Orzecznictwo

Baza orzeczeń sądowych

Przeglądaj tezy, sygnatury, sądy i podstawy prawne w czytelnej formie.

2 125 pasujących orzeczeń
Aktywne filtry
Podstawa: art. 484 kc Wyczyść wszystko
Wyniki wyszukiwania

Znalezione orzeczenia

2 125 wyników
Sortowanie
Najnowsze Najstarsze
I ACa 541/13 14 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Małgorzata Idasiak-Grodzińska

Wyrok z 14 listopada 2013, sygn. I ACa 541 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie - 455,13 zł Kwota 27.736,22 zł · zasądzenie
apelacja obniżenie świadczenia odsetki ustawowe
odszkodowanie ×2

Teza Obowiązek świadczenia kary umownej, ma stanowić dla dłużnika także sankcję za sam fakt nienależytego wykonania zobowiązania, niezależnie od wystąpienia po stronie wierzyciela szkody majątkowej. Przeciwne stanowisko nie uwzględnia, funkcji represyjnej kary umownej, będącej cywilnoprawną sankcją za niewykonanie lub nienależyte wyk...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...pływu na tempo i przebieg tych prac. Sąd Okręgowy zważył dalej, że wina dłużnika w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu zobowiązania umownego nie wyłącza możliwości obniżenia kary umownej w oparciu o art. 484 § 2 kc. Z § 7 ust.1 pkt.1 umowy wynika, że kara dotyczy opóźnienia w wykonaniu całości, bądź części przedmiotu umowy. Kara umowna została odniesiona do wynagrodzenia netto przysługującego powodowi należnego od wartości wszystkich robót budowlanych. Zdaniem Sądu I instancji przyjąć zatem można na gruncie treś...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1055/13 14 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Paweł Rygiel

Wyrok z 14 listopada 2013, sygn. I ACa 1055 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 184.587 zł · kwota żądania
apelacja naprawienie szkody zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...sumy (art. 483 § 1 kc), a w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody (art. 484 § 1 kc). Wbrew zarzutom strony pozwanej, fakt odstąpienia przez powódkę od umowy nie niweczy uprawnienia do skorzystania z przewidzianej umową stron kary umownej. Odstąpienie od umowy stanowi realizację uprawnień związanych z określonymi wypadkami niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 491/13 14 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Janusz Leszek Dubij

Wyrok z 14 listopada 2013, sygn. I ACa 491 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu obniżenie świadczenia
odszkodowanie ×4 rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...łnie wyjątkowych sytuacjach może być ocenione jako nadużycie prawa. W przedmiotowej sprawie powódka na takie wyjątkowe okoliczności nie wskazała, a jej interes w sposób wystarczający chroni regulacja przepisu art. 484 § 2 k.c. W doktrynie i orzecznictwie dopuszcza się możliwość zastrzegania kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy (uchwała 7 sędziów III CZP 61 03, OSNC 2004 5 69, wyrok z 20 października 2006 r. IV CSK 154 06 OSNC 2007 7-8 117, wyrok z 13 czerwca 2008 r. I CSK 13 08 – LEX nr 637699). Zgłaszając zarzut potrące...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 438/13 13 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Teresa Mróz

Wyrok z 13 listopada 2013, sygn. VI ACa 438 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja zapłata odszkodowanie

Teza Wezwanie do wykonania zobowiązania jest oświadczeniem woli zmierzającym do wywołania określonych skutków prawnych - postawienia w stan wymagalności wierzytelności bezterminowej. Takie oświadczenie nie wymaga wprawdzie żadnej formy szczególnej i może być złożone także w sposób dorozumiany, ale musi w sposób dostateczny wyrażać wo...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...przy zastrzeżeniu kary umownej kwestia szkody pozwanej, ponadto wobec pozwanej z żądaniem kary umownej wystąpił inwestor. Sąd Okręgowy nie znalazł też podstaw do miarkowania wysokości kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. Sąd Okręgowy uznał, że w momencie składania oświadczenia o potrąceniu obie wierzytelności były wymagalne i wskazał, że wezwanie do spełnienia świadczenia nie wymaga żadnej formy, a przedstawiciel pozwanej informował powoda o roszczeniu z tytułu kary umownej. Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniósł...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1043/13 13 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 13 listopada 2013, sygn. I ACa 1043 13

Typ sprawa cywilna Wynik zasądzono świadczenie - 2.700 zł
apelacja pomoc prawna z urzędu obniżenie świadczenia
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ści. Ostatecznie powód otrzymał od strony pozwanej kwotę 582.750,70 zł. Zdaniem powoda naliczona przez stronę pozwaną kara umowna jest zawyżona, gdyż w okolicznościach realizacji inwestycji wina być, zgodnie z art. 484 § 2 k.c., miarkowana, przez podjęcie za podstawę jej naliczenia wynagrodzenia z ostatniej faktury VAT nr (...) opiewającej na kwotę 449.500,53 zł, której należało odjąć odliczyć kwotę 173.507,20 zł jako karę umowną za 193 dni opóźnienia. Nadto powód zaznaczył także, że poniósł inne dodatkowe, nieplanowane...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1119/13 13 listopada 2013 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Sławomir Jurkowicz

Wyrok SA we Wrocławiu z 13 listopada 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Zastrzeżenie kary umownej stanowiącej w istocie odszkodowanie umowne kreuje na rzecz wierzyciela uprawnienie do domagania się jego zapłaty niezależnego od wysokości faktycznie poniesionej szkody w oparciu jedynie o zaistnienie zdarzeń w tej umowie przewidzianych.

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wanie umowne kreuje na rzecz wierzyciela uprawnienie do domagania się jego zapłaty niezależnego od wysokości faktycznie poniesionej szkody w oparciu jedynie o zaistnienie zdarzeń w tej umowie przewidzianych ( vide: art. 484 § 1 k.c.). Z tego też względu zdarzenia te – podstawy naliczania kary umownej – powinny być interpretowane w sposób ścisły i niebudzący wątpliwości dla dłużnika. Zauważyć również należy, iż to strona powodowa była redaktorem umowy jako zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego....
#Kary umowne
Czytaj orzeczenie
I ACa 771/13 8 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Roman Dziczek

Wyrok z 8 listopada 2013, sygn. I ACa 771 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ailowej pomiędzy powodem a przedstawicielami pozwanego, d. ustalenie stanu faktycznego i oparcie rozstrzygnięcia jedynie na dowodach zgłoszonych przez stronę pozwaną. II. naruszenie prawa materialnego w postaci: a. art. 484 k.c., poprzez brak zastosowania wskazanego przepisu, podczas gdy w rzeczywistości zaistniały wszystkie przesłanki, warunkujące uwzględnienie powództwa. Apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie od pozwanego kwoty 515.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 01.07.2010 r. do dnia zapłaty oraz...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 809/13 8 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 8 listopada 2013, sygn. I ACa 809 13

Typ sprawa nieprocesowa Wynik oddalono apelację Kwota 200.000,00 zł · odszkodowanie
apelacja stosunek pracy wypadek przy pracy na budowie
odszkodowanie ×4
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...wyroku sądu polubownego. Odnośnie zarzutu, iż sposób sformułowania przez strony porozumienia zapisu o karze umownej, uzależniał jej naliczenie od zaistnienia rzeczywistej szkody, Sąd Okręgowy odwołał się do art. 484 § 1 k.c., który wyraźnie stanowi, że w razie niewykonania zobowiązania, wierzycielowi należy się kara umowna niezależnie od zaistnienia szkody po jego stronie. Wykładnia tego przepisu potwierdzona został przez Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2003 r., sygn. akt III CZP 61 03, mającej moc z...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 1563/12 8 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Maciej Dobrzyński

Wyrok z 8 listopada 2013, sygn. I ACa 1563 12

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 44 054,10 zł · zasądzenie
apelacja pomoc prawna z urzędu naprawienie szkody
odszkodowanie ×2 frank / kredyt walutowy UOKiK
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...iężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W myśl § 2 cytowanego przepisu dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej. Stosownie zaś do art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowił...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 251/13 7 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Urszula Wiercińska

Wyrok z 7 listopada 2013, sygn. VI ACa 251 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone Wynik oddalono apelację
apelacja odszkodowanie z OC odszkodowanie
odszkodowanie ×20 frank / kredyt walutowy
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...iterą (b)), Sąd Okręgowy stwierdził, iż nie jest ona niezgodna z art. 385 1 k.c. Zapis ten, zdaniem Sądu I instancji nie narusza interesów konsumentów ani nie stoi w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Z treści art. 484 §1 k.c. wynika bowiem, iż kara umowna należy się w zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ponadto Sąd Okręgowy zwrócił uwagę na to, iż kara w tej samej wysokości została zastrzeżona na rzecz podmiotu przyłączanego. Zachowana została więc w tym zakresie równowaga stron spornej umo...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 441/13 6 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Maryla Domel-Jasińska

Wyrok z 6 listopada 2013, sygn. V ACa 441 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 702 508,80 zł · kwota żądania
apelacja obniżenie świadczenia zapłata
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...dzenie określone w § 9 ust. 1 należy powiększyć o podatek VAT, Sąd I instancji nie uwzględnił tego podatku przy obliczaniu kary umownej, należnej powodowi. Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 484 kc zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 54 200 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 29 lipca 2010 r. do dnia zapłaty, oddalając powództwo w pozostałej części. O kosztach procesu Sąd ten rozstrzygnął w oparciu o art. 100 kpc, przy zastosowaniu zasady stosownego ich rozdzielenia między stronami. Powód złożył a...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 849/13 5 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Krakowie Józef Wąsik

Wyrok z 5 listopada 2013, sygn. I ACa 849 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zasądzono świadczenie
apelacja obniżenie świadczenia odsetki ustawowe
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...łka wniosła o zmniejszenie kary umownej należnej pozwanemu a przedstawionej przez niego do potrącenia podnosząc, że pozwany nie poniósł szkody. Sąd nie znalazł podstaw do zmniejszenia kary umownej na podstawie art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Pozwany podał, że na skutek opóźnienia w otwarciu stacji paliw utracił korzyści. Nie ma podstaw do tego, by w tym zakresie twierdzenia pozwanego kwestionować. Oczywistym jest, że opóźnienie otwarcia stacji paliw pociąga za sobą opóźnienie w uzyskiwaniu przychodów z tej działalności. Strona...
#Sąd Apelacyjny w Krakowie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
VI ACa 239/13 5 listopada 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Sa-Ryszard Sarnowicz

Wyrok z 5 listopada 2013, sygn. VI ACa 239 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja obniżenie świadczenia odsetki ustawowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...kołu odbioru nie może obciążać strony powodowej, skoro dzieło (dokumentacja projektowa) było zgodne z umową. Wobec niewykazania przez stronę pozwaną nienależytego wykonania umowy przez powódkę, stosownie do art. 484 § 1 k.c. nie zachodzą przesłanki do obciążenia powódki zastrzeżoną karą umowną, a tym samym nie istnieje wierzytelność zgłoszona przez pozwaną do potrącenia. Mając powyższe na uwadze sąd apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c., orzekł jak w sentencji. O kosztach postępowania apelacyjnego rozstrzygnięto na po...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #VI Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 639/13 31 października 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Lidia Sularzycka

Wyrok z 31 października 2013, sygn. I ACa 639 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 219.450,96 zł · kwota żądania
apelacja pomoc prawna z urzędu stosunek pracy
odszkodowanie ×9
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...przyjęcie, że określone w § 3 uchwały nr (...) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki (...) z dnia 27 września 2007 roku odszkodowanie nie może być uznane za karę umowną, a w konsekwencji naruszenie art. 484 § 2 k.c., przez nierozważenie nawet możliwości miarkowania wskazanego odszkodowania umownego, 7 naruszenie art. 5 k.c. przez uznanie, że działanie powoda zmierzające do uzyskania korzyści z tytułu wykonywania pracy w pozwanej spółce przez 13 dni roboczych w postaci zgłoszenia takiego roszczenia po upływie 2 lat 11 m...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 456/13 25 października 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 25 października 2013, sygn. I ACa 456 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 2.395.876 zł · kwota roszczenia z pożyczki
apelacja obniżenie świadczenia wypadek przy pracy na budowie
odszkodowanie ×4
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ących z umowy jak i załącznika nr 1), z uwzględnieniem charakteru i celu umowy, a nadto wypowiedział się w kwestii istnienia podstaw do naliczenia kary umownej i jej wysokości – również w kontekście regulacji art. 484 § 2 k.c. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2013 r. zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 4.026 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 31 sierpnia 2011 r.; oddalił powództwo w pozostałej części; zniósł wzajemnie między stronami koszty procesu; nak...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 437/13 25 października 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok SA w Białymstoku z 25 października 2013 r. w sprawie o zapłatę

Teza Celem umowy o dzieło nie jest czynność (samo działanie), która przy zachowaniu należytej staranności prowadzić ma do określonego w umowie rezu atu lecz samo osiągnięcie tego rezu atu. Z istoty stosunku prawnego, który powstaje w wyniku zawartej umowy o dzieło wynika też, iż po pierwsze : strony muszą przewidywać upływ pewnego cz...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
.... O kosztach postępowania Sąd rozstrzygnął na mocy art. 98 k.p.c. Apelację od powyższego wyroku wniosła strona pozwana zarzucając: I. naruszenie przepisów prawa materialnego, w szczególności: -art. 483 k.c. i art. 484 k.c. poprzez uznanie braku podstaw do potrącenia przez pozwaną kar umownych z wynagrodzenia powódki, - art. 6 k.c. przez uwzględnienie powództwa, pomimo jego nieudowodnienia, - obrazę art. 354 k.c., art. 355 k.c. i art. 476 k.c. przez ich niezastosowanie; II. naruszenie prawa procesowego, a w szczególności: -art. 158 k.p....
#Umowa o dzieło #Zapłata #Apelacja
Czytaj orzeczenie
I ACa 535/13 24 października 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Beata Kozłowska

Wyrok z 24 października 2013, sygn. I ACa 535 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację Kwota 19 900,37 zł · kwota żądania
apelacja wypadek przy pracy na budowie koszty sądowe
frank / kredyt walutowy rękojmia UOKiK
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ozostawała w zwłoce w wydaniu lokalu przez 210 dni (od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 25 stycznia 2009 roku). Odwołując się do § 15 ust. 2 umowy przedwstępnej łączącej strony oraz przepisu art. 483 § 1 k.c. i art. 484 § 1 k.c. odnoszących się do kary umownej z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania - tu niewykonania zobowiązania oddania lokalu w terminie - Sąd Okręgowy uznał żądanie zasądzenia kary umownej za okres 210 dni za uzasadnione. Uzasadniając zasądzenie odsetek od kwoty objętej żądaniem głównym Sąd odwołał...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
IV CSK 62/13 24 października 2013 Sąd Najwyższy Krzysztof Pietrzykowski

Wyrok SN z 24 października 2013, sygn. IV CSK 62 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ciu o przytoczone ustalenia Sąd Okręgowy uznał, że powództwo jest co do zasady uzasadnione, gdyż pozwany nie wykonał całości robót w terminie, jednak zachodzą podstawy do miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. Jest to uzasadnione z uwagi: na wykonanie przez pozwanego w terminie zleconych robót w znacznej części bo w 85%, rażące wygórowanie kary w stosunku do wartości całości robót i kar umownych przewidzianych za odstąpienie od umowy, odebranie zadania inwestycyjnego bez wad po wykonaniu 3 przez pozwanego robót uz...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #wyrok SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 428/13 23 października 2013 Sąd Apelacyjny w Lublinie Zbigniew Grzywaczewski

Wyrok z 23 października 2013, sygn. I ACa 428 13

Typ sprawa cywilna Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu odsetki ustawowe
rękojmia
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...z pominięciem istniejącego stanu rzeczy i nieustosunkowanie się do zgłoszonego przez pełnomocnika powoda w piśmie z dnia 13 sierpnia 2012 r. żądania ewentualnego dotyczącego miarkowania kary umownej na zasadzie art. 484 § 2 k.c.; 3. Naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 484 § 2 k.c. polegające na jego niezastosowaniu w sytuacji, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana, gdyż obejmuje połowę wynagrodzenia wykonawcy a zakwestionowane roboty dotyczyły przeważnie kwestii estetycznych. Na zasadzie art. 380 k.p.c. powód...
#Sąd Apelacyjny w Lublinie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 559/13 23 października 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Katarzyna Przybylska

Wyrok z 23 października 2013, sygn. V ACa 559 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 87.892,83 zł · kwota roszczenia z pożyczki
apelacja naprawienie szkody egzekucja komornicza
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...m, że wynika to zarówno z celu kary umownej, jak i umiejscowienia przepisów normujących karę umowną. Od określonego w tym przepisie odszkodowania kara umowna różni się tylko tym, że przysługuje, jak wynika z art. 484 § l kc, bez względu na wysokość szkody (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1968 r. II CR 419 67 niepubl. i z dnia 14 lipca 1976 r. I CR 221 76 OSNCP 1977 z. 4 poz. 76). Potwierdza to uchwała siedmiu Sędziów SN zgodnie z którą „Zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania z...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 272/13 18 października 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Roman Sugier

Wyrok z 18 października 2013, sygn. I ACa 272 13

Typ sprawa nieprocesowa Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ntacji w zakreślonym terminie pod rygorem odstąpienia od umowy (art. 491 § 1 kc). Jako podstawę prawną uwzględnienia roszczenia powoda o zapłatę dochodzonej kary umownej, Sąd wskazał przepis art. 483 § 1 kc i art. 484 § 1 kc. Zdaniem Sądu brak było podstaw uwzględnienia zarzutu, że żądana przez powoda kara umowna jest rażąco wygórowana i zmniejszenia tej kary (art. 484 § 2 kc). Ze względu na powyższe ustalenia Sąd Okręgowy uznał, że brak było podstaw do uwzględnienia powództwa wzajemnego zgłoszonego przez (...) z siedzibą...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
III CZ 48/13 18 października 2013 Sąd Najwyższy Grzegorz Misiurek

Postanowienie SN z 18 października 2013, sygn. III CZ 48 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...u w § 4, z pominięciem obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego. § 5.3 OWS nie reguluje kwestii terminu, w którym pozwany ma wydać samochód, lecz ustanawia karę umowną za niedotrzymanie tego terminu. Zgodnie z art. 484 § 1 k.c., co do zasady, zastrzeżenie kary umownej wyłącza prawo do odszkodowania; strony mogą jednak umówić się inaczej. W niniejszej sprawie strony zastrzegły jedynie karę umowną, zatem powód nie może dochodzić odszkodowania, gdyż punkt 9 OWS dotyczy nienależytego wykonania umowy innego niż opóźnienie. Powód...
#Sąd Najwyższy #Izba Cywilna #postanowienie SN
Czytaj orzeczenie
I ACa 569/13 18 października 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Bogusław Dobrowolski

Wyrok SA w Białymstoku z 18 października 2013 r. w sprawie o zapłatę.

Teza Przepis art. 635 kc. stanowi lex specialis w stosunku do art. 491 kc, w związku z czy zamawiający może od zawartej umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu w sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał ukończyć je w umówionym c...

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ten ostatni obowiązek zapłacić na rzecz powoda karę umowną - w wysokości 20% ceny ofertowej brutto dla tej lokalizacji, stosownie do treści § 10 ust. 1 pkt 1 umowy oraz art. 494 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c. i art. 484 §1 k.c. Wynagrodzenie pozwanego dla przedmiotowej umowy wynosiło brutto 223.491,74 zł, to kara umowna stanowiąca 20% z tej kwoty wyniosła 44.698, 34 zł. Zdaniem Sądu Okręgowego w okolicznościach sprawy brak było podstaw miarkowania tej kary skoro zobowiązanie nie zostało wykonane, a kara nie jest rażąco wygórowana...
#Umowa
Czytaj orzeczenie
I ACa 761/13 16 października 2013 Sąd Apelacyjny w Poznaniu Ewa Staniszewska

Wyrok z 16 października 2013, sygn. I ACa 761 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja pomoc prawna z urzędu obniżenie świadczenia
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...czciwej konkurencji w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Rozważając kwestię ewentualnego zmniejszenia wysokości kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c., Sąd Okręgowy nie dopatrzył się w okolicznościach sprawy przesłanek do jej obniżenia. Stwierdził w szczególności, że zastrzeżona w umowie kara umowna nie jest rażąco wygórowana. Przeciwko obniżeniu jej wysokości przemawiała także okoliczność, że zobowiązanie zostało wykonane jedynie w niewielkiej...
#Sąd Apelacyjny w Poznaniu #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 682/13 16 października 2013 Sąd Apelacyjny w Warszawie Katarzyna Polańska-Farion

Wyrok z 16 października 2013, sygn. I ACa 682 13

Typ sprawa nieprocesowa Wynik uchylono zaskarżone orzeczenie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania
apelacja naprawienie szkody umowa przewozu
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...ozwanego zakazanej czynności i w tym samym dniu została wystawiona nota obciążeniowa, w której pozwany został obciążony całą karą umowną. We wniosku ewentualnym pozwany wnosił o jej miarkowanie na podstawie art. 484 § 2 k.c. Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2010 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo, ustalił okoliczności podniesione przez obie strony na podstawie dokumentów, w tym w oparciu o umowę z dnia 25 czerwca 2009 r., oddalił natomiast dalsze wnioski o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków i przesłuchania stron, uznał bowiem...
#Sąd Apelacyjny w Warszawie #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 646/13 16 października 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Mieczysław Brzdąk

Wyrok z 16 października 2013, sygn. I ACa 646 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
prawo karne apelacja zapłata
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...Natomiast dłużnik ma pewne możliwości żądania zmniejszenia kary umownej. Może to uczynić w dwóch wypadkach: gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, i gdy kara umowna jest rażąco wygórowana (art. 484 § 2 k.c.). W ocenie Sądu Okręgowego zapłata kary umownej w żądanej przez powódkę wysokości byłaby nieuzasadniona, mając na względzie niewielki zakres stwierdzonych wad w odniesieniu do całego przedmiotu umowy, a także wobec jej wygórowanej wysokości. Powódka nie miała możliwości negocjowania umowy w części o...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 654/13 16 października 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Włodzimierz Gawrylczyk

Wyrok z 16 października 2013, sygn. V ACa 654 13

Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...sprawy Sąd I instancji uznał za całkowicie nieprzydatny. Jedyny zarzut pozwanego zasługujący na uwzględnienie w ocenie Sądu Okręgowego wiązał się z uprawnieniem sądu do miarkowania kary umownej na podstawie art. 484 § 2 k.c. Zdaniem Sądu I instancji kara umowna w kwocie 340.000 zł jest rażąco wygórowana i należało ją na podstawie art. 484 § 2 k.c. zmniejszyć do wysokości odpowiadającej pozostałemu, należnemu powodowi wynagrodzeniu wynikającemu z umowy(...) tj. do kwoty 120.162 zł (190.000 – 69.838 zł). O kosztach postępo...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 443/13 11 października 2013 Sąd Apelacyjny w Białymstoku Jarosław Marek Kamiński

Wyrok z 11 października 2013, sygn. I ACa 443 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację
apelacja obniżenie świadczenia koszty sądowe
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...10r. oraz sposobu realizacji poszczególnych etapów prac i jego zgodność z łączącą strony umową i przepisami art. 41 ust. l ustawy - prawo budowlane, art. 67 ust. l pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 484 § 2 k.c. Sąd uznał, że konieczność wykonania prac dodatkowych stanowiła okoliczność uzasadniającą przedłużenie wykonawcy terminu realizacji umowy. Po analizie treści umowy na tle art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przepisu Sąd stwierdził, prace związane z kanalizacją deszczową stanowiły p...
#Sąd Apelacyjny w Białymstoku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
I ACa 528/13 9 października 2013 Sąd Apelacyjny w Gdańsku Mirosław Ożóg

Wyrok z 9 października 2013, sygn. I ACa 528 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik zmieniono orzeczenie Kwota 10.652,02 zł · zasądzenie
apelacja rozliczenie wspólnych długów obniżenie świadczenia
odszkodowanie ×2
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...doręczenia pozwanej wezwania do zapłaty z dnia 24 września 2010 r., a w pozostałej części oddalił powództwo jako niezasadne. Jako podstawa prawna rozstrzygnięcia wskazane zostały przepisy art. 535 k.c. w zw. z art. 484 k.c., a orzeczenia o kosztach art. 98 k.p.c. w zw. z art. 100 k.p.c. odpowiednio do wyniku sporu. Powyższy wyrok został zaskarżony apelacją przez pozwaną w części uwzględniającej powództwo i rozstrzygającej o kosztach procesu w oparciu o zarzuty: 1) naruszenia prawa materialnego: a) art. 479 k.c. przez jego błędną w...
#Sąd Apelacyjny w Gdańsku #I Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie
V ACa 364/13 9 października 2013 Sąd Apelacyjny w Katowicach Iwona Wilk

Wyrok z 9 października 2013, sygn. V ACa 364 13

Typ sprawa cywilna Przedmiot o zapłatę Wynik oddalono apelację Kwota 147.791,41 zł · kwota żądania
apelacja naprawienie szkody odsetki ustawowe
odszkodowanie ×3 UOKiK
Podstawa prawna
art. 484 kc Wysokość kary umownej
...kary umownej nie jest uzależnione od powstania szkody , to jednak brak szkody po stronie wierzyciela jest przesłanką miarkowania kary umownej zgodnie z art. 483 k.c. i 484 § 2 k.c. Miarkowanie kary umownej w trybie art. 484 § 2 k.c. na żądanie dłużnika należy do tzw. prawa sędziowskiego i i może wchodzić grę w każdym przypadku, gdy w świetle oceny stanu faktycznego kara umowna w zastrzeżonej w umowie wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna. Zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej ze względu na jej rażące wygórowanie...
#Sąd Apelacyjny w Katowicach #V Wydział Cywilny #wyrok
Czytaj orzeczenie