, sygn. I CSK 124 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...471 k.c. w zw. z art. 476 k.c. przez przyjęcie, że nie odpadła podstawa naliczania kar umownych z powodu okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Z kolei naruszenia art. 483 § 1 k.c. w zw. z art. 484 k.c. i art. 362 w zw. z art. 5 k.c. dopatruje się strona skarżąca w uznaniu przez Sąd odwoławczy, że spełnione zostały przesłanki naliczania kar umownych. Wreszcie, 4 naruszenia art. 476 k.c. w zw. z art. 566 k.c., art. 568 § 1 k.c., art. 560 k.c., art. 561 k.c. i art. 353 k.c. upatruje skarżąca w przyjęciu, że spe...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 1229/13 29 listopada 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Beata Wolfke-Kobzar

Wyrok SA we Wrocławiu z 29 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Kara umowna przysługuje w razie "niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania" a nie za zwłokę.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...owód zlecił te roboty innemu wykonawcy. W tym stanie rzeczy stosownie do uregulowań umowy i przepisu art. 483 kc powodowi przysługiwał kary umowne. Orzekając o tych karachSąd Okręgowy nie naruszył też przepisu art. 484 § 2 k.c., dodać też należy,że pozwany nie powoływał się na to uregulowanie. Sąd Apelacyjny staje też na stanowisku, że zasadnie Sąd Okręgowy oddalił wniosek dowodowy pozwanego o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność poprawności i zakresu wykonanych prac oraz wykazania, że nie było podstaw do...
#Umowa #Kara #Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 539/13 28 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Eugeniusz Skotarczak

Wyrok z 28 listopada 2013, sygn. I ACa 539 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 216 264,86 zł · kwota żądania
apelacja pomoc prawna z urzędu obniżenie świadczenia
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...również o zasądzenie od pozwanej kwoty 10.299,00 zł tytułem zwrotukosztów procesu za postępowanie przed Sądem II instancji. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono: 1. naruszenie przepisu art. 233 § 1 k.p.c. w zw. z art. 484 § 2 k.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie, w konsekwencji czego Sąd rozstrzygając spór nieprawidłowo określił podstawę naliczenia kary umownej pomimo prawidłowego przyjęcia, iż przeważająca część prac budowlanych została wykonana przez powódkę przed upływem umownego terminu wykonania całości robót ora...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1155/13 28 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 28 listopada 2013, sygn. I ACa 1155 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 332.323,99 zł · kwota żądania
apelacja zapłata odszkodowanie z OC
odszkodowanie ×2 reklamacja ×2 rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...9 i 27 września 2010 r. odrębnie regulowały terminy wykonania prac nimi objętych. Odnośnie wysokości kary umownej i żądania jej miarkowania sąd I instancji wskazał, że miarkowanie takie, stosownie do przepisu art. 484 § 2 k.c., może mieć miejsce, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Wynagrodzenie netto ustalone umowa wynosiło 2.900.000 zł, zaś kara umowna z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy kwotę 379.900 zł, z której 61.833 została potrącona z wierzytelnością...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 255/13 28 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Marzena Miąskiewicz

Wyrok z 28 listopada 2013, sygn. VI ACa 255 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
apelacja obniżenie świadczenia zapłata
odszkodowanie ×17 fikcyjne faktury VAT UOKiK
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ci miały wpływ na długość powstałych opóźnień. Sam fakt zaistnienia takich zdarzeń nie zwolnił pozwanej całkowicie z dotrzymania terminów umownych. Sąd Okręgowy uznał jednak, że zachodzą przewidziane w art. 484 § 1 k.c. przesłanki do zmniejszenia wysokości kary umownej. W rozpoznawanej sprawie pozwana wykonała przedmiot umowy w ok. 75% a poza tym powódką przyczyniła się w pewnym stopniu do niezrealizowania zobowiązania pozwanej w terminie. Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2001 r. IV CSK 494 09 pub...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 540/13 27 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Krystyna Karolus-Franczyk

Wyrok z 27 listopada 2013, sygn. VI ACa 540 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 91.914,82 zł · kwota roszczenia z pożyczki
apelacja obniżenie świadczenia zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wy nie można negować, że co do zasady pozwany miał prawo potrącić z wynagrodzenia powoda karę umowną przewidzianą za zwłokę w wykonaniu umowy. Niemniej, w ocenie Sądu Apelacyjnego, zaistniały przewidziane w art. 484 § 2 k.c. przesłanki miarkowania kary umownej. W tej kwestii należy zaakcentować, że mimo opóźnienia przedmiot umowy został wykonany w całości. Świadczenie powoda było świadczeniem podzielnym i odbierane było przez pozwanego partiami, bez zastrzeżeń co do jakości wykonanych prac. Ponadto zastrzeżona w umowie kara...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1116/13 26 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 26 listopada 2013, sygn. I ACa 1116 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 166.059 zł · kwota żądania
apelacja zapłata odszkodowanie z OC
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...czynnikiem go wywołującym była postawa pozwanego. Rozwiązanie to nie przekładało się – w ocenie Sądu Apelacyjnego – na usprawiedliwienie dla obciążenie pozwanego karą umowną. Ze swej istoty kara umowna (art.484 k.c.) posiada bowiem charakter odszkodowawczo represyjny i jako taka stosowana być może wobec podmiotów, które mimo oczekiwanych obiektywnie postaw nie realizują postanowień umownych. W sytuacji, w której strona pozwana jako podmiot pożytku publicznego (działający non profit), zawodowo nie zobowiązany do prowadzenia dzi...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 455/13 26 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Grzegorz Stojek

Wyrok z 26 listopada 2013, sygn. V ACa 455 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja obniżenie świadczenia odwołanie od decyzji organu rentowego
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zy miesiące od „wykonalności” i „ostateczności” decyzji). Ze względu na te okoliczności i wykonanie przez pozwanego przedmiotu umowy w całości Sąd Okręgowy uznał karę umowną za rażąco wygórowaną (art. 484 § 2 kc). Z tej przyczyny uznał za zasadne miarkowanie kary umownej do połowy jej wysokości za czas do 14 września 2009 r., czyli za czas nieterminowego wykonania przedmiotu umowy. Nie budziło wątpliwości Sądu Okręgowego, że skuteczne zgłoszenie robót do odbioru inwestorowi nastąpiło 15 września 2009 r., co znalaz...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1018/13 22 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Hanna Nowicka De Poraj

Wyrok z 22 listopada 2013, sygn. I ACa 1018 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 206.274,79 zł · zasądzenie
apelacja zapłata odszkodowanie z OC
odszkodowanie ×11 rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ędnienia , iż przed wszczęciem sporu sądowego powódka domagała się świadczenia z tytułu kary umownej nie za niewłaściwe wykonanie, jak wskazywała w pozwie , a za niewykonanie umowy, d normy art. 483 §1 kc i art. 484 §1 kc w zw z art. 111 §1 i 2 kc wobec ich wadliwego zastosowania poprzez nietrafne określenie ilości dni opóźnienia w wykonaniu obowiązków umownych przez apelującego. Prawidłowe ich określenie , przy przyjętych przez Sąd datach granicznych 20 stycznia – 26 marca 2007r winno prowadzić do ustalenia tego okresu na 6...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 826/13 21 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Przemysław Kurzawa

Wyrok z 21 listopada 2013, sygn. I ACa 826 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie
apelacja powaga rzeczy osądzonej naprawienie szkody
UOKiK
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ązania umowy (...) (...) powódka poniosła szkodę w wysokości 107.209,99, gdyż sprzedała przedmiotowy lokal za cenę o te kwotę niższą, niż cena, którą miała zapłacić powódka. Wskazując jednak na treść art. 484 § 1 k.c. Sąd zauważył, że powódka była zobowiązana do zapłaty jedynie kary umownej określonej w § 9 umowy i klauzula ta nie stanowiła niegodziwego zysku dewelopera i tym bardziej, była bardziej korzystna dla powódki – konsumenta, bo gdyby uznać ją za nieistniejącą, powódka byłaby zobowiązana do naprawienia...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1111/13 21 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Jan Kremer

Wyrok z 21 listopada 2013, sygn. I ACa 1111 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 1 800 zł Kwota 17 548 zł · zasądzenie
apelacja pomoc prawna z urzędu obniżenie świadczenia
odszkodowanie ×3 rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...008r., tj. 39 dni po umówionym terminie 27 października 2008r. Kara umowna wg umówionej stawki 7.500 zł dziennie wynosiłaby 292.500 zł (390% wynagrodzenia netto), co niewątpliwie jest karą rażąco wygórowaną (art. 484 § 2 K.c.). Pozwany podnosił, że kara nie miała dla niego znaczenia, gdyż istotne było faktyczne wykonanie umowy do 27 października 2008r., a wysoka kara (10% wynagrodzenia za dzień opóźnienia) miał tylko uświadomić powodowi, jak ważne dla pozwanego jest terminowe zakończenie robót. Sąd Okręgowy ocenił, iż zasa...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I CSK 67/13 20 listopada 2013 Sąd Najwyższy Antoni Górski

Wyrok SN z 20 listopada 2013, sygn. I CSK 67 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...kości szkody. Wskazuje to, że Sąd Apelacyjny za przesłankę roszczenia a tytułu kary umownej uznał wykazanie wysokości szkody, co w skardze kasacyjnej zostało zasadnie zakwestionowane w ramach zarzutu naruszenia art. 484 § 1 k.c. Sąd Apelacyjny bezpodstawnie uznał także, że strona pozwana nie wykazała podstaw do naliczenia kary umownej z uwagi na nienależyte przechowywanie części zamiennych zakupionych przez stronę pozwaną. Stwierdzenie, że część dowodów powołanych dla wykazania wskazujących na to 7 okoliczności została zgłos...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 541/13 14 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Małgorzata Idasiak-Grodzińska

Wyrok z 14 listopada 2013, sygn. I ACa 541 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 455,13 zł Kwota 27.736,22 zł · zasądzenie
apelacja obniżenie świadczenia odsetki ustawowe
odszkodowanie ×2

Teza Obowiązek świadczenia kary umownej, ma stanowić dla dłużnika także sankcję za sam fakt nienależytego wykonania zobowiązania, niezależnie od wystąpienia po stronie wierzyciela szkody majątkowej. Przeciwne stanowisko nie uwzględnia, funkcji represyjnej kary umownej, będącej cywilnoprawną sankcją za niewykonanie lub nienależyte wyk...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...pływu na tempo i przebieg tych prac. Sąd Okręgowy zważył dalej, że wina dłużnika w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu zobowiązania umownego nie wyłącza możliwości obniżenia kary umownej w oparciu o art. 484 § 2 kc. Z § 7 ust.1 pkt.1 umowy wynika, że kara dotyczy opóźnienia w wykonaniu całości, bądź części przedmiotu umowy. Kara umowna została odniesiona do wynagrodzenia netto przysługującego powodowi należnego od wartości wszystkich robót budowlanych. Zdaniem Sądu I instancji przyjąć zatem można na gruncie treś...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie