Baza orzeczeń sądowych

...y zgodnie z art. 98 k.p.c. i art. 113 u.o.k.s. Powódki wniosły apelację od powyższego rozstrzygnięcia zaskarżając go w całości. Powódki zarzuciły wyrokowi Sądu Okręgowego naruszenie: - art. 639 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że z okoliczności sprawy nie wynika, że pozwana uniemożliwiła powódkom wykonanie prac, wadliwie prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wypowiedziała umowę przed jej zakończeniem, pomimo że powódki gotowe były ją wykonać, lecz doznały przeszkod...

...że ułożenie pokrycia dachowego z papy na takim podłożu jest niezgodne z technologią. Mimo tego, pozwany nie zgłosił zastrzeżeń w trybie art. 651 k.c. Zgodnie z art. 560 § 1 k.c. w zw. z art. 638 k.c. i w zw. z art. 656 k.c. i art. 658 k.c., jeżeli roboty budowane – remontowe mają wadę, inwestor może złożyć oświadczenie o wynagrodzenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla inwestora wykona roboty ponowie prawidłowo albo wadę usunie. Powód pismem z dnia 27 styczni 202...

...a wyceny dotychczas wykonanych prac do 22 sierpnia 2017 r . (notatka k. 36) Pismem datowanym na 12 września 2017 r. Telewizja (...) S.A. oświadczyła o odstąpieniu od umowy z powołaniem się na art. 644 k.c. w zw. z art. 656 k.c. Jednocześnie wezwała powoda do przedstawienia kosztorysu dotychczas wykonanych prac w celu ich rozliczenia. (oświadczenie k. 37) W międzyczasie, 18 września 2017 r. pozwany zlecił naprawę tarasu widokowego innemu podmiotowi. (umowa k. 152-155, protokół odbioru z 24 października 2017 r. k. 156, faktura k. 162) 1 gru...

...woda P. M. – k. 164v – 166v akt, przesłuchanie pozwanej J. Ł. – k. 166v – 168 akt, nagranie – płyta CD na k. 231 Pismem z dnia 27 grudnia 2018 r., powód, działając na podstawie art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c., w nawiązaniu do umowy z 1 marca 2018 r., rozszerzonej następnie w drodze ustnych uzgodnień, wezwał pozwaną do zamiany sposoby wykonania zobowiązania poprzez: 1. usunięcie wad w dotychczas wykonanym zakresie robót w ramach pierwotnego zakresu umowy (instalacja ogrzewania) poprzez: a. prawidłowe zamontowanie rur...

...od pozwanego pozostałego wynagrodzenia za wykonanie ścian fundamentowych z wieńcem w kwocie 5886 zł. Umowę pozwanego z J. S. należy zakwalifikować jako umowę o roboty budowlane (art. 647 k.c.), przy czym przepis art. 656 k.c. w zakresie określonych w nim skutków odsyła do przepisów o umowie o dzieło. Zwraca uwagę, że umowa stron została zawarta ustnie, a faktura proforma wystawiona na pozwanego przy zawarciu umowy wskazuje, że 50 % wynagrodzenia umownego 1350 zł brutto zostanie uiszczone po zakończeniu murowania. Ustalono, że dnia 1 w...

.... Sąd Apelacyjny uznał za niewadliwe stanowisko Sądu I instancji dotyczące zaistnienia w niniejszej sprawie podstaw do odstąpienia przez powodów od łączącej strony umowy, o których mowa w art. 636 § 1 w zw. z art. 656 § 1 k.c. Trafnie bowiem ten Sąd przyjął, że pomimo wykonywania robót budowlanych w zakresie więźby dachowej w sposób wadliwy i sprzeczny z umową, pozwany nie przejawił gotowości usunięcia wad tej więźby w sposób zgodny z treścią umowy stron, która obejmowała nie tylko warunki technologiczne (materiałowe, spos...

...017 r. powód skierował do pozwanej wezwanie do zapłaty. W dniu 13 listopada 2017 r. pozwana złożyła powodowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr (...) z 24 maja 2017 r. o roboty budowlane, powołując się na art. 656 § 1 k.c. w związku z art. 635 k.c. oraz art. 18.1.1 (ii) umowy, a niezależnie od powyższego na treść art. 656 § 1 k.c. w związku z art. 635 k.c. i art. 18.1.1 (v) umowy. Jednocześnie pozwana zawiadomiła, że w terminie 1 miesiąca powodowi przedłożona zostanie karta rozliczenia robót. Oświadczenie to zostało powodo...

...cych w sposób istotny od projektu (ust. 2 pkt 5 lit. a, f, g). Strony uregulowały kwestię odstąpienia od umowy w jej § 12: stosownie do ust. 1 zamawiającemu przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 656 § 1 k.c., a ponadto m.in. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku mogło nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościac...

...jeżeli roszczenie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej (co jest regułą zwłaszcza w odniesieniu do roszczeń wykonawcy), jeśli zaś takiego związku nie ma – wówczas z upływem 6 lat. Przepis art. 656 § 1 KC nie stanowi bowiem podstawy prawnej odpowiedniego stosowania do roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane art. 646 KC [tak trafnie uchw. SN(7) z 11.1.2002 r., III CZP 63 01, OSP 2002, Nr 10, poz. 125, z glosą J.A. S. i E. Z., s. 481–486]. W przypadku roszczeń o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania l...

...tron, nie stanowi o odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie czy też nienależyte wykonanie umowy (art. 471 k.c.), czy też za wady przedmiotu umowy w ramach rękojmi (art. 556 i nast. w zw. z art. 638 § 1 i art. 656 § 1 k.c.). Dochodzenie konkretnych roszczeń z tego tytułu wymagałoby wykazania wysokości szkody, tj. poniesienia związanych z tym kosztów, bądź też zasadności zarzutu obniżenia wynagrodzenia – w odpowiednim stosunku – w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy (zob. uzasadnienie wyroku...

...nia 2018 r., V CSK 597 17, LEX nr 2500502). W ocenie Sądu w takim zatem przypadku jak w niniejszej sprawie pozwany nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy zgodnie z umową (art. 643 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c.), jeśli nie wykazuje, że powinno ono zostać odpowiednio obniżone. Rzecz bowiem w tym, że przesłanki ewentualnego obniżenia wynagrodzenia należnego powodowi o konkretne kwoty – tak co do zasady, jak i co do wysokości – w ocenie Sądu nie zostały w żaden sposób udowodnione przez pozwanego. Bez opinii bieg...

...ektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu, art. 656 § 1 k.c. W myśl art. 632 § 1 k.c. jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jak podkreślał Sąd Rejonowy, istotą wynagrodzenia ryczałtowego j...

...stało się prawomocne. Sąd Okręgowy zważył w oparciu o powyższe ustalenia faktyczne, że strony łączyła umowa unormowana w art. 647 k.c. Dopuszczalne było odstąpienie od niej w oparciu o art. 635 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Pozwana miała podstawy, by skorzystać z tego uprawnienia, bowiem, co potwierdził biegły, stan zaawansowania robót był na tyle niewielki, że niemożliwym było ich zakończenie w terminie umownym. Za poprawnością tej tezy przemawiało i to, że na dzień odstąpienia powód wykonał prace o wartości 1 5 całego...

...prac z całej inwestycji. Umowa o roboty budowlane jest umową wzajemną. W konsekwencji ustawowe uprawnienie do odstąpienia jest zawarte zarówno w art. 491 k.c., jak i art. 635, czy art. 636 k.c. stosowanych w zw. z art. 656 § 1 k.c. W niniejszej sprawie zastosowanie znajdował art. 635 w zw. z art. 656 § 1 k.c. Art. 635 stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia ter...

.... Pozwany wskazał, że odstąpienie od umowy musiałoby być poprzedzone wezwaniem pozwanego do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, co wynika jednoznacznie z art. 636 §1 w zw. z art. 656 §1 k.c. Takiego wezwania powódka do pozwanego nie wystosowała. Jeżeli zaś chodzi o drugą podstawę odstąpienia, tj. §13 ust. 1 lit. d umowy, zdaniem pozwanego o nieskuteczności złożonego odstąpienia od umowy przesądzają dwie kwestie - wadliwość w zakresie zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia oraz (przy zało...

...emania posiadania umocowania do działania w imieniu przedsiębiorstwa, w szczególności domniemanie takie istnieje w przypadku skierowania oświadczenia na piśmie w imieniu przedsiębiorcy; art. 568 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. oraz 638 § 1 k.c. w zw. z art. 98 k.c. poprzez ich błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie, które doprowadziło do przyjęcia, że powódka zgłosiła Zobowiązanemu wadliwe wykonanie robót budowlanych oraz wezwał do ich usunięcia, a Zobowiązany miał obowiązek usunięcia wad, pomimo tego, że osoba...

...z umowy. Biorąc zatem pod uwagę twierdzenia stron, co do charakteru umowy, a także mając na względzie datę zawarcia umowy, miał do niej zastosowanie art. 637 k.c. (umowa o dzieło lub poprzez odesłanie zawarte w art. 656 § 1 k.c.-umowa o roboty budowlane) w brzmieniu sprzed nowelizacji, który stanowił, że jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący m...

...żenia wynagrodzenia w proporcji wynikającej z porównania wartości robót wykonanych niewadliwie (wartość robót ustalona w umowie) z wartością wykonanych z uwzględnieniem istnienia wad (art. 560 § 3 kc w zw. z art. 656 kc i art. 638 kc) (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2019r., V AGa 18 19, L.). W rozpatrywanym przypadku łączna wartość wykonanych przez powoda prac powinna zostać zatem pomniejszona o kwotę związaną ze spoinowaniem i uzupełnieniem ubytków, a tym samym należne mu wynagrodzenie powinno wynosić...

...rb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad złożył wykonawcy świadczenie o odstąpieniu od kontraktu na podstawie subklauzuli 15.2 (a), (b), (c), (e) Warunków Kontraktu oraz art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. ( wydruk komunikatu ze strony (...) – k. 141, pismo GDDKiA z 24.07.2012 r. – k. 2513-2521). Pismem z dnia 27 lipca 2012 r. powodowie złożyli wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy podwykonawczej na podstawie § 14 ust. 2 pkt a) i § 14 ust. 2 pkt b) umowy, w związku z niewywiązaniem się przez wykonawcę z o...

...ięcia wad były ignorowane przez pozwaną. Podnieść należy, że fakt ewentualnego wykonania robót dodatkowych nie uprawniał pozwanej do odstąpienia od wykonania pełnego zakresu robót objętego umową. Zgodnie z art. 656 § 1 kc do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się...

...est w istocie szczególnym rodzajem umowy o dzieło, odrębnie uregulowanym przepisami tytułu XVI kodeksu cywilnego oraz niektórymi przepisami Tytułu XV (umowa o dzieło), stosowanymi w oparciu o odesłanie zawarte w art. 656 k.c. w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 636 § 1 k.c., jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy ods...

...10 października 2019r., VI ACa 1600 17, L. wadliwe wykonanie robót budowlanych może stanowić zarówno podstawę roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne tych robót (art. 560 kc w związku z art. 638 § 1 kc i art. 656 § 1 kc), jak i podstawę roszczenia odszkodowawczego z tytułu nienależytego wykonania umowy (art. 471 kc w związku z art. 566 § 1 kc). Powódka domagała się również zwrotu kosztów zakupu płytek do łazienki z deszczownicą w kwocie 3.283,20 zł, które nadają się do skucia. Określając żądanie w pozwie powódka ws...

...spółką, a nadto – z ostrożności procesowej – przez uznanie, iż pozwany ad. 2) odpowiada solidarnie ze stroną pozwaną ad.1) również za odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia powodowej spółki; - art. 656 § 1 k.c. w zw. z art. 636 § 1 k.c. poprzez ich zastosowanie i uznanie, iż stronie pozwanej ad.1) nie przysługiwało uprawnienie do zlecenia wykonawstwa zastępczego naprawy wadliwej palisady, pomimo tego, że powodowa spółka została skutecznie wezwana do zmiany sposobu wykonywania palisady przez pozwanego ad.1) – co wobe...

...1002, notatka k. 294, zeznania świadków J. S. k. 426, W. B. k. 448). W dniu 29.08.2013 r. inwestor złożył wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i potrąceniu kar umownych w oparciu o art. 635 k.c. w zw. z art. 656 k.c. i § 17 ust. 1 pkt 1.1.3 umowy, wobec niedotrzymania przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych, niskiego stopnia zaawansowania robót, niewystarczającego tempa prac, małą ilość pracowników na budowie, zajęcia komornicze wierzytelności powoda. Okoliczności te miały świadczyć w ocenie powoda o takim opóźni...

...ła uprawniona do potrącenia kar umownych z dochodzoną pozwem kwotą , jako naliczonych w związku ze skutecznym odstąpieniem przez pozwaną od łączącej strony umowy o roboty budowlane w trybie art. 635k.c. w zw. z art. 656 k.c. z przyczyn za które pozwana nie odpowiadała.( §7 ust.2c) umowy). Zarzuty apelacji w zakresie naruszenia art. 233§1 k.p.c. koncentrowały się na zakwestionowaniu ustaleń i oceny Sądu Okręgowego wskazującej, iż to powódka ponosiła odpowiedzialność za opóźnienie w wykonaniu umówionych robót. Sąd Okręgowy ro...

...zostać uwzględniony. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane staje się wymagalne z chwilą faktycznego wydania obiektu przez wykonawcę i odebrania go przez zamawiającego (art. 642 § 1 w związku z art. 656 § 1 k.c.) -por. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2016 r. II CSK 15 16 niepubl. Należy jednak podkreślić, że przez "obiekt" w rozumieniu art. 647 k.c. rozumie się każdy zmaterializowany rezu at robót budowlanych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. IV CSK 255 18 niepubl.). Ten r...

...rak potrzebnego współdziałania ze strony zamawiającego, wyznaczenie odpowiedniego terminu z zagrożeniem odstąpienia oraz bezskuteczny upływ terminu. Stosowanie art. 640 kc do umowy o roboty budowlane na podstawie art. 656 § 1 kc jest dopuszczalne. Obowiązek współdziałania stron jest o wiele bardziej wyraźny w umowie o roboty budowlane, aniżeli w przypadku umowy o dzieło. W procesie budowlanym istnieją poważne obowiązki po stronie inwestora, a polegają m.in. na dostarczaniu dokumentacji, dokonywaniu odbiorów częściowych, odbioru koń...

...dzieła podczas gdy doznał on przeszkód z przyczyn dotyczących zamawiającego. Z ostrożności procesowej skarżąca spółka podniosła też zarzuty naruszenia prawa materialnego, tj : a) art. 636 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię przepisu 636 § 1 k.c. polegającą na przyjęciu, iż poprzez zorganizowanie zaplecza budowy, przywiezienie i składowanie na placu budowy części rur z PP-B (pragma) przeznaczonych do wbudowania stanowiło o „wykonywaniu umowy", podczas gdy celem umowy o dzieło nie jest wykonanie okre...

..., oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Jeżeli roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, inwestor może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 i art. 638 k.c. w związku z art. 656 k.c.) lub roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.) (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.10.2000 r., sygn. akt I CKN 301 00). Na gruncie umowy o roboty budowlane niewykonanie zobowiązania ma miejsce wówczas, gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót...