Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

2 124 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

2 124 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 1367/13 25 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Romana Górecka

Wyrok z 25 marca 2014, sygn. I ACa 1367 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja odsetki ustawowe zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...nia świadczeń pieniężnych. Zważywszy na fakt, że kara umowna jest instrumentem w dużej mierze zawierającym elementy sankcji, za niedopuszczalne należy uznać stosowanie wykładni rozszerzającej art. 483 k.c. i 484 k.c. na przypadki w przepisach tych nieprzewidziane. W konsekwencji, próby sankcjonowania umów zastrzegających kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania roszczeń o charakterze pieniężnym oparte są na rozumowaniu contra legem. Stąd roszczenie strony powodowej wywodzone z tytułu żądanej kary umownej odd...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 135/14 25 marca 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Adam Jewgraf

Wyrok SA we Wrocławiu z 25 marca 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty pieniężnej z tytułu takiej szkody niemajątkowej i obejmuje swym zakresem wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne związane ze śmiercią osoby bliskiej, zarówno już doznane, jak i te które mogą powstać w przyszłości.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ie faktycznym Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługuje częściowo na uwzględnienie. Sąd Okręgowy wskazał, że w związku z tym, że szkoda powstała w okresie przypadającym przed 3 sierpnia 2008 r. przepis art. 484 § 4 k.c. nie ma zastosowania. Uznał jednak, że wcześniej art. 448 k.c. stanowił podstawę ochrony odrębnego dobra osobistego, jaką jest bliska relacja pomiędzy osobą zmarłą a osobą mu najbliższą. Wątpliwości odnośnie relacji tego przepisu do art. 448 k.c. wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwałach z dnia 27 paździe...
#Odszkodowanie #Zadośćuczynienie
Czytaj orzeczenie
I ACa 3/14 20 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Danuta Jezierska

Wyrok z 20 marca 2014, sygn. I ACa 3 14

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja obniżenie świadczenia naprawienie szkody
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wyliczenia kary, jego przedprocesowe stanowisko wskazuje więc na to, że rozumiał on zapis o wysokości kary umownej tak samo jak powódka. Nadto, za bezzasadne Sąd uznał żądanie obniżenia kary umownej zgodnie z art. 484 § 2 k.c. W ocenie Sądu kary w wysokości odpowiadającej 1 4 wartości zobowiązania nie można uznać za rażąco wygórowaną. Natomiast wartość umowy to 159.000 euro, a wartość tej części zobowiązania, której pozwany nie wykonał, wynosi aż 108.336,24 euro (340,68 ton x 318 euro). Z niespornych okoliczności sprawy...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI P 253/12 17 marca 2014 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Wyrok z 17 marca 2014, sygn. VI P 253 12

Typ sprawa pracownicza Wynik umorzono postępowanie Kwota 19.000 zł · kwota żądania
zadośćuczynienie za represje odpowiedzialność Skarbu Państwa pomoc prawna z urzędu
odszkodowanie ×7 zadośćuczynienie za represje zadośćuczynienie
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ustaniu stosunku pracy z powodem, była pracownikiem podmiotu konkurencyjnego wobec powoda, a tym samym dopuściła się działalności stanowiącej naruszenie warunków umowy. Takie ustalenie w połączeniu z treścią art. 484 KC, który mówi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody, prowadzi do wniosku, iż pozwana, poprzez naruszenie zakazu konkurencji określonego w umowie, jest obowiązana do z...
#Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie #VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 791/13 14 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Grzegorz Stojek

Wyrok z 14 marca 2014, sygn. V ACa 791 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu obniżenie świadczenia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...y powodowej co do zasadności obciążenia pozwanego karą umowną w pełnej wysokości zasługuje na uwzględnienie, to w ocenie Sądu Okręgowego naliczona przez powódkę kara umowna powinna ulec miarkowaniu. Przepis art. 484 § 2 kc zezwala na obniżenie wysokości kary umownej na żądanie dłużnika, jeżeli zobowiązanie jest w znacznej części wykonane albo gdy kara umowna jest rażąco wygórowana, czyli wówczas, gdy zachodzi dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. Za znacznie wykonane zobowiązanie uznaje się ta...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 627/13 13 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Marek Klimczak

Wyrok z 13 marca 2014, sygn. I ACa 627 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wymogów warunkujących realizację budowy, uznał Sąd Okręgowy, iż żądana kwota jest wygórowana i winna zostać, stosownie do całokształtu okoliczności miarkowana. Wywodził dalej Sąd Okręgowy, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c., jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. Nie budziło wątpliwości Sądu Okręgowego, że łącząca strony umowa, mimo znacznego zakresu zmian projektowych wprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji oraz mimo konieczności kucia skał występu...
#Sąd Apelacyjny w Rzeszowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III APa 2/14 11 marca 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ireneusz Lejczak

Wyrok z 11 marca 2014, sygn. III APa 2 14

Typ sprawa pracownicza Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
apelacja ubezpieczenia społeczne obniżenie świadczenia
odszkodowanie ×38

Teza Pracodawca ustalając wysokość odszkodowania należnego pracownikowi w okresie obowiązywania zakazu konkurencji, wycenia wartość tego zakazu.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...miarkowania kary umownej, zgodnie z zasadą kontradyktoryjności, zobowiązany był do wskazywania dowodów na poparcie swych twierdzeń i udowodnienia faktów, z których wywodził korzystne dla siebie skutki prawne; - art. 484 § 1 kc przez jego błędną wykładnię, skutkującą uznaniem, że obowiązek zapłacenia kary umownej w umówionej wysokości powiązany jest z przesłanką powstania szkody, ale przepis ten nie zawiera normy uzależniającej wysokość kary umownej od poniesienia szkody; - art. 484 § 2 kc w zw. z art. 483 § 1 kc przez zbyt...
#Sąd Apelacyjny we Wrocławiu #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 299/13 7 marca 2014 Sąd Rejonowy w Lubinie Magdalena Krajewska

Wyrok z 7 marca 2014, sygn. I C 299 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono powództwo
kary umowne naprawienie szkody zapłata
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...y zapis regulaminu nie może być bowiem stosowany w oderwaniu od obowiązujących przepisów prawa w zakresie kary umownej, lecz w przypadkach, gdy zgodnie z tymi przepisami uprawnione jest jego zastosowanie. Zgodnie z art.484§1 kc, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Zakres powyższej odpowiedzialności dłużnika z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika...
#Sąd Rejonowy w Lubinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1156/13 7 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Dorota Markiewicz

Wyrok z 7 marca 2014, sygn. I ACa 1156 13

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację
apelacja wypadek przy pracy na budowie zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zona kara umowna równa się bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego częściowo lub z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można uważać ją za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. Sąd I instancji wskazał, że z uwagi na ustalenie, że zdarzenie z dnia 26 sierpnia 2008 r. nie było wypadkiem siły wyższej, nie mógł mieć zastosowania art. 6 pkt 12 umowy z dnia 7 sierpnia 2007 r., stanowiący, że istotne ustalenia czasowe będą przedłużane o taką samą ilość dni, o jaką opóźniony jes...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 725/13 7 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 7 marca 2014, sygn. V ACa 725 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
apelacja pomoc prawna z urzędu odsetki ustawowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ynności zdawczo – odbiorczych). Zachodziła również podstawa do zmiarkowania kary umownej do połowy należnego powodowi wynagrodzenia, jako rażąco – w przekonaniu Sądu Okręgowego - wygórowanej, na podstawie art. 484 k.c., zwłaszcza że roboty były wykonywane w czasie ruchu drogowego i powód dobrowolnie, jakby „przy okazji” budowy obiektów' związanych z transportem oraz neutralizacją ścieków, podjął się przebudowy sieci wodociągowej. O kosztach procesu sąd orzekł w myśl art. 100 k.p.c., doliczając do opłaty od pozwu uiszc...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 18/14 6 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Andrzej Struzik

Wyrok z 6 marca 2014, sygn. I ACa 18 14

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 155.615,68 zł · kwota żądania
apelacja koszty sądowe zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...unków z porozumienia pozwana miała 4 lata na opracowanie planu likwidacji i reku ywacji, wykonanie inwestycji i zdobycie ewentualnych środków na dofinansowanie tego celu. Sąd Okręgowy odwołując się do przepisu art. 484§ 1 k.c. uznał, że kara umowna należy się wierzycielowi jednakże istnieje podstawa do jej miarkowania stosownie do § 2 tego przepisu jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Według oceny sądu zachodziły obie przesłanki pozwalające sądowi uwzględnić w...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I C 757/12 5 marca 2014 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Krzysztof Skrobowski

Wyrok z 5 marca 2014, sygn. I C 757 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie Kwota 9.718,20 zł · zasądzenie
wynagrodzenie za roboty budowlane wynagrodzenie za usługi kary umowne
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...tylko w zupełnie wyjątkowych sytuacjach może być ocenione jako nadużycie prawa. W przedmiotowej sprawie powód na takie wyjątkowe okoliczności nie wskazał, a jego interes w sposób wystarczający chroni przepis art. 484 § 2 k.c. Należy bowiem przychylić się do końcowego żądania powoda, który finalnie wnosił o zmniejszenie kary umownej. W realiach niniejszej sprawy kara umowna zastosowana wobec powoda jest rażąco wygórowana. Pojęcie rażącego wygórowania kary umownej jest zwrotem niedookreślonym, co ma na celu elastyczne jego wype...
#Sąd Rejonowy w Zgorzelcu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1189/13 5 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Krystyna Golinowska

Wyrok z 5 marca 2014, sygn. I ACa 1189 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 37.500 zł · składnik roszczenia z pożyczki
apelacja opróżnienie lokalu / eksmisja lokal socjalny
podział majątku eksmisja / lokal
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...w wysokości 5000 zł. w przypadku jej jednostronnego rozwiązania przez dającego zlecenie. Zastrzeżenie takowe jest dopuszczalne w świetle przepisu art.483 k.c. i przysługuje biorącemu zlecenie zgodnie z treścią art. 484 § l k.c.. Zatem również w tej kwestii stanowisko przedstawione w uzasadnieniu Sądu jest błędne. Pozwani zaskarżyli wyrok w części obejmującej rozstrzygnięcie zawarte w punktach 1 i 3. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucili: - naruszenie prawa procesowego art. 233 k.p.c. poprzez dowolną, w miejsce swobodnej ocenę zebraneg...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 947/13 5 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz

Wyrok z 5 marca 2014, sygn. I ACa 947 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
apelacja obniżenie świadczenia zapłata
odszkodowanie ×2 rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...objęta gwarancją. W dalszej kolejności Sąd doszedł do przekonania, że w niniejszej sprawie nie zaistniały podstawy do miarkowania wysokości kary umownej, w szczególności by kara ta była rażąco wygórowana (art. 484 § 2 k.c.). Powódka zmuszona była powierzyć innemu podmiotowi wykonanie nowej podłogi. Wynagrodzenie spółki (...) zostało określone na 150.110 zł netto (184.635,30 zł brutto). Dochodzenie kary umownej w wysokości 165.674 zł nie można zatem uznać za wygórowane w sytuacji, gdy wskutek zaniechania naprawy przez pozwan...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1636/13 4 marca 2014 Sąd Apelacyjny w Krakowie Wojciech Kościołek

Wyrok z 4 marca 2014, sygn. I ACa 1636 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 474.000 zł · kwota żądania
apelacja pomoc prawna z urzędu odsetki ustawowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...kary umownej do kwoty zbliżonej do ceny wynajmu pojazdu zastępczego na okres równy okresowi naprawy to jest do kwoty 150 000 zł. Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art.483 § 1 kc i art.484 § 1 kc. O odsetkach Sąd orzekł na podstawie art.481 § 1 i 2 kc zasądzając je od dnia wniesienia pozwu. W punkcie II Sąd oddalił powództwo w zakresie przekraczającym zasądzoną kwotę 150 000 zł, a to z uwagi na miarkowanie kary umownej, czyli na podstawie art.484 § 2 kc. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art.100 kp...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 756/13 28 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Barbara Kurzeja

Wyrok z 28 lutego 2014, sygn. V ACa 756 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 80.000 zł · kwota żądania
apelacja zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
..., że pozwana dopuściła się naruszenia umownego obowiązku w związku z zaistnieniem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. W związku z powyższym Sąd Okręgowy przytaczając przepisy art. 483 kc i art. 484 kc uznał roszczenie powoda za zasadne. W apelacji od tego wyroku pozwana wniosła o jego zmianę przez oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania. Wyrokowi zarzuciła: I. Naruszenie art.483 k.c poprzez przyjęcie, że pozwany jest zobowiązany wobec powoda do zapłaty kary umownej w sytuacji, w które...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 868/13 28 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Włodzimierz Gawrylczyk

Wyrok z 28 lutego 2014, sygn. V ACa 868 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 2000 zł · grzywna
kara grzywny apelacja pomoc prawna z urzędu
odszkodowanie ×6 rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...odą, czy powódka przyczyniła się do powstania lub zwiększenia szkody, w konsekwencji brak zastosowania tych przepisów skutkował nierozpoznanie przez Sąd istoty sprawy, 4) art. 353 1 kc w zw. z art. 483 § 1 kc i art. 484 § 1 kc. poprzez ich niezastosowanie w sprawie dla oceny zasadności roszczenia odszkodowawczego powódki, podczas gdy według zawartej przez strony umowy, jeżeli powódka odstąpi od umowy z uwagi na nienależyte wykonywa nie umowy przez pozwanego, może ona żądać naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej w umownej w...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 869/13 27 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Artur Kowalewski

Wyrok z 27 lutego 2014, sygn. I ACa 869 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu zapłata
odszkodowanie ×7 fikcyjne faktury VAT
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ej przysługuje roszczenie odszkodowawcze w kwocie 547.761,28 zł (730.348,37 x 75%). Ta wierzytelność pozwanej nie dotyczy przy tym szkody wynikającej ze zwłoki wykonawcy, wobec tego nie sprzeciwia się jej przepis art. 484 § 1 k.c. Niezależnie od tego pozwana mogła domagać się wskazanej kwoty na podstawie § 8 umowy z dnia 11 marca 2009 roku. Potrącenie wierzytelności w kwocie 547.761,28 złotych od różnicy pomiędzy należną P. (...) kwotę 167.992,92 złotych a potrąconą już kwotą 48.750 złotych z tytułu kary umownej (a więc od k...
#Sąd Apelacyjny w Szczecinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 737/13 27 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok z 27 lutego 2014, sygn. I ACa 737 13

Typ sprawa cywilna Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 395.685,46 zł · kwota żądania
apelacja naprawienie szkody zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ez wykonawcę. Kara umowna zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2 lit. b umowy wynosi 10 % wynagrodzenia brutto, które zgodnie z § 5 ust. 1 umowy określono w wysokości 3.956.854,63 zł. Jako podstawę rozstrzygnięcia wskazał art. 484 § 1 k. c. w zw. z § 9 ust. 2 pkt 2 lit. b umowy oraz art. 455 k.c. O kosztach procesu orzekł na mocy art. 98 k.p.c. Apelację od powyższego wyroku wniosła pozwana, która zaskarżając wyrok w całości zarzuciła: 1. naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, a w szczegól...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 702/13 26 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok z 26 lutego 2014, sygn. I ACa 702 13

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 6.906 zł
apelacja pomoc prawna z urzędu wynagrodzenie za pracę
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...w dziennikach budowy zwłoka zaistniała, a roszczenia pozwanej z tego tytułu dawały wystarczającą podstawę do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. W wyroku Sąd Okręgowy powołał się na art. 647 kc, art. 483 kc, art. 484 § 1 kc i art. 498 kc. O kosztach procesu orzekł na podstawie art. 98 kpc w myśl zasady odpowiedzialności za wynik sporu. Apelację od tego wyroku wniosła powodowa spółka. Zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego w całości i zarzuciła mu: 1. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 498 kc i 449 kc poprzez ich niewłaściwe za...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 710/13 26 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok z 26 lutego 2014, sygn. I ACa 710 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 2.623 zł
apelacja koszty sądowe zapłata
odszkodowanie ×4

Teza Niedopuszczalność niezastosowania kary umownej wystawionej na wypadek niewskazania zakończenia.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...opóźnienia w realizacji umowy. Z uwagi na powyższe Sąd Okręgowy podzielił co do zasady powództwo, uznając jednocześnie, iż w przedmiotowej sprawie zaistniały podstawy do miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. Sąd Okręgowy stwierdził w dalszej kolejności, iż kara umowna zastrzeżona została za samo tylko opóźnienie w wykonaniu zobowiązania przez wykonawcę, które stanowi odrębną kategorię prawną od zwłoki (art. 476 k.c.) i jest oderwane od zawinienia dłużnika. Pozwala to przyjąć, że zgodnie z wolą stron w...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 762/13 26 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Krzysztof Chojnowski

Wyrok SA w Białymstoku z 26 lutego 2014 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Z art. 476 k.c. wynika domniemanie prawne, iż dłużnik nie dotrzymując terminu pozostaje w zwłoce i wierzyciel nie musi udowadniać, że niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia jest spowodowane okolicznościami, za które dłużnik odpowiada, a jedynie to, że termin wykonania zobowiązania upłynął bezskutecznie. Zakres odpowiedzia...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...części nie ze swojej winy. Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c.), a w związku z tym zobowiązany do zapłaty kary umownej może bronić się zarzutem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Zobowiązany do zapłaty kary umownej winien przy tym wykazać nie tylko niezawinioną przez...
#Apelacja #Zapłata #Umowa
Czytaj orzeczenie
VI ACa 886/13 25 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Urszula Wiercińska

Wyrok z 25 lutego 2014, sygn. VI ACa 886 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 118931,70 zł · kwota żądania
apelacja zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...niu w dniu 25.08.2010r.; - naruszenie art. 479(14) § 4 kpc, polegające na niewłaściwym jego zastosowaniu w kontekście obowiązku udowodnienia dokumentami wierzytelności przedstawionych do potrącenia; - naruszenie art. 484 §2 kc poprzez nie dokonanie miarkowania kary umownej; - naruszenie art. 499 kc w zw. z art. 91 kpc w zw. z art. 61 kc poprzez niewłaściwe zastosowanie w zakresie oceny skuteczności oświadczenia pozwanego o potrąceniu złożonego przez pełnomocnika w odpowiedzi na pozew; - naruszenie art. 328 § 2 kpc, polegające na niepra...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1055/13 19 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Łodzi Joanna Walentkiewicz-Witkowska

Wyrok z 19 lutego 2014, sygn. I ACa 1055 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 89.670 zł · kwota żądania
apelacja zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...poprzez przekazanie dokumentacji projektowej w dniu 4 listopada 2008 r. i faktu, że dokumentacja ta była kompletna i pozwalała na uzyskanie pozwolenia na budowę po uzyskaniu wszystkich uzgodnień, - art. 498 w zw. z art. 484 § 2 kc przez przyjęcie, że w sytuacji, gdy Gmina dokonała zapłaty części wynagrodzenia należnego powodowi za złożone mapy poprzez potrącenie tej części wynagrodzenia z należnymi jej karami za zwłokę w kwocie 27.439 zł., a powód nie kwestionował wysokości tej kary, Sąd może dokonywać obniżenia jej wysokośc...
#Sąd Apelacyjny w Łodzi #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 682/13 14 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Barbara Lewandowska

Wyrok z 14 lutego 2014, sygn. I ACa 682 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 13.186,30 zł Kwota 50 zł · kwota żądania
apelacja koszty sądowe odsetki ustawowe

Teza Po odstąpieniu od umowy strona może dochodzić kary umownej przewidzianej na wypadek niewykonania zobowiązania i odstąpienia od umowy z wyłączeniem możliwości równoczesnego dochodzenia kary umownej zastrzeżonej z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązania

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...zony oczekiwać na decyzje inwestora, co miało również wpłynąć na przedłużenie czasu wykonania umowy, okoliczności te nie zostały jednak przez pozwanego wykazane. W ocenie Sądu Okręgowego w świetle przepisu art. 484 § 2 kc brak było podstaw dla uwzględnienia wniosku pozwanego o miarkowanie kary umownej. Kara zastrzeżona przez strony nie była karą rażąco wygórowaną, łącznie stanowi niespełna 10 % umówionego wynagrodzenia netto; nie zasługuje nadto na uwzględnienie twierdzenie pozwanego, iż kara ta powinna zostać zmniejszona...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1587/13 14 lutego 2014 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Beata Wolfke-Kobzar

Wyrok SA we Wrocławiu z 14 lutego 2014 r. w sprawie o niewykonanie zobowiązania.

Teza Żądanie zwrotu zadatku lub podwójnej kwoty zadatku albo prawo zatrzymania zadatku powstaje jedynie w sytuacji, gdy strona złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...W przepisie art. 394 § 1 k.c. nie ma więc żadnej wzmianki na temat relacji pomiędzy kwotą zadatku a szkodą, jaką może ponieść strona, która od umowy odstępuje. Inaczej jest w przypadku kary umownej; przepis art. 484 k.c. wyraźnie wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Wynika też z niego jednoznacznie zakaz żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, który strony mogą jednak uchylić, wprowadzając do umowy stosowne postanowienie. Analiza przepisów o odpowiedzialności za...
#Niewykonanie zobowiązania #Umowa przedwstępna
Czytaj orzeczenie
III APa 2/14 13 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Marek Szymanowski

Wyrok z 13 lutego 2014, sygn. III APa 2 14

Typ sprawa pracownicza Przedmiot o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 400 zł · odszkodowanie
prawo karne apelacja stosunek pracy
odszkodowanie ×13 oszustwo internetowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ącej z § 8 ust. 1 zawartej z powodem w dniu 22.04.2010 r. umowy o zakazie konkurencji. Sąd Okręgowy uznał jednak, iż kara umowna w wysokości 100.000 zł byłaby zbyt wygórowana ,a zgodnie z art. 300 k.p. w zw. z art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, gdy jest ona rażąco wygórowana. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4.07.2007r. II PK 359 06 OSNP 2008, Nr 15-16, poz. 223) wskazał, że ocena rażącego wygórowania kary umownej określonej w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna być odniesi...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych #wyrok
Czytaj orzeczenie
V CSK 45/13 13 lutego 2014 Sąd Najwyższy Kazimierz Zawada

Wyrok SN z 13 lutego 2014, sygn. V CSK 45 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...odpowiedzialność, nie dotrzymali terminu wykonania umowy (tzw. czasu na ukończenie), naliczoną jednak z tego tytułu przez Gminę karę umowną w kwocie 38 781 458 zł miarkował na wniosek wykonawców na podstawie art. 484 § 2 k.c. Obniżył ją do kwoty 1 787 583,90 zł, ponieważ zobowiązanie wobec Gminy zostało wykonane w terminie w znacznej części. Przed upływem ustalonego terminu ukończono roboty budowlane. Nie dotrzymano tylko terminu dostarczenia dokumentacji powykonawczej i złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, t...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 462/13 12 lutego 2014 Sąd Apelacyjny w Katowicach Zofia Kawińska-Szwed

Wyrok z 12 lutego 2014, sygn. I ACa 462 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 56 000 zł · zasądzenie
apelacja pomoc prawna z urzędu naruszenie BHP / art. 220 k.k.
odszkodowanie ×20 rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...kresie i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, przy uwzględnieniu kosztów postępowania za obie instancje. Skarżący zarzucali: 1) naruszenie prawa materialnego, a to: - art. 483 kc w zw. z art. 484 kc poprzez błędną ich wykładnię, polegającą na przyjęciu, iż na gruncie niniejszej sprawy nie doszło do spełnienia przesłanek warunkujących zapłatę przez pozwaną na rzecz powodów kary umownej; - art. 484 § 2 kc poprzez jego niezastosowanie, podczas gdy w oparciu o zebrany w toku postępowania materiał dowodowy...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie